-
加工承攬合同
推薦度：
-
加工承攬合同
推薦度：
- 相關推薦
承攬加工合同[常用15篇]
隨著法治精神地不斷發(fā)揚，人們愈發(fā)重視合同，合同的用途越來越廣泛，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么正式、規(guī)范的合同是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的承攬加工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
![承攬加工合同[常用15篇]](https://p.9136.com/00/l/bacfcdac04.jpg)
承攬加工合同1
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求：
一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。
三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。
四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價款：按核定價格單計算款____元。
第六條 驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質量要求圖紙和樣品為標準，數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：___年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計元，全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按2元計算，共計___元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款___元(元)。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權拒收，由此造成的`損失由甲方賠償。
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
三，乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關部門證明后，可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解，或向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__年__月__日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。
甲方：縣木具廠(蓋章)代表人：(簽名)地址： 電話： 開戶銀行： 帳號：
乙方： 代表人： 地址： 電話： 開戶銀行： 帳號：
承攬加工合同2
定作方：
地址：
電話：
承攬方：
地址：
電話：
履約地：
根據(jù)《______________________》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。
第一條：定做合同概況
1.1工程名稱：
1.2工程地點：
第二條：加工范圍
2.1本工程構件共計/件，含鋼量約計噸，材質為;
2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi)。
第三條：合同價格及付款方式
3.1合同單價：
主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計噸;系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計噸;
3.2合同總價：共約計元，大寫人民幣約計。
3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥元(合同總價的%)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;
3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執(zhí)行補充條款;
3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數(shù)額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;
3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)
第四條：質量要求
4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;
4.2承攬方根據(jù)《鋼結構施工質量規(guī)范》(GB50205____20________)及《建筑鋼結構焊接技術規(guī)范》(JGJ81____20________)的要求進行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構件質量符合上述規(guī)范的要求;
4.3所加工的鋼構件底漆為，中間漆為,面漆為，漆膜總厚度μm;
4.4所用油漆全部由提供。
第五條：驗收、結算方式
5.1驗收方式：鋼構件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發(fā)貨;
5.2結算方式：鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據(jù)實結算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結算時，結算資料由承攬方在構件加工地提供;
5.3結算期限：雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(nèi)(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的.結算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復，則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件，雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。
第六條：運輸方式
第七條：圖紙要求
7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;
7.2承攬方在對圖紙進行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時，必須經(jīng)過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產(chǎn)生的一切責任由定作方承擔;
7.3若定作方委托承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算;
7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準;
7.5因定作方圖紙細節(jié)問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
第八條：加工時間
8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認無誤之日起20個工作日全部加工完畢;
8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。
第九條：違約責任
9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失;
9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(20%—60%的幅度)違約金;
9.3定作方未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失;
9.4定作方超過合同規(guī)定期限領取定作物的，定作方應按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;
9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
9.6定作方無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十條：其他條件
10.1最后一批構件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額____定作方已支付金額)的基礎上方可進行;
10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。
第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。
第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。
定作方：(蓋章)
承攬方：(蓋章)
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
簽訂日期：________年________月______日
簽訂日期：________年________月______日
承攬加工合同3
乙方：_________
甲方：_________
