建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同范本

　　導(dǎo)讀：承攬合同是日常生活中除買賣合同外常見(jiàn)和普遍的合同，我國(guó)《合同法》第251條第1款對(duì)承攬合同所下定義為：“承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報(bào)酬的合同。”在承攬合同中，完成工作并交付工作成果的一方為承攬人;接受工作成果并支付報(bào)酬的一方稱為定作人。在日常生活中，如果合同中沒(méi)有以承攬人、定作人指稱雙方當(dāng)事人，也不影響對(duì)其法律性質(zhì)的認(rèn)定。 承攬合同的承攬人可以是一人，也可以是數(shù)人。在承攬人為數(shù)人時(shí)，數(shù)個(gè)承攬人即為共同承攬人，如無(wú)相反約定，共同承攬人對(duì)定作人負(fù)連帶清償責(zé)任。

　　建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同范本

　　合同編號(hào)：

　　建設(shè)單位：

　　工程名稱：

　　發(fā)包單位：

　　承攬單位：

　　簽約地點(diǎn)：

　　簽約時(shí)間：

　　建筑鋼結(jié)構(gòu)工程承攬合同

　　發(fā)包單位：(以下簡(jiǎn)稱甲方)

　　承攬單位：(以下簡(jiǎn)稱乙方)

　　根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，為明確雙方在承攬制作、安裝過(guò)程中的權(quán)利、義務(wù)，經(jīng)雙方協(xié)商同意后簽訂本合同。

　　第一條 工程概況及承包范圍

　　一、工程名稱：仙桃市泡吧食品有限公司廠房鋼結(jié)構(gòu)工程

　　二、工程地點(diǎn)：湖北仙桃市干河辦事處觀音檔村

　　三、工程范圍和內(nèi)容：

　　1、承包范圍：鋼屋蓋(含中間鋼柱);屋面采用0.426mm HV-820型暗扣單層彩鋼板+50mm厚保溫棉+鋁箔紙+鋼絲網(wǎng)。

　　2、工程建筑面積：13534.91平方米(暫定軸線面積，未包含雨棚面積，工程量據(jù)實(shí)結(jié)算)。

　　3、結(jié)構(gòu)： 輕型鋼結(jié)構(gòu)屋蓋

　　4、層數(shù)、建筑高度： 詳見(jiàn)施工圖紙

　　5、其他：土建、水電、避雷、防火涂料均由甲方自理，預(yù)埋件由乙方提供并指導(dǎo)甲方埋放，埋放預(yù)埋件所需鋼筋頭由甲方提供。

　　第二條 合同價(jià)款及調(diào)整

　　一、工程合同價(jià)款采用固定合同單價(jià)，單方造價(jià)為(大寫): 人民幣貳佰元整每平方米(￥200元/m2);暫定合同總價(jià)為：2706982元(貳佰柒拾萬(wàn)陸仟玖佰捌拾貳元整)。

　　二、雙方約定合同價(jià)款的其他調(diào)整因素：

　　1、調(diào)整方式：(1)遇業(yè)主方要求或設(shè)計(jì)規(guī)范要求比原業(yè)主方認(rèn)可方案增加的工程內(nèi)容。(2)遇業(yè)主方要求施工圖范圍以外增加的工程內(nèi)容。(3)遇業(yè)主方要求因圖紙變更而增加的工程內(nèi)容。(4)以上各項(xiàng)經(jīng)業(yè)主或監(jiān)理簽證后予以調(diào)整。

　　2、調(diào)整原則：(1)合同報(bào)價(jià)書(shū)已有相同項(xiàng)目的，按該項(xiàng)目的單價(jià)執(zhí)行。(2)合同報(bào)價(jià)書(shū)中無(wú)相同項(xiàng)目的，以市場(chǎng)信息價(jià)為基礎(chǔ)或參照本合同報(bào)價(jià)書(shū)而確定該項(xiàng)目的單價(jià)。(3)工程量增減的計(jì)算方法按國(guó)家現(xiàn)行規(guī)定執(zhí)行。(4)增加的工程量務(wù)必確定增加價(jià)款。

