- 裝飾裝修工程施工承包合同 推薦度:
- 相關(guān)推薦
裝飾裝修工程施工承包合同范本
發(fā)包人(以下簡稱甲方):
法定代表人:
承包人(以下簡稱乙方):
法定代表人:
風(fēng)險提示:發(fā)包人的相對義務(wù)
購根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,為保證工程順利進行,結(jié)合本工程的具體情況,經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同以資共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:.
2、工程地點:.
3、工程內(nèi)容:
4、承包方式:下列承包方式擇一選擇,雙方商定第______種。
(1)乙方包工、包料。
(2)乙方包工、部分包料,甲方提供部分材料
(3)乙方包工、甲方包料(詳見《甲方提供裝飾裝修材料明細表》)。
風(fēng)險提示:關(guān)于實際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時,可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。
5、工程期限:
總_____日歷天,開工日期_______年_____月_____日,竣工日期_______年_____月_____日(施工期以材料進場日第二天起計算)。
6、合同總價款:
7、價款支付方式:
二、甲方工作
1、開工前______天,為乙方入場施工創(chuàng)造條件;
2、負責(zé)辦理施工所涉及的申請、審批等手續(xù),并負責(zé)交納物業(yè)管理處和報批的全部費用
3、負責(zé)提供施工所需的水源、電源;
4、負責(zé)協(xié)調(diào)乙方與鄰里之間、物業(yè)管理處之間的關(guān)系;
5、不拆動室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負責(zé)到有關(guān)部門辦理相應(yīng)的審批手續(xù);
6、施工期間甲方仍需部分使用該場所,負責(zé)做好施工現(xiàn)場的保衛(wèi)及消防等各項工作;
7、參與工程質(zhì)量和施工進度的檢查監(jiān)督,辦理驗收、變更登記手續(xù)和其他事宜,負責(zé)材料進場、竣工驗收。
8、按時、按質(zhì)、按量提供施工所用的自購材料,根據(jù)裝修要求提供圖紙、圖套;
9、未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的,由甲方負責(zé);
10、按期支付工程款,不得無故拖延。
三、乙方工作
1、施工中嚴格執(zhí)行安全文明施工操作規(guī)范、防火安全規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標準,按期保質(zhì)完成工程;
2、嚴格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場管理規(guī)定,嚴格按圖紙或說明進行安全文明施工,做好各項質(zhì)量檢查和施工記錄;
3、保護好原場所室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證室內(nèi)上、下水管道的暢通;做到安全生產(chǎn),文明施工;
4、保證施工現(xiàn)場的整潔,工程完工后負責(zé)清掃施工現(xiàn)場;
5、工程竣工未移交甲方之前,負責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護;
6、工程竣工時,積極配合甲方完成工程驗收。
四、工程變更,裝修方案如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,雙方簽名確認,同時調(diào)整相關(guān)工程費用及工期。
風(fēng)險提示:對于采購材料和工程設(shè)備的義務(wù)與責(zé)
承包人采購的材料和工程設(shè)備不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求時,承包人應(yīng)在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設(shè)計或有關(guān)標準要求的材料、工程設(shè)備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設(shè)備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔(dān)。
發(fā)包人提供的材料和工程設(shè)備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
五、材料的提供
1、由甲方提供的材料、設(shè)備,應(yīng)當(dāng)符合設(shè)施要求,如因質(zhì)量問題或規(guī)格差異造成工程損失的,由甲方負責(zé)。甲方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知乙方,雙方共同驗收并辦理交接手續(xù);乙方驗收后應(yīng)負責(zé)妥善保管。
2、由乙方提供的材料、設(shè)備,乙方應(yīng)在材料運到施工現(xiàn)場前通知甲方,并接受甲方檢驗。如質(zhì)量不符合要求或規(guī)格有差異的,應(yīng)禁止使用;如已經(jīng)使用對工程造成損失的由乙方負責(zé)。