甲方委托乙方加工_________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
第二條加工成品質量要求：________________________________________________
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量：
1.用乙方原料完成工作的，乙方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，甲方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2.用甲方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。甲方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料。乙方對甲方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3.原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1.乙方在依照甲方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知甲方;甲方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。乙方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方，因此造成的損失，由甲方賠償。
2.乙方對于承攬的工作，如果甲方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。
3.甲方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1.按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2.甲方應當按合同規(guī)定的期限驗收乙方所完成的工作。驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除甲方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由乙方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的，以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以乙方通知的提取日期為準，但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給甲方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔：_____________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：_____________________________________
第十條結算方式及期限：_________________________________________
第十一條其他：
1.根據(jù)國家有關規(guī)定，甲方可向乙方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。甲方不履行合同的，無權請求返還定金。乙方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，甲方可向乙方給付預付款。乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條乙方的違約責任：
1、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。
3、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。
4、逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金_________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向甲方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由甲方代保管時，應當償付甲方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知甲方調(diào)換，補齊的，由乙方對工作質量，數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任：
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
2、中途廢止合同，屬乙方提供原材料的，償付乙方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬乙方提供原材料的，償付乙方以未履行部分酬金總額的._________%(20%-60%的幅度)違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養(yǎng)費。甲方超過領取期限六個月不領取定作物的，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給甲方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，甲方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物，應當賠償乙方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，乙方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執(zhí)一份;合同副本一式_________份，交_________(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
甲方(蓋章)：_________
乙方(蓋章)：_________
_________年____月____日
承攬加工合同4
需 方：
供 方：
為明確甲乙雙方在加工承攬過程中的要求、義務和職責，按《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，結合本項目實際情況，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，同意簽定以下合同條款，具體如下：
一、本加工產(chǎn)品全部用于 ，不得轉移到其它工程項目上使用，否則造成的后果均由需方自行負責。
二、材料規(guī)格和技術要求：根據(jù)需方提供的`施工圖和施工變更聯(lián)系單制作。
三、需方如有圖紙變更或增加設計聯(lián)系單，應按合同約定在制作求前2天提供書面材料，如未按合同約定提供書面變更材料，供方概不負責，需方確需進行變更的，所發(fā)生的費用損失全部由需方自行承擔。
四、材料制作要求：鋼材材質按圖紙設計及設計聯(lián)系單要求，產(chǎn)品制作應滿足現(xiàn)行規(guī)范要求，達到合格等級。
五、材料數(shù)量、單價、金額:
材料名稱數(shù)量單位單價（元）金額（元）備注
數(shù)量按理論實際計算
略
合 計
以上產(chǎn)品包括原材料單價，制作加工工人工資、輔助材料費用 。
注：本制作合同中H型鋼的價格以 年 月 日制定的合同價格為準。
六、制作及提貨時間： 年 月 日提貨。
七、提貨方式：需方負責送貨至露亭開元名都大酒店工程施工現(xiàn)場。
八、付款方式：
另行協(xié)商。
九、結算方式：需方在最后一批貨出廠前2天內(nèi)與供方核對工程量，供方結算貨物按圖紙理論計算，核實后雙方在結算單上簽字或蓋章，如需方未在2天內(nèi)核對工程量，則視為默認，按供方提供的工程量為準。
十、產(chǎn)品出廠應由需方本人或委托代理人在提貨單上簽名，貨物的所有權自貨款付清后轉移，如未付清貨款，貨物屬供方所有。
十一、技術要求：供方應隨貨物提供產(chǎn)品出廠合格證或質保書，現(xiàn)場探傷試驗由需方自行負責，供方提供地腳螺栓樣板各種規(guī)格一套，費用需方負責。
十二、違約責任：
1、需方未按合同支付貨款的，按應付貨款余款的1支付違約金。
2、需方在提貨時間無故不來提貨，經(jīng)的供方催促15日內(nèi)未提貨的按500元∕天支付違約金。
3、如需方圖紙變更或增加聯(lián)系單，導致制作工期延長的，工期予以延長。
十三、如因需方圖紙未提供或圖紙變更造成鋼板規(guī)格變化，則產(chǎn)品出廠價按重新提供圖紙當天的供方出廠價為準。
十四、爭議解決：未盡事宜雙方另行協(xié)商、友好解決，協(xié)商不成，雙方約定向定海區(qū)人民法院提起訴訟。
本合同一式三份，供方執(zhí)二份，需方執(zhí)一份，雙方蓋章或簽字、預付款進入供方賬戶后生效，加工產(chǎn)品提取完畢，貨款付清后終止。
需 方：
供 方：
委托代理人： 委托代理人：
電 話： 電 話：
訂立合同時間：年 月 日
承攬加工合同5
甲方: (委托方) ____________
乙方: (承攬方) ____________
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
1、名稱：XXX水泥焊接軌道板。
2、數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、相關事宜:
