成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

加工承攬合同

時間:2024-04-10 07:44:45 其他合同范本 我要投稿

(熱門)加工承攬合同范本

  在人們越來越相信法律的社會中,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關系,合同是對雙方的保障又是一種約束。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編精心整理的加工承攬合同范本,希望能夠幫助到大家。

(熱門)加工承攬合同范本

加工承攬合同范本1

  簽訂地點:

  簽訂時間: 年 月 日

  定作方(甲方):

  承攬方(乙方):

  按照《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

  一、項目概況

  1、項目名稱:

  2、項目地點:

  二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價

  序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注

  1 鋼質(zhì)防火門 甲級

  2 乙級

  3 丙級

  合計:(樘)㎡×元/㎡=元。

  114樘/363.06㎡

  金額(大寫): (不含稅)

  注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結算。

  三、交貨日期:根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。

  四、交貨地點:工地現(xiàn)場。

  五、技術質(zhì)量要求:

  1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。

  2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

  六、承包方式:

  含運輸及安裝。

  七、付款方式:

  1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的.%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結束結清。

  八、售后服務承諾

  1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責免費維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。

  九、違約責任

  1、按《合同法》的相關規(guī)定執(zhí)行。

  十、爭議的解決方式

  本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。

  十一、附則

  本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方: 乙方:

  法定代表人: 法定代表人:

  代理人: 代理人:

  電話: 電話:

  年 月 日 年 月 日

加工承攬合同范本2

  甲方:___________(定做方)

  乙方 (承攬方)附加身份證復印件

  加工_________,雙方本著互惠互利,協(xié)商一致的原則,達成合同條款如下:

  一、甲方權利和義務

  2、甲方對乙方產(chǎn)品負責回收并以現(xiàn)金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。

  二、乙方的.權利和義務

  1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問題,乙方自己負責。

  2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經(jīng)廠方同意方可進行,否則按違約處理。

  三、違約條款

  1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。

  2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

  四、本合同有效期___________月,200 年______月______日起至200 年______月______日止。

  本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。

  五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執(zhí)一份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方 ___________乙方:___________

  _______年_______月_______日

加工承攬合同范本3

  承攬方(全稱): _________________________________________

  定作方(全稱):_________________________________________

  合同編號: ______________簽訂地點: ______________________

  承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商,現(xiàn)簽訂本合同,以資共同信守。

  一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期:____________

  品_ 名

  規(guī)格

  單位

  數(shù)量

  單價

  金額

  分期交(收)貨數(shù)量

  備注

  月

  月

  月

  月

  月

  總金額(大寫)__ 佰___ 拾_____萬__ 仟___ 佰___ 拾______元____ 角___ 分¥_______

  定作款共計人民幣(大寫):___________

  二、質(zhì)量標準:

  1、定作方應該于本合同簽訂之日起____天內(nèi),向承攬方提供定作物的樣品, 承攬方應保證所加工的定作物與雙方確認的樣品質(zhì)量相符。

  2、承攬方應該根據(jù)定作方提供的相關工藝單進行定作物的加工。

  三、質(zhì)量檢驗及驗收辦法:

  定作方應自收到定作物之日起二天內(nèi)對定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關事項進行確認驗收。如果對承攬方交付的定作物有任何異議,應于收貨之日起三天內(nèi)書面向定作方提出。如逾期,則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問題,定作方不得要求承攬方修復或者退換或者主張其他任何責任。

  四、包裝要求及費用負擔:定作物由承攬方負責包裝,以定作物不受損壞為準,具體包裝要求是___________________ ________________________。

  五、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求:

  1、定作物交由定作方指定的_____________________________ (承運人)承運,由承攬方代辦相關的托運手續(xù),運費由定作方自行承擔。承攬方將定作物交付承運人后,則視為承攬方已將定作物交付于定作方,定作物所有風險由定作方承擔。

  2、時間要求:交定作物期限應按照合同規(guī)定履行,任何一方要求提前或者延期交定作物的,應該至少在約定的交貨日期到來前7天書面向對方提出,并且取得對方同意。

  委托承運人運輸?shù),以交定作物時承運人簽發(fā)的戳記日期為準。

  六、預付款要求:定作方應于本合同簽訂之日,向承攬方支付人民幣 __________元預付款(按照定作款總額的百分之___ 計算),該預付款在末批定作物交付時沖抵定作款。

  七、定作款結算辦法及期限:

  1、 ___________________________________________________________________________________

  _______________________________________________ ________________________

  2、如定作方未按約定付清定作款項,未付清定作款的定作物所有權由承攬方所有。承攬方可對定作物行使留置、處分等權利。

  八、違約責任:

  第一點:定作方的違約責任

  (1)中途變更定作物產(chǎn)品品種、數(shù)量、設計、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時,應償付承攬方因此造成的損失,如果損失難以確定,則至少為____元人民幣。

  (2)中途解除合同的,定作方應該向承攬方支付合同未履行部分價款總值百分之30的違約金。

  (3) 未按合同規(guī)定日期付款的,除應該繼續(xù)付清全部定作款外,每延期一天,還應償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。