　　三、本工程最終結(jié)算價(jià)款為：固定合同價(jià)+追加合同價(jià)款(補(bǔ)充協(xié)議或工程聯(lián)系單)。

　　第三條 合同價(jià)款的支付與結(jié)算

　　一、工程款支付：

　　1、合同簽訂之日起3日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的 30 %備料款，計(jì)人民幣￥812094.6元

　　2、主體鋼構(gòu)件和安裝人員開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)2日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的 30 %進(jìn)度款，計(jì)人民幣￥812094.6元。

　　3、主體鋼構(gòu)件安裝完畢,屋面板開(kāi)始進(jìn)場(chǎng)后3日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的 25 %進(jìn)度款，計(jì)人民幣￥676745.5元。

　　4、乙方在鋼結(jié)構(gòu)工程完工后50日內(nèi)，甲方支付合同總價(jià)的 10 %進(jìn)度款，計(jì)人民幣￥270698.2元。

　　5、質(zhì)保金為合同總價(jià)的5%在鋼結(jié)構(gòu)單項(xiàng)工程竣工后滿1年內(nèi)付清。

　　6、前述合同總價(jià)系指合同簽訂時(shí)確定的工程總造價(jià)，如工程總造價(jià)在合同履行中按約定作增減時(shí)，其各階段支付比例不變，支付金額作相應(yīng)增減。如本工程有兩個(gè)或兩個(gè)以上建筑單體，在支付工程款時(shí)，如單體進(jìn)度不同，則按單體進(jìn)度及造價(jià)分棟支付，但支付比例不變。

　　7、甲方在合同約定的付款時(shí)間不能支付工程款時(shí)，在乙方催告后3日內(nèi)仍不支付的，乙方有權(quán)暫停施工，待甲方支付后恢復(fù)施工。停工期間損失由甲方承擔(dān)，工期順延。如在催告后28天內(nèi)不支付的，則乙方有權(quán)解除合同，甲方賠償一切損失。

　　二、結(jié)算：

　　1、乙方應(yīng)于工程竣工驗(yàn)收合格后或視為合格后10日內(nèi)向甲方提交工程結(jié)算報(bào)告及資料。

　　2、工程最終造價(jià)按本合同第二條關(guān)于造價(jià)的約定和其他相關(guān)條款約定的方式、方法結(jié)算。遇本合同無(wú)約定的，適用國(guó)家有關(guān)規(guī)定。

　　3、甲方自收到乙方的結(jié)算報(bào)告及結(jié)算資料后10日內(nèi)給予確認(rèn)或提出修改意見(jiàn)。期限內(nèi)不作確認(rèn)或不提修改意見(jiàn)的，則視為確認(rèn)該結(jié)算報(bào)告。

　　4、如結(jié)算報(bào)告的工程最終造價(jià)無(wú)增減時(shí)，則無(wú)需甲方確認(rèn)即應(yīng)按本條第一款關(guān)于工程款支付的約定時(shí)間支付工程款;如有增減時(shí)，則對(duì)增減部分進(jìn)行決算。

　　5、追加工程款、費(fèi)用、賠款，如已經(jīng)甲方簽證確認(rèn)的，則無(wú)需再次確認(rèn)即應(yīng)支付;尚未確認(rèn)的;由甲方在收到結(jié)算報(bào)告和結(jié)算資料之日起14日內(nèi)確認(rèn)或提出異議，否則視同認(rèn)可。

　　6、甲方與乙方對(duì)工程款結(jié)算發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成的可委托雙方都認(rèn)可的審價(jià)機(jī)構(gòu)審價(jià)確定。

　　三、其他事項(xiàng)：

　　1、本合同在支付工程預(yù)付款與進(jìn)度款時(shí)開(kāi)具稅務(wù)局統(tǒng)一收款收據(jù)，工程決算確定后開(kāi)具發(fā)票(85%增值稅發(fā)票，15%當(dāng)?shù)貏趧?wù)稅票)。

　　2、本合同材料采購(gòu)、構(gòu)件制作屬承攬合同中的制作部分，涉及該部份款項(xiàng)的稅金在乙方公司所在地納稅，并由乙方按合同約定開(kāi)具相關(guān)貨物銷售發(fā)票。

