防水施工合同范本
篇一:防水施工合同
發(fā)包人(甲方): ************************
承包人(乙方): **************************
甲乙雙方根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》之規(guī)定,本著平等、公平、互惠、互利的原則,結(jié)合本工程具體事宜,經(jīng)雙方協(xié)商訂立此合同,當事人雙方必須全面履行此合同規(guī)定的義務(wù)及責(zé)任,任何一方不得擅自變更或解除。
一、工程概況
1、工程名稱: *******住宅房屋外墻滲水維修
2、工程地點: *******
3、承包方式: 包工包料
二、工期要求:工期自XX年10月1日至XX年1月15日,施工期間逢雨天或惡劣天氣工期順延。
三、承包范圍:
1、材料乙方自購
2、使用材料: 彩色有機硅防水涂料、嵌縫帶、無色拒水溶液、速凝型堵漏劑 。
四、處理方法:
1、外墻裂縫滲水處理
①使用材料:彩色有機硅防水涂料及嵌縫帶。
②施工方法:以一布三涂法施工,第一遍有機硅涂料刷完裂縫后,將嵌縫帶沿裂縫處貼實,隨后涂刷第二、三遍涂料。涂料晾干后與墻面牢固結(jié)合,嵌縫帶在涂料中起到抗拉作用,增強防水層彈性。
③工藝流程:用毛刷和膩子刀清理外墻基面上的灰塵及附著物,施工人員使用吊繩和吊板自上而下逐步刷裂縫。
2、外墻瓷磚裂縫滲水處理
、偈褂貌牧希簾o色拒水溶液和速疑型堵漏劑。
、谑┕し椒ǎ簩⒋纱u接縫處的細微小洞用堵漏劑填實后,將無色拒水溶液用毛刷涂刷到縫隙及瓷磚表面上,溶液在四小時后即形成一層透明防水隔離層,本溶液防水能保留原瓷磚顏色。
、酃に嚵鞒蹋河妹⒑湍佔拥秾⑼獗砻媲謇砀蓛,施工人員用吊繩及吊板,自上而下逐步涂刷外表面。
五、質(zhì)量要求:
1、乙方嚴格按照甲方書面或口頭交底,按照施工工藝進行規(guī)范施工,做到
確保優(yōu)良工程。
2、保質(zhì)期五年,保質(zhì)期內(nèi)出現(xiàn)質(zhì)量問題由乙方維修至合格;因人為或不可抗力自然因素造成及乙方施工范圍以外的'質(zhì)量問題由甲方出資維修。
六、結(jié)算價格及付款方式:
1、施工價格及要求:根據(jù)雙方協(xié)商 勝大花a區(qū)一期住宅按住戶簽字認可后的工程量維修費用貳佰貳拾(¥220)元每戶;勝大花園c區(qū)一期住宅按壹仟柒佰陸拾(¥1760)元每單元計算(包括所有外立面防水處理)。施工要求須參照和依據(jù)《屋面防水工程技術(shù)規(guī)范》及《防水涂料技術(shù)規(guī)范》之標準進行施工。
2、付款方式: 維修施工時料費及人工費由乙方預(yù)支,工程結(jié)束后的兩個月后內(nèi)結(jié)清維修工程款的90剩余維修款做為維修保證金,在保修期結(jié)束后的兩個月內(nèi)支付。
七、本工程在施工過程中,甲方必須配合乙方做好施工必備工作。乙方必須保證施工人員人身安全,出現(xiàn)任何責(zé)任事故均由乙方負責(zé)。
八、本合同在履行過程中發(fā)生爭議由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成經(jīng)雙方同意由東營市仲裁委仲裁或向人民法院起訴。
九、本合同在甲乙雙方簽字蓋章后生效。
十、本合同一式 4 份,甲乙雙方各執(zhí) 2 份。
十一、未盡事宜,另行協(xié)商。
發(fā)包人(蓋章): 承包人(蓋章):
負責(zé)人(簽字): 負責(zé)人(簽字):
聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:
簽定日期: 年 月 日
篇二:防水施工合同
甲方:
乙方:
依據(jù)<<中華人民共和國合同法>>、<<中華人民共和國建筑法>>及其它有關(guān)法律、法規(guī),遵循平等、自愿、誠實守信的原則。雙方就本建設(shè)工程地下室防水施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,供雙方共同遵守。
一、 工程概況
1)、工程地點:
2)、工程名稱:
3)、工程內(nèi)容:在原有基礎(chǔ)上新做一層SBS改性瀝青防水卷材施工(卷材為聚酯胎3mm厚,-15°),包含細部處理,底部基層處理劑的施工,附加層的施工,施工縫和后澆帶的防水處理及與本工程有關(guān)的零星工程。