  (4)無故拒絕接收定作物的,應賠償承攬方因而造成的損失

  (5)錯填到貨地點或接貨人的,或者變更交付定作物地點或者接收人的,應該 ___________承擔因此多支出的費用并賠償承攬方因此造成的損失。

  第二點:承攬方的違約責任

  (1)違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的,承攬方應照數(shù)補交,否則應償付定作方以少交的'的價款總值百分之30的違約金 。

  (2)包裝不符合合同規(guī)定的,應重新包裝,并承擔因此而支付的費用 ;

  (3) 承攬方無故提前交定作物的,除非取得定作方同意,否則定作方有權拒收。

  (4)因為承攬方原因導致定作物錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。

  九、爭議解決方式

  本合同履行過程當中的任何爭議,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,任何一方均可向_________市人民法院起訴。

  十、如需提供擔保,雙方應另行簽訂合同擔保書,作為本合同附件。

  十一、因生產(chǎn)特殊性,定作方允許承攬方在供應定作物數(shù)量上有±10%的浮動,在交付時間上有±__天的浮動。

  十二、本合同履行過程當中,雙方來往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。

  十三、雙方需約定的其它事項:____________

  ________________________________________ __________________________________________

  ____________________________________ __________________________________________

  ___________________________________________________________________________________

  _____________________________________________________________________________________

  本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

  承攬方(蓋章):______________ 定作方 (蓋章):____________

  法定代表人:_______法定代表人:_____

  電話:________電話:_______

  地址:________地址:_______

  開戶銀行:______開戶銀行:_____

  帳號:________帳號:_______

  日期:______ 年____ 月____ 日

加工承攬合同范本4

  定作方(甲方):

  承攬方(乙方):

  按照《中華人民共和國民法典》的有關規(guī)定,本著平等互利、協(xié)商一致的原則,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:

  一、項目概況

  1、項目名稱:

  2、項目地點:

  二、設備名稱、規(guī)格型號、單位、數(shù)量、單價、總價

  序號 貨物名稱 規(guī)格 數(shù)量 單價:元/m2 備注

  1、 鋼質(zhì)防火門 甲級

  2、 乙級

  3、 丙級

  合計:(樘)㎡×元/㎡=元。

  114樘/363.06㎡

  金額(大寫): (不含稅)

  注:防火門:框板1.2mm、扇板0.8mm,內(nèi)填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發(fā)生數(shù)量結算。

  三、交貨日期:

  根據(jù)現(xiàn)場進度交貨。

  四、交貨地點:

  工地現(xiàn)場。

  五、技術質(zhì)量要求:

  1、產(chǎn)品執(zhí)行防火門國家標準GB12955-20xx。

  2、產(chǎn)品保證通過消防部門驗收。

  六、承包方式:

  含運輸及安裝。

  七、付款方式:

  1、合同簽訂后,預付總貨款的%,貨物全部進場,再付總貨款的.%,安裝完畢再付總價的%,剩余%為質(zhì)保,質(zhì)保期結束結清。

  八、售后服務承諾

  1、該產(chǎn)品質(zhì)保期自合同簽訂之日起計算,質(zhì)保十二個月。在質(zhì)保期內(nèi),出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方負責免費維修。質(zhì)保期過后,所有產(chǎn)品實行終身售后服務,只收取材料成本費用。

  九、違約責任

  1、按《民法典》的相關規(guī)定執(zhí)行。

  十、爭議的解決方式

  本合同在履行過程中發(fā)生爭議,雙方應協(xié)商解決,協(xié)商不成,可向人民法院起訴。

  十一、附則

  本合同一式四份,甲方執(zhí)二份,乙方執(zhí)二份,自簽字蓋章之日起生效。

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  ______年______月____日       ______年______月____日

加工承攬合同范本5

  委托方:_____公司

  簽訂地點:

  受托方:

  簽訂時間:

  標的、數(shù)量、價款:

  1、驗收標準:按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行,并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品件數(shù)及單品數(shù)量,按委托方提供原樣驗收,如果由于質(zhì)量問題造成損失由受托方負責賠償,并執(zhí)行相關行業(yè)標準。

  2、質(zhì)量要求:應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單(包括質(zhì)材、檢驗依據(jù)、執(zhí)行標準等),特殊產(chǎn)品須有檢驗資質(zhì)的檢驗機構出具的.檢驗報告(隨貨同行或提前送達)。

  3、結算方式:委托方支付30%預付款,收到貨驗收合格入庫后再支付60%,余10%作為質(zhì)量保證金留待下次合同履行時支付,但時間不超過45天下單,如未下單即付清上筆合同10%尾款。

  4、包裝標準:貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注,內(nèi)容包括商品名稱、單品規(guī)格、單品數(shù)量(每層數(shù)量_數(shù)/每排數(shù)量_數(shù))。

  5、(交)提貨方式及地點:委托方廠房內(nèi)。

  6、運輸方式及到站(港)和費用承擔:受托方承擔。

  7、交貨地點、日期及方式:合同簽訂之日起10個工作日發(fā)貨,逾期按合同總額1%支付違約金。

  8、保密條款:雙方應當對本協(xié)議內(nèi)容、因履行本協(xié)議或在本協(xié)議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產(chǎn)品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內(nèi)容(簡稱“保密資料”)保守秘密,未經(jīng)信息披露方書面事先同意,不得向本協(xié)議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協(xié)議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業(yè)秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔,同時委托方有終止一切合作的權力。