　　3、本工程安裝部份款項(xiàng)為建筑業(yè)勞務(wù)價(jià)款，由乙方在安裝工程所在地繳納營(yíng)業(yè)稅，并開(kāi)具相應(yīng)發(fā)票。

　　4、工程款支付方式：銀行匯票或轉(zhuǎn)帳支票，不得以任何形式的現(xiàn)金支付。

　　5、此合同價(jià)不包括總包單位的管理費(fèi)用及土建配套費(fèi)用。

　　第四條 工程期限

　　一、根據(jù)工程實(shí)際情況，約定工程總工期為 天，其中安裝工期為 工作日，工期起點(diǎn)以甲方向乙方下達(dá)開(kāi)工報(bào)告為準(zhǔn)。計(jì)劃進(jìn)場(chǎng)日期 年 月 日，具體進(jìn)場(chǎng)日期甲方應(yīng)提前5天書(shū)面通知乙方，特殊狀況需要延期，甲方也應(yīng)提前5天通知乙方。

　　二、若按計(jì)劃工期，甲方場(chǎng)地要推遲15天以上才能進(jìn)場(chǎng)安裝的，甲方應(yīng)支付合同規(guī)定的第一筆工程進(jìn)度款;甲方場(chǎng)地要推遲30天以上進(jìn)場(chǎng)安裝的，甲方除支付工程進(jìn)度款外并補(bǔ)償乙方的經(jīng)濟(jì)損失，且乙方有權(quán)終止合同。

　　三、如遇下列情況，經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后，工期相應(yīng)順延：

　　1、按施工準(zhǔn)備規(guī)定要求，不能提供壓實(shí)平整的施工場(chǎng)地，水源、電源、道路未能接通，障礙物未能清除，影響進(jìn)場(chǎng)施工時(shí);

　　2、甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度時(shí);

　　3、工程量變化、設(shè)計(jì)變更或提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn)而影響進(jìn)度時(shí);

　　4、在施工中因連續(xù)停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電每周累計(jì)超過(guò)24小時(shí)，影響正常施工時(shí);

　　5、因甲方或監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工;

　　6、未按合同規(guī)定撥付工程預(yù)付款、進(jìn)度款而影響施工;

　　7、人力不可抗拒的.因素而延誤工期;

　　8、如基礎(chǔ)由甲方負(fù)責(zé)承擔(dān)，由于甲方延期或因土建質(zhì)量不合格而影響乙方的正常施工，

　　及因甲方負(fù)責(zé)的其它工程項(xiàng)目交叉施工而影響乙方正常施工的，工期相應(yīng)順延;

　　9、其它因甲方不可預(yù)見(jiàn)原因造成的中途停工。

　　四、乙方在以上情況發(fā)生后的5天內(nèi)，就延誤的內(nèi)容和因此發(fā)生的經(jīng)濟(jì)支出向甲方代表提出書(shū)面報(bào)告，甲方代表收到后應(yīng)在5天內(nèi)予以確認(rèn)答復(fù)，逾期不予答復(fù)，乙方即可視為報(bào)告內(nèi)容和延期要求已被確認(rèn)。

　　第五條 施工準(zhǔn)備

　　一、甲方：

　　1、 年 月 日前做好建筑紅線以外的“三通一平”，負(fù)責(zé)紅線外進(jìn)場(chǎng)道路的維修，并接到施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　2、 年 月 日前，負(fù)責(zé)接通施工現(xiàn)場(chǎng)的施工用水源、電源、變壓器，要求滿足施工用水、用電量的需要。做好紅線以內(nèi)的場(chǎng)地平整及壓實(shí)、拆遷障礙物等工作，并提供相應(yīng)的資料。

　　3、甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)時(shí)，合同簽訂后3天內(nèi)(以收簽最后一張圖紙為準(zhǔn))提供完整的建筑安裝施工圖九份及有關(guān)施工技術(shù)資料。

　　4、組織甲、乙方和設(shè)計(jì)單位及有關(guān)部門參加施工圖交底，并做好三方簽署的交底會(huì)審紀(jì)要，在 7 日內(nèi)分送有關(guān)單位，并在 7 日內(nèi)提供會(huì)審紀(jì)要和修改后的施工圖(甲方供圖時(shí))八份。

