建設工程施工合同范本
現(xiàn)今，房產領域發(fā)展迅速，建筑市場日漸繁榮，因建設工程施工合同無效而引起的糾紛呈現(xiàn)不斷上升態(tài)勢。建設工程施工合同怎么寫呢?本文特意為大家收集整理了建設工程施工合同相關內容，僅供參考。
建設工程施工合同范本一
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公正和誠實信用的原則，經過友好協(xié)商，雙方就平武縣豆叩鎮(zhèn)華豐村龍泉茶廠，新廠建設一事達成一致，簽訂本合同。
一工程概況
1.1工程名稱：平武縣豆叩鎮(zhèn)華豐村龍泉茶廠新廠建設及場平工作
1.2工程地點：平武縣豆叩鎮(zhèn)華豐村
1.3工程內容：
�、佟⑿聫S建設需用地的平整、土石方開挖清理 (92米70米8米)計51520立方米(含運輸，運距不超過5km)。
�、凇S區(qū)場平后�？步ㄔO(92米8米高2.5米寬[均距])計：1840m3。
�、�、廠區(qū)道路硬化建設(130米10米)計：1300平方米。
�、�、新廠生產、生活、消防用水、井及供水塔一座。
�、�、待建部分場地綠化處理工程。
�、蕖S房建設圖紙范圍內容。
�、�、廠區(qū)地面場采用5公分磨石地面處理(承裁30噸)。
�、�、辦公區(qū)域的裝飾部分。
1.4工程承包范圍：上述工作范圍。
1.5工程承建方式：上述工作內容包工、包料修建。
二、工程質量要求：合格。
三、工程工期約定：20xx年1月1日進場，竣工日期20xx年6月30日。
四、此工程的報建和政府的所有法律、法規(guī)要求的修建手續(xù)由甲方提供。
五、乙方必須按照國家建設標準保質保量，按期完成施工。
六、工程造價及支付：
此工程為合同包干價，總計工程造價為516.3萬元(大寫：伍佰壹拾陸萬叁仟元整)。
支付情況：
1、甲方必須按乙方月進度已完工程量的85%支付(每月25日結算當月工程量);
2、工程完工后，甲方將工程款在一月內(25工作日內)付至97%;
3、剩余工程款3%為保修金，保修期為一年，到期后無質量問題甲方全額支付給乙方。
七、組成合同的文件：
組成合同的文件包括：
1、本合同協(xié)議書;
2、中華人民共和國建設部、國家工商局聯(lián)合制定的GF-1999-0201合同范疇的通用條款和專用條款;
3、標準、規(guī)范和有關技術文件;
4、圖紙;雙方有關工程的洽商、變更等書面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。
八、合同一經簽訂，單份也具有同等法律效力。雙方應共同遵守，如單方違約，賠償守約方工程總價5%的損失。
九、糾紛解決方式
雙方約定在原告所在地域居住地縣級或市級人民法院通過法律途徑解決。
十、此合同一式肆份，雙方各執(zhí)兩份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設工程施工合同范本二
發(fā)包人（全稱）：__________________
承包人（全稱）：__________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、規(guī)章，遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則，雙方就本建設工程施工協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：__________________
工程地點：__________________
結構形式：_________層數(shù)：_________建筑面積：_________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表（附件1）
工程立項批準文號：
資金來源：
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
工期：_________天
開工日期：
竣工合同：
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
1、合同總價（大寫）：_________（人民幣）元（小寫）：_________元
�。ㄆ渲校汗こ虝毫薪痤~_________元，計日工_________元，材料暫估價和專業(yè)工程暫估價_________元，安全文明施工措施費_________元，總承包服務費_________元。）
2、綜合單價：詳見承包人的已標價工程量清單。（見附件4：）
六、組成合同的文件
組成本合同的'文件包括：
（1）本合同協(xié)議書；
�。�2）中標通知書；
（3）投標函及投標函附件；
（4）本專用合同條款；
（5）本通用合同條款；
�。�6）技術標準和要求；
�。�7）圖紙；
�。�8）已標價工程量清單（附件4：）；
�。�9）招標文件、招標文件澄清及修改；
（10）其他合同文件。
雙方在履行本合同中的有關洽商、變更、簽證等書面協(xié)議、文件，視為本合同的組成部分。
七、本協(xié)議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中賦予的定義相同。
八、承包人按照合同約定進行施工、竣工并質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發(fā)包人按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：_________年_________月_________日
合同訂立地點：
本合同雙方約定后生效。
發(fā)包人：（公章）承包人：（公章）
地址：_________地址：_________
郵政編碼：_________郵政編碼：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________委托代理人：_________
電話：_________電話：_________
傳真：_________傳真：_________
開戶銀行：_________開戶銀行：_________
賬號：_________賬號：_________
【建設工程施工合同范本】相關文章：
建設工程施工合同04-27
建設合同范本03-07
房屋裝飾裝修工程施工合同范本03-01
房屋建設合同范本15篇03-30
建設工程借款合同范本5篇02-08
消防安裝工程施工合同范本3篇03-24
2018最新建設工程借款合同范本03-10
簡單的建設貸款合同范本_借款合同02-17
基本建設的借款合同范本7篇02-09
建設銀行借款合同范本5篇01-25