  9、本合同履行過程中發(fā)生糾紛協(xié)商解決,協(xié)商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

  10、本合同根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī),雙方經(jīng)過友好協(xié)商后制定,本合同一式兩份,經(jīng)雙方蓋章簽字后生效。(傳真或掃描件有效)

  委托方:___公司

  受托方:

  法人代表:

  法人代表:

  委托代表:

  委托代表:

  傳真:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  地址:

  傳真:

  電話:

  開戶銀行:

  帳號:

  地址:

  年 月 日

  年 月 日

加工承攬合同范本6

  甲方:__________有限公司

  乙方:_____________________

  依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。

  第一條合同主體

  1、甲方(定作人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊號:_____________________

  2、乙方(承攬人):___________有限公司

  住所:_____________________

  郵編:_____________________

  法定代表人:________________

  注冊號:_____________________

  3、甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。

  4、乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業(yè)、個體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務提供經(jīng)驗),熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。

  5、乙方合同主體變更:

  (1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。

 。2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。

 。3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權向甲方主張任何權益若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,除原投資人或經(jīng)營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。

  第二條定作物

  1、定作物清單及價款

  定作物名稱:_____________________

  規(guī)格型號:_____________________

  計量單位:_____________________

  價款:_____________________

  2、價格組成及價格有效期:

 。1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用

 。2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價格。

  a、自______年______月______日起至______年______月______日止。

  b、自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。

  第三條合同價款

  1、總價款及結算方式:

  2、付款方式:有/無定金(比例)。

  3、付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。

  4、發(fā)票:

  每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。

  5、支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。

  b承兌匯票c網(wǎng)上銀行d其他方式

  6、收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。

  第四條設計與質(zhì)量標準

  1、設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計):______

 。1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內(nèi)答復。

 。2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內(nèi)審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。

  2、定作物的質(zhì)量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》。

  3、樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。

  1)不使用樣品。

  2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。

  3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。

  4、其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。

  第五條原材料

  1、主要原材料清單

  提供方:________________________

  名稱:________________________

  品牌:________________________

  生產(chǎn)廠家:________________________

  規(guī)格型號:________________________

  計量:________________________

  單位:________________________

  數(shù)量:________________________

  甲方:________________________

  乙方:________________________

  2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。

  3、乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。

  4、甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。

  5、甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】

  6、甲供原材料節(jié)余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】

  第六條制作與包裝

  1、乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。

  2、乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。

  3、包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規(guī)格型號,單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。

  4、特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。

  5、其他約定:______

  第七條交貨

  1、合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,方為合格交貨。

  2、交貨時間:______。

  3、交貨地點:______(詳細地址:______)。

  4、運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的.二次搬運費由甲/乙方承擔。

  5、驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。

  6、風險轉移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。

  7、交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0、05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金!

  8、數(shù)量不足:______如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應當在2日內(nèi)補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。

  9、質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。

  第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)

  1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。

  2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0、05______%的違約金。

  3、施工要求:______

 。1)質(zhì)量標準:______見合同附件《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》

 。2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。

  4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。

  5、安全監(jiān)護:______

 。1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調(diào)整改造。

 。2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,現(xiàn)場需設專門人員進行時時監(jiān)護,并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。

  6、自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。

  7、驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),甲方組織驗收并出具書面驗收意見。

  第九條保修

  1、保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準

  2、保修金:______。

  3、保修:______保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>

  4、未履行保修義務:______

 。1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。

 。2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。

  5、保修金的支付需同時滿足下列條件:______

 。1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。

 。2)乙方已按約定履行了保修義務乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

  (3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。

 。4)不存在乙方未履行的其他合同義務。

  6、甲方不需要支付保修金的利息。

  第十條知識產(chǎn)權與保密

  1、乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。

  2、乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。

  第十一條履約擔保

  1、乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______

 。1)保證金

 。2)銀行保函

  2、乙方采用下列第種方式提供保證金:______

 。1)現(xiàn)金

 。2)電匯

  (3)轉賬支票

  3、扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。

  4、乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。

  5、索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。

  第十二條風險提示

  1、價格波動:雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。

 。1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。

 。2)原則:______任何情況下不得調(diào)高合同價格在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數(shù),調(diào)整合同價格。

  2、第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協(xié)商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。

  3、真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據(jù),乙方無權依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。

  4、合法性:乙方向甲方提交虛假的發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。

  第十三條公平競爭

  1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。

  2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。

  3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。

  4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)組織的招標。

  5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。

  6、甲方受理投訴的方式:______

  聯(lián)系人:______電話:______

  信函郵寄地址:______

  投訴專用電子郵箱:______

  第十四條通知

  1、甲方聯(lián)系人及通訊方式:______

  聯(lián)系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編:______

  email:______

  2、乙方聯(lián)系人及通訊方式:______

  聯(lián)系人:______電話:______傳真:______

  地址:______郵編

  email:______

  3、雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。

  4、上述內(nèi)容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。

  5、派員送達的應當有簽收文件。

  6、采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。

  7、采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。

  8、采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。

  9、如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡時應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。