　　5、提供本工程前期施工資料，辦妥土建交驗(yàn)手續(xù)、建筑規(guī)劃許可證、施工許可證、開(kāi)工證、施工臨時(shí)用地、占用道路等合法手續(xù);協(xié)助乙方辦理現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證等及其它甲方應(yīng)該辦理的手續(xù)。甲方手續(xù)未辦理齊全不得影響乙方收款及竣工結(jié)算驗(yàn)收。

　　6、甲方應(yīng)在施工準(zhǔn)備期屆滿前完成前述工作，并向乙方發(fā)出進(jìn)場(chǎng)施工的書(shū)面通知。

　　二、乙方：

　　1、編制施工組織設(shè)計(jì)或施工方案，組織施工管理人員和材料、施工機(jī)械進(jìn)場(chǎng)。

　　2、乙方在甲方許可的范圍內(nèi)搭建臨時(shí)辦公、生活設(shè)施。

　　3、提供辦理建筑施工許可證的有關(guān)資料，配合甲方代表的現(xiàn)場(chǎng)管理。

　　4、辦理施工安全手續(xù)、現(xiàn)場(chǎng)施工人員暫住證及其它乙方應(yīng)該辦理的手續(xù)。

　　5、構(gòu)件已制作，具備發(fā)運(yùn)安裝條件時(shí)，乙方應(yīng)書(shū)面通知甲方，準(zhǔn)備進(jìn)場(chǎng)安裝。

　　第六條 雙方的職責(zé)

　　一、甲方的職責(zé)

　　1、甲方委派 同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：

　　(1)下達(dá)的指令、通知由其本人簽字后，以書(shū)面形式交給乙方代表，乙方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效;

　　(2)有權(quán)對(duì)乙方工程量的增減核實(shí)確認(rèn);

　　(3)有權(quán)代表甲方確認(rèn)設(shè)計(jì)變更或工程洽商;

　　(4)有權(quán)代表甲方對(duì)乙方施工的工程進(jìn)行驗(yàn)收。

　　2、甲方先辦妥國(guó)家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù)，保證乙方的進(jìn)場(chǎng)施工能順利進(jìn)行，若在乙方進(jìn)場(chǎng)施工后，甲方相關(guān)手續(xù)尚未辦妥，一切責(zé)任由甲方承擔(dān)并賠償乙方相關(guān)經(jīng)濟(jì)損失。施工場(chǎng)地具備“三通一平”等條件，并在開(kāi)工后繼續(xù)負(fù)責(zé)解決以上事項(xiàng)的遺留問(wèn)題。

　　3、組織乙方和設(shè)計(jì)單位進(jìn)行圖紙會(huì)審，向乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)交底。該圖紙會(huì)審紀(jì)要經(jīng)甲方或甲方代表確認(rèn)后，作為乙方預(yù)算、施工、決算的依據(jù)。

　　二、乙方的職責(zé)

　　1、乙方委派 同志為駐工地代表，具體行使下列權(quán)力、職責(zé)：

　　(1)乙方的要求、請(qǐng)求和通知，以書(shū)面形式由乙方代表簽字后送交甲方代表，甲方代表在回執(zhí)上簽署姓名和收到時(shí)間后生效。

　　(2)乙方代表按甲方或甲方代表批準(zhǔn)的施工方案，和依據(jù)合同發(fā)出的指令，組織施工。

　　2、乙方根據(jù)圖紙合同的要求采購(gòu)工程所需要的材料，并提供產(chǎn)品合格證。

　　3、 遵守地方政府和有關(guān)部門對(duì)施工場(chǎng)地交通和施工噪音等管理規(guī)定。

　　4、乙方按有關(guān)規(guī)定，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，承擔(dān)由于自身安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用，非乙方責(zé)任造成安全事故，由責(zé)任方承擔(dān)有關(guān)責(zé)任和費(fèi)用。