二、 承包范圍及方式:包工、包料、包質(zhì)量、包安全、包進度、包文明施工。
三、 主材選用及工程價款等:
1、 選用材質(zhì):“聚酯胎3mm厚,-15° 防水卷材,乙方在施工前必須提供材料的合格證書、材料檢驗證書、材料樣板及乙方施工資格證書。材料經(jīng)檢測中心檢測合格后方可進場開工
2、 本合同價格包括材料現(xiàn)場轉(zhuǎn)運、垃圾的清運、清除(運離施工現(xiàn)場)
3、 施工厚度要求:采用外mm厚“ ” 防水卷材
4、全部包工包料,單價為 元/平方。
6、面積:按甲方確認的實做面積結(jié)算,此價格為含稅人民幣價格。
四、 工期:按甲方項目部所安排的進度施工。
五、 工程質(zhì)量:
1)、工程質(zhì)量標準:合格工程質(zhì)量標準。
2)、承包人施工質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行規(guī)范、標準、圖集和設(shè)計圖紙的規(guī)定。并符合發(fā)包人的要求。工程施工質(zhì)量必須符合«彈性體改性瀝青防水卷材»(GB18242-2000)及《地下防水工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB50208-2002),防水施工所用的材料必須有產(chǎn)品合格證書和性能檢測報告。并經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理、承包人共同見證取樣,送法定檢測部門檢測合格,材料的品種、規(guī)格、性能符合現(xiàn)行國家標準和設(shè)計要求。不合格的嚴禁使用。工程質(zhì)量保修期從竣工驗收通過之日起計為五年。
六、合同價款與支付方式
按承包人實際完成的、且達到質(zhì)量標準的工程量,每平方米鋪貼面積 元,該鋪貼面積僅指鋪貼完成的外表面積,其它如細部處理、底部基層處理劑的施工、附加層的施工、施工縫和后澆帶的處理等均不再計算工程量,不再另計任何費用。
在承包人承包的防水工程范圍內(nèi)的一切檢測費(材料等)均有承包人承擔(dān),不再另計任何費用。
達不到質(zhì)量標準時,由承包人返工,因返工給發(fā)包人造成損失的,應(yīng)賠償發(fā)包人的'損失;承包人拒絕返工的、或工期嚴重滯后時,由發(fā)包人另外組織施工單位進行施工,承包人已經(jīng)施工的工程量,發(fā)包人可拒付任何費用,承包人對此無任何異議。
七、工程款支付辦法:
1、當?shù)叵率业装寮巴鈮Π逋鈧?cè)防水層全部施工完畢,經(jīng)質(zhì)監(jiān)站、監(jiān)理單位、發(fā)包人、承包人共同驗收達到合同約定的質(zhì)量標準,并在主體施工單位施工完回填土方后, 7日內(nèi)發(fā)包人支付給承包人外墻防水已完工程量的60%;土方回填施工時,承包人應(yīng)派專人在現(xiàn)場跟班作業(yè),以防泥工施工時破壞防水層;
2、在土方回填后30日內(nèi)的適當時間,發(fā)包人組織承包人、監(jiān)理單位不少于兩次的地下室防水效果初驗;在此期間,承包人整理施工資料提交給發(fā)包人;初驗中沒有發(fā)現(xiàn)問題,資料提交齊全有效,發(fā)包人支付承包人所施工的底板防水和外墻防水已完工程量的25%;若在初驗中發(fā)現(xiàn)滲漏或超過規(guī)范規(guī)定的濕漬等質(zhì)量問題、或資料有缺陷時,順延本次工程款的支付時間,直至承包人解決好所發(fā)現(xiàn)的問題;
3、在地下室底板和外墻后澆帶等主體結(jié)構(gòu)施工前后,承包人應(yīng)及時配合,完成后澆帶部位的防水層施工;在后澆帶等部位的防水層施工完畢后的14日內(nèi),經(jīng)發(fā)包人、監(jiān)理單位、承包人共同初驗合格后,發(fā)包人支付承包人所施工的全部已完工程量的10%;
【防水施工合同】相關(guān)文章:
防水施工合同12-21
防水堵漏施工合同04-21
防水維修施工合同02-21
屋頂防水施工合同03-19
屋面防水施工合同03-31
樓頂防水施工合同03-31
防水施工合同范本03-06
防水施工合同范本01-31
防水涂料施工合同03-20
屋面防水施工合同(15篇)04-09