  10、如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。

  第十五條爭議解決

  1、本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。

  第十六條合同附件

  下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力

  1、附件一:______定作物明細表

  2、附件二:______《技術參數(shù)與質(zhì)量標準明細》

  3、附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。

  4、附件四:______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。

  第十七條合同效力

  1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。

  2、雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。

  3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。

  第十八條其他約定

  1、其他約定:______

 。ū卷撘韵聼o正文)

  合同簽章頁

  (此頁系與a有限公司與《【】定作合同》的簽章頁,無正文)

  甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______

  法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______

 。ɑ颍┪写砣耍ê炞郑篲_____(或)委托代理人(簽字):______

  簽訂地點:______

  簽訂日期:______年月日

加工承攬合同范本7

  甲方:

  乙方:公司(香港)

  雙方在遵守有關規(guī)定的前提下,本著平等互利的原則,就來料加工各款業(yè)務進行了充分協(xié)商,一致達成了如下合同條款:

  1、甲方責任:

  (1)提供有上蓋之廠房棟層平方米,無上蓋場地平方米,工廠管理人員名,生產(chǎn)工人首期名、開業(yè)后十二個月增至名,(禁止雇傭不滿十六歲的童工),如當?shù)貏诹θ狈,可到外地雇請,但須?jīng)市有關部門批準,在合同期內(nèi)代乙方加工生產(chǎn)上述產(chǎn)品,加工成品后交回乙方復出香港。

  (2)提供現(xiàn)有水、電設備供加工生產(chǎn)之用,如需要安裝水、電設施,其費用由乙方支付。

  (3)辦理來料加工、裝配有關業(yè)務的進出口手續(xù)及對工廠實行行政、財務和管理,不得把工廠以任何形式承包給任何單位和個人經(jīng)營。

  2、乙方責任:

  (1)不作價提供加工上述產(chǎn)品及裝修廠房和建造平方米簡易廠房所需的設備材料(詳見清單),分多批運抵甲方工廠,設備總值月萬港元。

  (2)不作價提供加工上述產(chǎn)品所需的'原料、輔料和包裝物料,具體數(shù)量、規(guī)格在合同中訂明。

  甲方:(以下簡稱甲方)

  乙方:(以下簡稱乙方)

  甲方有一批標志牌桿件承包給乙方在本公司車間內(nèi)焊接加工,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商達成如下協(xié)議:

  3、乙方工作人員在廠工作期間,食宿由甲方安排,每人每天按十元伙食費標準給予就餐,伙食費在加工費中結算扣除。

  4、乙方在焊接過程中嚴格按照甲方提供的圖紙或樣品加工,焊縫必須平整光滑,焊后清除焊渣(氣保焊除外),以確保焊接質(zhì)量。

  6、焊接工程量與單價計算為:

  A、二懸臂主柱套;價格合計。

  B、三懸臂主柱套;價格合計。

  C、二懸臂支桿套;價格合計。

  D、三懸臂支桿套;價格合計。

  E、羊柱支桿套;價格合計。

  合計總價元

  以上協(xié)議為這批標志牌桿件焊接承包任務。焊接全部完工后,在本月內(nèi)付給乙方加工費,以上協(xié)議甲乙雙方各執(zhí)一份,簽字后生效。

  甲方代表:

  乙方代表:

  日期:

加工承攬合同范本8

  訂立合同雙方:

  承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方

  定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方

  甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守。

  第一條加工成品

  第二條加工成品質(zhì)量要求:

  一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。

  二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。

  三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。

  四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。

  第三條原材料由甲方提供。

  第四條圖紙由乙方于年月日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方。因此造成的損失,由乙方賠償。

  第五條工程價款:按核定價格單計算款元。

  第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。

  第七條交貨的時間和地點:年月日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。

  第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。

  第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。

  第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款元元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。

  第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

  第十二條甲方的違約責任

  一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的.,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。

  二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。

  三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。

  四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的償付違約金。

  五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

  六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。

  第十三條乙方的違約責任

  一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。

  二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值%的違約金。

  三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

  四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。

  五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。

  六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。

  第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。

  第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  本合同于年月日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。

  本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。

  甲方:××縣木具廠(蓋章)

  代表人:(簽名)

  地址:

  電話:

  開戶銀行:××縣支行營業(yè)所

  帳號:

  乙方:××縣百貨公司

  代表人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:××縣支行

  帳號:

  年月日

加工承攬合同范本9

  委托方: (以下簡稱甲方) 加工方: (以下簡稱乙方)

  依據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜,經(jīng)友好協(xié)商,達成一致并訂立本合同,共同遵守。

  一、加工方式

  甲方提供鋼結構工程施工圖紙,乙方包工包料加工。

  二、加工內(nèi)容

  本合同所涉之加工內(nèi)容為甲方提供的 錦繡物流倉儲樓 工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹,刷 紅丹 防銹底漆一遍)。

  三、加工工期

  從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

  四、加工量、單價及總金額

  1、以上價格均為稅工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》(GB-50205-20xx)。甲方提供施工圖紙一套,并簽字蓋章,乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