　　第七條 施工與設(shè)計(jì)變更

　　正式的施工設(shè)計(jì)圖紙、說(shuō)明和有關(guān)技術(shù)資料，作為制作施工的有效依據(jù)，開(kāi)工前由甲方組織設(shè)計(jì)交底和三方會(huì)審作紀(jì)要，作為施工與結(jié)算的補(bǔ)充依據(jù)，甲、乙雙方均不得擅自修改，圖紙會(huì)審紀(jì)要在圖紙會(huì)審后7天內(nèi)各方予以簽字蓋章。

　　施工中如發(fā)現(xiàn)設(shè)計(jì)錯(cuò)誤或不合理的地方，乙方應(yīng)及時(shí)以書(shū)面形式通知甲方，由提供設(shè)計(jì)圖紙方及時(shí)會(huì)同設(shè)計(jì)等有關(guān)單位，共同研究確定修改意見(jiàn)或變更設(shè)計(jì)文件，乙方按修改或變更的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行施工。

　　甲方如需設(shè)計(jì)變更，須在制作前15天由原設(shè)計(jì)單位作正式修改通知書(shū)或修改圖紙，并且費(fèi)用已經(jīng)業(yè)主確認(rèn)后，乙方予以實(shí)施。重大修改或增加造價(jià)時(shí)，必須另行協(xié)商，簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如構(gòu)件已經(jīng)制作后提出修改，甲方應(yīng)賠償相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失。造成工期延誤的，工期順延。

　　如由乙方提供設(shè)計(jì)圖紙及有關(guān)技術(shù)資料的，如甲方需變更設(shè)計(jì)時(shí)，應(yīng)由甲方正式以書(shū)面通知乙方進(jìn)行設(shè)計(jì)變更，辦法與上款相同。

　　經(jīng)甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)變更，發(fā)生工程費(fèi)用變動(dòng)，工程款按實(shí)結(jié)算。

　　第八條 安全施工

　　一、乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定，嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工，并隨時(shí)接受行業(yè)安全檢查人員依法實(shí)施的監(jiān)督檢查，采取必要的安全防護(hù)措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

　　二、甲方應(yīng)對(duì)其派駐在施工場(chǎng)地的工作人員進(jìn)行安全教育，并對(duì)他們的安全負(fù)責(zé)。因甲方原因?qū)е碌陌踩�事故，由甲方承�?dān)責(zé)任及發(fā)生的費(fèi)用。

　　三、在乙方進(jìn)場(chǎng)施工至交付工程的整個(gè)期間，甲方人員除工程師和其他指定的工作人員外，未經(jīng)乙方現(xiàn)場(chǎng)管理人員許可，不得擅自進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，否則發(fā)生人身事故均由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)費(fèi)用。

　　四、甲方應(yīng)在其認(rèn)為必要的處所設(shè)立安全警告牌或安全公告欄。

　　五、乙方在進(jìn)場(chǎng)施工前應(yīng)組織全體施工人員進(jìn)行安全培訓(xùn)和教育。未經(jīng)教育培訓(xùn)，不得上崗作業(yè)。

　　六、發(fā)生重大傷亡事故及其他安全事故，乙方應(yīng)按有關(guān)規(guī)定立即報(bào)告有關(guān)部門并通知項(xiàng)目經(jīng)理，同時(shí)按有關(guān)部門要求進(jìn)行處理，費(fèi)用由事故責(zé)任方承擔(dān)。

　　第九條 工程質(zhì)量

　　一、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：合格。

　　二、對(duì)鋼結(jié)構(gòu)工程的施工安裝質(zhì)量和其所提供的材料、制作的構(gòu)件質(zhì)量負(fù)責(zé)。

　　三、乙方必須嚴(yán)格按施工圖設(shè)計(jì)和說(shuō)明文件及國(guó)家有關(guān)規(guī)范、規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)的要求施工。

　　四、乙方在施工中應(yīng)自覺(jué)接受監(jiān)理工程師的質(zhì)量監(jiān)督，隨時(shí)接受監(jiān)理工程師的檢查。發(fā)

　　現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)的應(yīng)及時(shí)整改，包括修理或返工，直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。