六、工期延誤處理
1、以下甲方原因造成工期延誤,損失由甲方負責(zé),工期應(yīng)當(dāng)順延:
(1)不能提供水、電;
(2)不能按期提供自購材料、設(shè)備;
(3)不能按期支付工程款影響正常施工的;
(4)因甲方原因變更設(shè)計、增加施工項目;
(5)同意工期順延的其他情況。
(6)因甲方責(zé)任造成工期延誤的其他情況。
2、對以下原因造成工期延誤,工期不順延:
(1)因乙方責(zé)任不能按期開工或中途無故停工而影響工期的,工期不順延;
(2)因乙方原因造成工程質(zhì)量存在問題的返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
(3)乙方原因,工程質(zhì)量達不到雙方約定的質(zhì)量標準,乙方負責(zé)修理,工期不予順延。
3、合同中的任何一方因未履行合同約定或履行不符合約定,受損失的均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對方造成的經(jīng)濟損失。
七、關(guān)于設(shè)計和施工及驗收的約定
1、乙方必須嚴格按甲方認可的圖紙進行施工(安裝)。
2、施工過程中,甲方提出變更圖紙、停止施工或增減項目,應(yīng)以書面形式通知乙方,列明停止施工或增減項目的理由、工程部位、時間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變更所采取的措施、增減的造價,因停工等原因造成的工期延誤、材料耗損、費用損失等清單,并報告甲方。甲方收到報告后______天內(nèi)做出簽字答復(fù)或協(xié)商解決。
3、隱蔽工程驗收前,由乙方通知甲方到現(xiàn)場驗收,驗收期為_____天。甲方未按時驗收的,乙方可自檢后如實填寫隱蔽記錄,對乙方的自行驗收結(jié)果,甲方應(yīng)予以承認。
4、工程竣工后,乙方應(yīng)當(dāng)通知甲方驗收。甲方應(yīng)在接到通知后天內(nèi)驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。如甲方在上述規(guī)定時間內(nèi)未能驗收,應(yīng)當(dāng)及時書面通知乙方,另定驗收日期,否則視為甲方通過驗收。如另定驗收日期,甲方應(yīng)承認竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
風(fēng)險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費用和(或)延誤的工期。
八、質(zhì)量保修
風(fēng)險提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
(1)工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單;(保修期為_____年)
(2)在正常使用條件下,裝飾裝修工程的最低保修期限為_____年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為______年。保修期自裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
風(fēng)險提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
九、違約責(zé)任
甲、乙雙方本著誠實信用的原則履行本協(xié)議,任何一方違反上述條款,致使本合同不能履行或者履行瑕疵的,都應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。
十、合同爭議的解決方式
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成也可調(diào)解;調(diào)解不成的,可依法向合同簽訂地、合同履行地人民法院提起訴訟。
十一、附則
1、本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
2、本合同如有未盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決,如協(xié)商后簽定補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同有同等法律效力。
3、本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份,合同自雙方簽名并加蓋公章或合同專用章后正式生效,保修期后自行終止。
十二、本協(xié)議未盡事宜雙方協(xié)商解決
甲方(簽章):
住址:
法定代表人:
委托代表(簽字):
合同簽訂地:
_______年____月____日
乙方(簽章):
住址:
法定代表人:
委托代表(簽字):
合同簽訂地:
_______年____月____日
【裝飾裝修工程施工承包合同】相關(guān)文章:
裝飾裝修工程施工承包合同通用02-07
裝飾裝修工程施工合同03-19
住宅裝飾裝修工程施工合同03-05
小型裝飾裝修工程施工合同11-03
小型裝飾裝修工程施工合同01-05
住宅裝飾裝修工程施工合同12-21
裝飾裝修承包合同04-02
裝飾裝修工程施工合同范本04-20
裝飾裝修工程施工合同15篇04-01
家庭居室裝飾裝修工程施工合同04-10