  2、上表所列之加工量為暫定加工量,結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起,合同單價不因市場價格變化而變更。

  3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

  4、本合同采用的定價方式結算。

  五、運輸方式:需方自提,運費自負。

  六、結算、付款及付款方式

  1、本合同簽訂后萬元為定金, / 萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產(chǎn)。如本合同簽訂后3天內(nèi),乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款,本合同自動終止,甲方已支付的定金不退還。

  2、乙方生產(chǎn)、制作鋼結構過程中,甲方付款提貨,且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數(shù)額(定金除外)。甲方最后一次提貨前,雙方辦理結算,貨款應全額付清,乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后,安排發(fā)貨。

  3、如甲方在現(xiàn)場安裝時發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量問題,應及時通知乙方,乙方必須在12小時內(nèi)到現(xiàn)場處理問題。

  七、雙方責任 甲方責任

  1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。 2、甲方負責按本合同規(guī)定的時間、方式提貨、驗貨,支付貨款、辦理結算。

  3、本合同所涉及工程如中途有設計變更,甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方,因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產(chǎn)生的半成品由甲方承擔,按照合同約定價格支付乙方價款。

  4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核,對乙方提出的圖紙錯誤,甲方必須在乙方提出后12小時內(nèi)解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

  5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內(nèi)未提完所訂的全部貨物,甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內(nèi)付清全部貨款。否則甲方提貨時,市場價格上漲的,按照漲價后價格結算;市場價格下跌的,按照下

  乙方責任

  1、乙方承擔本合同范圍內(nèi)鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙?zhí)岢龅募夹g要求、質(zhì)量、數(shù)量、包裝等具體要求進行生產(chǎn)加工,并做好自檢工作,確保質(zhì)量、進度。加工完后,保存甲方提供的施工圖紙。

  2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

  3、乙方在鋼構件出廠時,需提供所采購鋼材的材質(zhì)證明,產(chǎn)品的檢驗報告,合格證明等技術資料一式四份(注:不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

  4、日開始供應第一批構件,供貨要求詳見甲方書面需貨計劃, 20xx 年 9 月 15 日前將全部鋼構件供完。

  八、質(zhì)量驗收

  1、甲方在鋼構件出廠前進行質(zhì)量復檢。復檢合格后,由于運輸?shù)脑虍a(chǎn)生的產(chǎn)品質(zhì)量問題由甲方負責,乙方加工的產(chǎn)品質(zhì)量問題由乙方負責,并在48小時內(nèi)解決。

  2、質(zhì)量異議期限:甲方收到產(chǎn)品后如發(fā)現(xiàn)存在質(zhì)量問題,應立即停止使用,并在48小時內(nèi)向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現(xiàn)場查驗并與甲方協(xié)商解決。如甲方未在以上期限內(nèi)提出書面異議,或甲方收到貨物后1個月內(nèi)未提出書面異議的,視為乙方提供的貨物質(zhì)量全部合格,甲方不得再以貨物質(zhì)量問題為由要求乙方承擔任何責任。

  3、甲乙雙方約定,如果乙方提供的貨物質(zhì)量存在缺陷,乙方僅對質(zhì)量缺陷產(chǎn)品本身的.價款損失承擔責任,乙方不承擔由于產(chǎn)品質(zhì)量缺陷而造成其他直接或間接損失。

  九、違約責任

  1、甲方遲延提貨的,乙方自最后提貨期限屆滿之次日起提供10天的免費保管期限。免費保管期滿后甲方仍未提貨的,甲方按每噸每天10元的標準支付給乙方保管費用。乙方計收保管費用的保管期限為60天,超過60天時,乙方有權

  2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的,由甲方負責賠償乙方因此發(fā)生的直接損失。

  3、乙方無故延遲交貨的,應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

  4、本合同生效后履行完畢前,任何一方不得毀約,不得擅自解除本合同。

  十、保密責任

  任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業(yè)秘密,必須承擔保密義務,不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業(yè)秘密之日起,至對方將該商業(yè)秘密公開之日止。

  十一、其他約定

  1、本合同所涉之法定代表人、經(jīng)辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

  2、本合同未盡事宜,由雙方協(xié)商解決并簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。

  3、雙方就本合同發(fā)生爭議時應協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

  4、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效,至構件交付完畢貨款付清后自然終止。

  5、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具有同等法律效力。 (以下無正文)

  甲方:(蓋章) 乙方:

  年月日:

加工承攬合同范本10

  供方(全稱):____________________________________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  需方(全稱):____________________________________

  地 址:____________ 郵碼:____________ 電話:____________

  法定代表人:____________ 職務:____________

  根據(jù)《_____》規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,以資共同信守。

  一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價格、交提貨日期

  二、質(zhì)量標準、驗收方法及地點:

  三、原材料來源及互利方法:

  四、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

  五、貨款結算時間及方法:

  六、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔:

  七、經(jīng)濟責任:

  八、其他:

  九、供需雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機關查實證明,可免予承擔經(jīng)濟責任。

  十、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效,并報雙方業(yè)務主管部門備案。

  十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權按《_____》有關規(guī)定,向合同_____機關提出書面申訴,要求調(diào)解、_____處理。