　　五、監(jiān)理工程師的檢查、檢測(cè)不應(yīng)影響施工正常進(jìn)行。如影響施工，檢驗(yàn)不合格的，影

　　響施工的費(fèi)用和損失由乙方承擔(dān)，檢驗(yàn)合格的則由甲方承擔(dān)，并順延工期。

　　六、乙方應(yīng)按鋼結(jié)構(gòu)工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范對(duì)分項(xiàng)、分部工程質(zhì)量進(jìn)行評(píng)定。鋼結(jié)構(gòu)工程主構(gòu)件安裝完工時(shí)，應(yīng)通知監(jiān)理工程師進(jìn)行中間結(jié)構(gòu)驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后進(jìn)入下一道工序。

　　七、如乙方在施工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)及時(shí)書(shū)面報(bào)告監(jiān)理工程師。一般質(zhì)量事故的處理結(jié)果由監(jiān)理工程師報(bào)質(zhì)檢部門備案;重大質(zhì)量事故的處理方案應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)單位、甲方、質(zhì)檢部門共同研究決定。

　　八、自工程竣工驗(yàn)收合格或視為合格日起，乙方對(duì)工程承擔(dān)保修責(zé)任，質(zhì)保金為合同總價(jià)的 5 %，保修期為一年。

　　第十條 工程驗(yàn)收

　　一、基礎(chǔ)螺栓工程，若乙方施工的，則需經(jīng)甲方及監(jiān)理驗(yàn)收通過(guò)后，乙方方可進(jìn)入下道

　　工序，否則乙方整改至符合要求為止;若由甲方施工的，則質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)。

　　二、中間驗(yàn)收：鋼結(jié)構(gòu)主構(gòu)件安裝完畢，乙方自評(píng)符合設(shè)計(jì)質(zhì)量要求后通知甲方組織中

　　間驗(yàn)收。甲方在接通知后三日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收符合要求的，雙方簽字確認(rèn)，驗(yàn)收不符要求的，乙方整改至符合要求為止。甲方三日內(nèi)不組織驗(yàn)收的，視為驗(yàn)收合格，乙方有權(quán)進(jìn)入下一道工序。

　　三、最終驗(yàn)收：全部鋼結(jié)構(gòu)工程完工后，甲方應(yīng)自收到乙方竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告和竣工資料

　　之日起7日內(nèi)組織驗(yàn)收。驗(yàn)收結(jié)果分別按以下處理：

　　1、工程完工后7天內(nèi)，若甲方尚未辦妥國(guó)家規(guī)定應(yīng)辦理的一切相關(guān)施工手續(xù)，則視為工程驗(yàn)收達(dá)到合同要求，甲方應(yīng)如期支付乙方所有工程款。

　　2、驗(yàn)收合格后的，甲、乙雙方簽字確認(rèn)。實(shí)際竣工日期為乙方向甲方提交竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告之日。

　　3、經(jīng)驗(yàn)收認(rèn)為基本符合合同要求，有個(gè)別一般性問(wèn)題需要整改，可在竣工驗(yàn)收證書(shū)上簽字確認(rèn)合格，但需在驗(yàn)收記錄中注明存在的問(wèn)題和限定整改的期限。乙方在限定期限內(nèi)整改完畢并經(jīng)甲方確認(rèn)，則驗(yàn)收合格日期為在驗(yàn)收證書(shū)上簽字確認(rèn)日。

　　4、驗(yàn)收不符合合同要求的，由甲方、乙方和監(jiān)理工程師形成驗(yàn)收紀(jì)要，明確存在的問(wèn)題和修改意見(jiàn)及期限。乙方在修改期限完成修改后通知甲方再次驗(yàn)收，但實(shí)際工期計(jì)算至首次提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告日，修改期間不應(yīng)計(jì)入乙方的施工時(shí)間。

　　5、甲方在收到乙方的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告或再次驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后14日內(nèi)不組織驗(yàn)收或組織驗(yàn)收后7日內(nèi)無(wú)書(shū)面修改意見(jiàn)的，則視為工程已經(jīng)驗(yàn)收合格，甲方應(yīng)按合同約定支付工程尾款。

　　四、特殊原因，在該工程承攬合同中，若幾個(gè)單體前后進(jìn)場(chǎng)或完工時(shí)間相隔三個(gè)月以上的，甲、乙雙方都可視具體情況書(shū)面要求部分單體工程甩項(xiàng)竣工驗(yàn)收，任何一方在收到對(duì)方通知后7天內(nèi)予以回復(fù)，否則視為認(rèn)可。甲、乙雙方也可另行簽訂甩項(xiàng)竣工協(xié)議。