  十二、本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份,副本____份,送雙方業(yè)務主管部門、銀行各一份,工商行政管理機關二份。

  十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。

  供方:________________________

  代表人:_____________________

  ____年____月____日

  需方:________________________

  代表人:______________________

  ____年____月____日

加工承攬合同范本11

  甲方:

  乙方:

  甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:

  第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。

  第二條:質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點:

  1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。

 。1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。

 。2)合格模具定義:

 、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結構圖;

 、谀>弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;

 、勰>邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。

  2、驗收方法(標準):

 、侔醇追降膱D紙和技術要求執(zhí)行。

 、谀>呓Y構必須符合模具結構圖紙。

  3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。

  第三條:原材料來源

  1、原材料來源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同

  第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔:

  1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。

  2、交貨地點:甲方指定場所________________________。

  3、交貨時間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。

  4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。

  第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。

  貨款結算時間及方法:_____________________。

  付款方式:簽訂合同預付_______%,試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。

  第六條:技術資料提供及保管:

  1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。

  2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協(xié)議》執(zhí)行。

  第七條:質(zhì)量異議/違約責任:

  1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。

  2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。

  3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術協(xié)議執(zhí)行。

  第八條:其他:

  1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。

  2、雙方簽訂的技術協(xié)議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的'文件資料為本合同的附件。

  3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。

  4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。

  5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。

  6、本合同委托項目,乙方不得轉發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。

  第九條:雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。

  第十條:合同生效、附件

  2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。

  3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。

  4、本合同附件資料具有同等法律效力。

  第十一條:本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。

  第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。

  甲方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

  乙方:

  委托代理人:

  地址:

  電話:

  開戶銀行:

  賬號:

  _________年____月____日

加工承攬合同范本12

  定作方:_______________(簡稱甲方)

  營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________

  承攬方:_______________(簡稱乙方)

  營業(yè)執(zhí)照號碼:_____________________

  根據(jù)《條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:

  品名或項目

  規(guī)格、型號

  單位

  數(shù)量

  單價

  價款或酬金元

  金額:仟佰拾萬仟佰拾元角分

  一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________

  二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________

  三、履行的期限、地點和方式:_________________________

  四、驗收標準和方法:_________________________

  五、結算方式:_________________________

  六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行協(xié)議,都要承擔違約責任。

  1.承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

  其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。

  2.定作方的'違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途廢止協(xié)議,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的

  償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。

  七、雙方約定的其它條款:________________

  八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。

  九、本協(xié)議執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向協(xié)議管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。

  十、本協(xié)議一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。

  十一、本協(xié)議有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

  十二、本協(xié)議簽訂日期:________年________月________日

  甲方(公章):_________        乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________     法定代表人(簽字):_________

  ______年______月____日       ______年______月____日

加工承攬合同范本13

  訂立合同雙方:

  定作人:(以下簡稱甲方)

  定作人法定代表(負責)人:

  簽約人:

  定作人承辦單位:

  聯(lián)絡人:

  聯(lián)系電話:

  定作人機構地址:

  傳真電話:

  承攬人:(以下簡稱乙方)

  承攬人法定代表(負責)人:

  簽約人:

  承攬人營業(yè)執(zhí)照:

  生產(chǎn)報刊亭許可證明:

  承攬人機構地址:

  聯(lián)系人:

  聯(lián)系電話:

  銀行開戶許可證:

  開戶行:

  帳戶:

  根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī),按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:

  第一條標的

  乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:_____萬元。

  第二條制作報刊亭的數(shù)量、規(guī)格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)

  1、

  2、

  3、

  注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

  第三條加工、制作與安裝、要求

  1、報刊亭安裝后穩(wěn)定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于_____平米。

  2、使用材料:所有外表面使用大于_____mm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于_____%,使用_____mm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內(nèi)設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。

  第四條驗收標準和方法

 、佟⒁曳綄罂悠(按照甲方要求的規(guī)格、材質(zhì))制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產(chǎn)。

 、凇⒓追津炇詹捎脴悠夫炇张c成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗。

  第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

  ①、交貨時間:乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

  ②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。

 、、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

  第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

 、、乙方對制作的報刊亭進行安裝;

  ②、經(jīng)乙方安裝的報刊亭,必須經(jīng)甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在_____日內(nèi)予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除_____%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);

 、、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質(zhì)量出現(xiàn)問題,_____年內(nèi)免費進行保修,超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;

 、、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

  第七條結算方式、期限及安裝費用

 、佟⒓、乙雙方簽訂的合同生效后15日內(nèi),甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

 、、乙方交貨后15日內(nèi),甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。

  ③、乙方按期安裝完畢,并經(jīng)甲方驗收合格后15日內(nèi),甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的'價款,累積達到合同標的額的95%。

  ④、剩余的合同標的額5%(_____元)價款,作為乙方向甲方預留的質(zhì)量保證金,一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題,甲方主動將乙方剩余的質(zhì)量保證金,一次性撥付乙方。

  第八條甲方違約責任

 、佟⒓追皆谝曳綖槠渲谱鲌罂て陂g隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金;

 、凇⒓追轿窗春贤(guī)定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付_____‰的違約金。

  第九條乙方違約責任

 、佟⒁曳轿窗醇追降馁|(zhì)量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質(zhì)論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金;

 、凇⒁曳讲坏靡匀魏畏绞睫D包或分包,如發(fā)現(xiàn)轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;

 、、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

  第十條糾紛的處理

  當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式,作為本合同爭議的解決方式。

  ①、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;

  ②、因履行本合同發(fā)生的爭議,由當事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院起訴。

  第十一條附則

 、、本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

 、凇⒑贤瑘(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數(shù)量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。

  甲方:乙方:

  簽約人:簽約人:

  簽約地點:簽約日期:年月日

加工承攬合同范本14

  甲方:

  乙方:

  1、前言

  經(jīng)過友好協(xié)商,甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發(fā)展的前提,就鑄件合作事宜達成一致,特簽訂本合同并共同信守執(zhí)行。乙方將根據(jù)甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

  2、供貨范圍和雙方職責

 。1)供貨范圍

  按甲方提供的鑄件清單供貨。

  鑄件上要帶檢驗試棒2根(¢30﹡300);球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質(zhì)保書。

 。2)乙方職責

  完成上述規(guī)定供貨范圍的供貨。

  返回甲方提供的所有資料,并為甲方保密。

  向甲方提供鑄件的'材料說明(A、機械性能;B、材質(zhì)化驗)

 。3)甲方職責

  每套鑄件(每件)向乙方提供鑄件圖紙一套。

  負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的技術問題。

  向乙方提供鑄造清單(明細)并說明材料,件數(shù),交貨期。

  甲方向乙方提供技術要求。

  技術要求

 。ˋ)鑄件材料:HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

 。˙)鑄件化學成份:根據(jù)提供給貴公司的化學成份標準。

  (C)鑄件應清理干凈,去除冒口殘余,粘砂以及內(nèi)腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理,要求鑄件表面光潔。

 。―)鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

 。‥)鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內(nèi)的表面缺陷。

 。‵)鑄件交貨時應附有合格證、質(zhì)保書,其中包括:供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期(或編號)或生產(chǎn)批號、機械性能。

  3、價格

 。1)鑄件價格

  HT250:

  MoCr:

  QT600:

  特殊規(guī)格鑄件價格雙方協(xié)商定

  4、結算方式:

 。1)鑄件以甲方驗收過磅,并通知乙方認可。

 。2)鑄件在甲方現(xiàn)場驗收合格后,開具發(fā)票,甲方收到發(fā)票30天內(nèi)全額付款。

 。3)鑄件經(jīng)甲方使用,確認滿足第六條定義的質(zhì)量保證。

  5、交貨期

  (1)乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

  (2)具本交貨日期:(泡沫模型與鑄件制造,周期,不含路途)

  鑄件5噸以下16-20天。

  鑄件5-8噸18-22天。

  鑄件8噸以上的另商定。

 。3)特殊規(guī)格雙方協(xié)商定。

  6、驗收

  甲方應根據(jù)有關資料和技術協(xié)議、國家標準對鑄件進行驗收。

  7、質(zhì)量保證:

  甲方在加工過程中發(fā)現(xiàn)鑄造原因造成的廢品,應立即通知乙方,如確系乙方鑄造原因造成的廢品,由乙方補廢包換,并以急件的形式補廢,模型費由乙方負擔。

  8、合同修改:

  只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后,才能對本合同的條款進行修改,補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

  9、不可抗力:

 。1)當不可抗力發(fā)生時,發(fā)生不可抗力的一方有義務做出努力,將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

 。2)因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

  10、權力和義務的轉讓:

  乙方不得將本承包合同所產(chǎn)生的權力義務轉讓給任何第三方。

  11、合同的終止和解除

  (1)發(fā)生下列情況之一時,甲方有權終止和解除合同,并有權要求乙方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

  乙方無正當理由不按期制造投入時。

  實際制造進度比進度表上的日程大大延遲,按期交付無可能時。

  乙方無正當理由不執(zhí)行合同有關規(guī)定,經(jīng)甲方書面催促仍無解決誠意時。

 。2)發(fā)生下列情況時,乙方有權終止和解除合同,并有權要求甲方賠償由此造成的經(jīng)濟損失。

  甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

  甲方?jīng)]有支付合同金額的能力時。

  12、爭議解決:

  當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發(fā)生爭議而通過協(xié)商已無法解決時,可直接向人民法院起訴,甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地(煙臺)人民法院管轄。

  13、合同附件

  下述合同附件與本合同同進簽署,一并有效。

  附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

  14、通知

  所有通知和通訊均需采用書面形式,如為傳真或電傳,則發(fā)生當日視為送達。

  15、合同生效

  本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,合同經(jīng)雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

  甲方 乙方

  代表(簽字) 代表(簽字)

  日期: 日期:

加工承攬合同范本15

  發(fā)包方:_________(以下簡稱甲方)

  承包方:_________(以下簡稱乙方)

  根據(jù)《_____》《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則,就_________工程勞務作業(yè)承包事項協(xié)商一致,簽訂本勞務作業(yè)承包合同,雙方共同遵照執(zhí)行。