　　五、工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的，甲方不得擅自使用。如果擅自使用則視為工程合格，有關(guān)質(zhì)量及經(jīng)濟(jì)損失等問(wèn)題由甲方承擔(dān)責(zé)任。

　　第十一條 獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任

　　一、獎(jiǎng)勵(lì)

　　1、工程經(jīng)驗(yàn)收獲 獎(jiǎng)時(shí)，甲方一次性獎(jiǎng)勵(lì)乙方 萬(wàn)元。

　　2、工程提前完工，每提前一天甲方獎(jiǎng)勵(lì)乙方 萬(wàn)元。

　　二、乙方的違約責(zé)任

　　1、工程質(zhì)量不符合合同和設(shè)計(jì)要求的，應(yīng)予返工或修理，并承擔(dān)其費(fèi)用。

　　2、由乙方設(shè)計(jì)時(shí)，因設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成返工時(shí)，發(fā)生的各種費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。乙方轉(zhuǎn)委托他人的設(shè)計(jì)不符合合同要求的，由設(shè)計(jì)人承擔(dān)設(shè)計(jì)責(zé)任。

　　3、乙方的其它違約行為導(dǎo)致甲方損失的，應(yīng)按《中華人民共和國(guó)合同法》等相關(guān)法律規(guī)定賠償損失。

　　三、甲方的違約責(zé)任

　　1、未按合同約定支付工程款，按日萬(wàn)分之二支付違約金，工期順延。造成乙方停工、窩工的，賠償損失。

　　2、工程中途停建、緩建或由于甲方要求變更設(shè)計(jì)而造成停工、窩工、返工的，工期相應(yīng)順延，并賠償乙方停工、窩工、返工、機(jī)械設(shè)備調(diào)運(yùn)、施工人員遣散、材料構(gòu)件積壓等損失。

　　3、甲方未及時(shí)向乙方發(fā)出指令、批準(zhǔn)、或發(fā)出指令錯(cuò)誤，賠償乙方因此所受的損失;延誤工期的，工期順延。

　　4、工程驗(yàn)收合格或視為合格后，甲方未按合同約定支付工程尾款的，按工程總造價(jià)的日萬(wàn)分之二償付違約金。

　　第十二條 解決合同糾紛方式

　　合同發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成可向原告所在地人民法院起訴。

　　第十三條 附則

　　一、本合同一式 份，合同附件 份。甲、乙雙方各執(zhí)正本一份，副本 份。

　　二、本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效;工程驗(yàn)收符合要求，

　　結(jié)清工程款后終止。

　　三、本合同簽訂后，甲、乙雙方如需提出修改時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議，

　　作為本合同的補(bǔ)充合同。

　　發(fā)包單位(全稱)：仙桃市第二建筑工程有限責(zé)任公司 法定代表人： 委托代理人： 經(jīng)辦人： 單位地址： 開(kāi)戶銀行： 帳號(hào)： 電話： 傳真： 郵政編碼： 年 月 日承攬方：湖北精誠(chéng)鋼結(jié)構(gòu)有限公司 法定代表人： 委托代理人： 經(jīng)辦人： 單位地址：黃岡市團(tuán)風(fēng)縣城南工業(yè)園 開(kāi)戶銀行：農(nóng)行團(tuán)風(fēng)營(yíng)業(yè)室 帳號(hào)： 17-635101040005885 電話：0713-6152588 傳真：0713-6157088 郵政編碼：438800 年 月 日 簽(公)證機(jī)關(guān)： 意見(jiàn)： 鑒(公)證機(jī)關(guān)： (蓋章) 經(jīng)辦人： 年 月 日

　　附件一

　　1.屋面的顏色 。

　　2.墻面的顏色 。

　　3.鋁合金(或塑鋼)窗玻璃的顏色 。

　　4.鋼構(gòu)面漆顏色 。

　　5.甲方聯(lián)系人 電話 傳真 。

　　6.乙方聯(lián)系人 電話 傳真 。