 一、工程概況

  工程名稱:_______________________

  工程地點:_____________________

  承包方式:___________________________

  承包范圍及內(nèi)容:_______________

  二、工程工期

  本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日,總日歷天數(shù)_______天。

  乙方應無條件執(zhí)行甲方的進度計劃安排(包括新調(diào)整的進度計劃)。

  因刮風、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作,工期不順延,如由此給甲方造成損失乙方還應承擔賠償責任。

  三、承包價款及支付方式

  承包價款按建筑面積每平方米_________元計算,總承包價款暫定為_________元。

  承包最終價款以工程竣工決算面積為準。

  支付方式:甲方按乙方的工程進度以生活費的名義向乙方支付工程款,具體支付日期及數(shù)額由甲方確定,工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應達到工程款總額的____%,剩余______%的工程款作為乙方的質(zhì)保金,在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。

  四、工程質(zhì)量標準及驗收

  乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達到

  五、材料供應及質(zhì)量要求

  應由甲方所提供的材料,甲方需按進度要求保質(zhì)保量供應,但乙方需提前五日提供所需材料的明細及進場時間計劃,否則由此造成的損失由乙方承擔。

  六、雙方責任和權利

 。ㄒ唬┘追降呢熑魏蜋嗬

  甲方負責及時提供所需施工圖紙、技術資料、技術交底、安全交底等。

  甲方負責必須保證整個工程所需用的各種材料。

  甲方對承包工作質(zhì)量、工程進度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責任的權利,對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達不到標準,甲方有要求乙方承擔違約責任的權利,乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失,甲方有權要求乙方予以賠償。

  乙方固定技術力量達不到合格標準,甲方有權與乙方解除本合同,并要求乙方隨時退場。

  乙方不服從項目部工作安排、施工管理,安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達不到項目部的質(zhì)量工期要求,甲方有權與乙方解除本合同并要求乙方退場。

  乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內(nèi)水平垂直運輸,由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應妥善保管使用,并辦理領用簽證手續(xù),若丟失損壞,均由乙方照價賠償。

 。ǘ┮曳截熑魏蜋嗬

  遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關規(guī)章制度,做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。

  嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質(zhì)量達到約定的標準,對本合同勞務承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負責;根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的'計劃),合理組織,科學安排作業(yè)計劃,投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔由于自身責任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。

  乙方的技術工人必須按國家規(guī)定持上崗,技工必須有職業(yè)技能操作證,特殊工種必須有特種作業(yè)操作證,否則由此給甲方造成損失的應由乙方進行賠償。

  服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關人員對質(zhì)量、進度、技術、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護等方面的管理:接受甲方隨時檢查其設備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。

  做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作。因乙方責任發(fā)生損壞,應自行承擔由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。

  按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉材料及其他設施。

  按國家政策規(guī)定與每個務工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務工人員工資及相關待遇,出現(xiàn)勞務糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔責任,甲方不承擔任何責任。

  為其施工人配備必要的_____和安全防護用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關的防護用品)。

  在甲方未能按時拔付工程款的情況下,乙方不得因此而影響正常施工,不得聚眾鬧事,做到對甲方的諒解。

  乙方因違章操作,違章指揮造成質(zhì)量事故,必須返工,其返工造成的人工、材料、機械等損失費,由乙方無條件賠償。

  七、違約責任

  本協(xié)議一經(jīng)簽約,雙方須共同遵守,不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約,支付守約方合同總價5%的違約金。

  乙方應未按本合同約定按時完工的,每逾期一日按工程款總額的_____%向甲方支付違約金。

  乙方應嚴格按照合同約定的安全質(zhì)量標準施工,如因質(zhì)量未能達到驗收標準的,乙方按承包的總面積_________每平米______元向甲方承擔違約責任。如因質(zhì)量不合格造成返工的,材料費、人工費均由乙方負責,由此給甲方造成損失的,乙方還應承擔賠償責任。

  乙方對施工預料應采取措施及時清底回收利用,不得浪費,否則乙方應按以上材料款的______%向甲方承擔違約責任。

  由于甲方原因導致乙方無法再進行施工,乙方有權要求甲方賠償損失,結算清所完成的工程費用,并退還保證金,要求退場終止合同。

  因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的,由甲方承擔相應的賠償責任。

  八、爭議的解決方式

  甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議,可自行協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可向該工程所在地_________法院提起訴訟。

  九、合同的效力

  本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效,至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結清后即失效。

  十、未盡事宜,由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議,與本合同具有同等法律效力。

  十一、本合同一式兩份,甲方、乙方各執(zhí)一份。

  甲方(簽字/蓋章):__________________________

  代表人:_____________________________

  身份證號:_________________________________

  聯(lián)系方式:_____________________________

  乙方(簽字/蓋章):______________________

  代表人:_______________________

  身份證號:_______________________________

  聯(lián)系方式:_____________________

  簽訂時間:___________年_________月_________日

【加工承攬合同】相關文章:

加工承攬合同12-26

承攬加工合同11-27

[經(jīng)典]加工承攬合同02-22

[精選]承攬加工合同02-29

(經(jīng)典)承攬加工合同02-20

(精選)加工承攬合同07-21

承攬加工合同10-08

加工承攬合同10-08

加工承攬合同(范本)07-18

加工承攬合同[集合]07-22