1、由甲方提供相應產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。
2、乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進行加工，其產(chǎn)品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
3、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。
4、乙方加工過程的切削余料由甲方回收。
5、產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
6、產(chǎn)品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。
7、加工后的.變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協(xié)商解決。
四、加工費用：該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。
五、付款方式：乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后，甲方在一個月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
1、本合同在履行過程中發(fā)生爭議時，由甲方協(xié)商解決，如雙方達不成協(xié)議，可提交仲裁機構解決。
2、在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補充。
3、本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方：______ 蓋章：______簽約人：______ 職務：______ 電話號碼：______
乙方： ______蓋章:______簽約人：______ 職務：______ 電話號碼：______
時間：________年____月____日
承攬加工合同6
訂做方（以下簡稱需方）：
承攬方（以下簡稱供方）：
訂做方委托承攬方加工 25米箱梁芯模 模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、 標的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額：
�。ù撕贤瑔蝺r為稅前價）
品名 規(guī)格 數(shù)量 單位 重量（噸） 單價元/噸 價款（元） 備注
箱梁芯模 25米正交 2 套 11 7000 77000 約計重量總計總金額（大寫） 柒萬柒仟元整
二、 技術資料提供方法：
需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；
三、 質量要求：
供方嚴格按圖紙加工，產(chǎn)品質量符合行業(yè)相關規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；
四、 交貨地點：
供方廠內(nèi)驗收交貨；
五、 交貨時間：
合同簽訂生效后， 第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日 交貨。
六、 計量方式：
需方以標的物加工過磅重量進行結算；
七、 結算方式：
合同簽訂后需方預付材料款 貳萬伍仟 元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的`剩余款項（以實際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準）。
八、 標的物所有權
自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。
九、 運輸方式及到達站和費用負擔：
汽運，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。
十、 本合同解除的條件：
合同執(zhí)行完畢或未付材料預付款。
十一、 違約責任：
由違約方負責；
十二、 解決合同糾紛的方式：
協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；
十三、 本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。
本合同傳真件同樣有效。
十四、 本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。
訂 做 方 ：
承 攬 方 ：
單位：
單位：
法定代理人：
法定代理人：
委托代理人：
委托代理人：
電 話：
電 話：
開戶行：
戶 名：
帳 號：
卡 號：
郵 編：
郵 編：
簽訂時間：
承攬加工合同7
承攬方：_________________
身份證號：_________________
電話：_________________
定作方：_____________家具有限公司
法定代理人：_________________
電話：_________________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，本著自愿公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：加工產(chǎn)品及工價(見產(chǎn)品清單)
第二條：加工產(chǎn)品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條：資料、圖紙?zhí)峁┺k法：
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應當及時通知定作方公司品質部人員，定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方公司生產(chǎn)部應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條：工資：
依照定作方公司生產(chǎn)排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條：驗收標準和方法：
依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條：交貨時間和地點：
依照定作方公司的排產(chǎn)日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的'成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條：結算方式及期限：
按定作方品質部驗收合格的產(chǎn)品數(shù)據(jù)結賬(平時借支除外)。
第八條：其他約定：
1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規(guī)定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規(guī)定實施管理和處理。
2、承攬方要嚴格按照行業(yè)操作規(guī)定和定作方公司的安全管理規(guī)定操作，以杜絕一切安全事故的發(fā)生，合同期內(nèi)，承攬方承諾出現(xiàn)任何安全事故均由承攬方自行負責，與定作方公司無關。
第九條：承攬方的違約責任：
1、承攬方未按合同規(guī)定(生產(chǎn)排產(chǎn)單)的時間和質量標準交付產(chǎn)品的，承擔逾期交付的責任;產(chǎn)品質量不達標的要進行返工處理(返工費用由承攬方自行負責)，經(jīng)過返工后仍不符合合同規(guī)定或品質要求的，定作方公司有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2、承攬方交付產(chǎn)品或完成產(chǎn)品的數(shù)量少于合同(訂單)規(guī)定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任;
3、承攬方無論何種因素不得延期交付產(chǎn)品(定作方公司欠料所致除外)，不得延期.否則定作方公司有權追究因延期所造成的一切損失;
4、合同期間，若承攬方單方中止合同，必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的，視為承攬方單方違約，為此，承攬方承諾并兌現(xiàn)全額賠償定作方公司一切損失。
第十條：定作方公司的責任：
1、提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等;
第十一條：糾紛的處理：
合同期間，若加工承攬合同雙方發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時向人民法院起訴。
第十二條：合同效力：
1、本合同自________年________月________日起生效，合同履行(或工程)完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
2、本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點：________________
________年________月________日
承攬方(代表人)：________________________
簽訂地點：________________
________年________月________日
承攬加工合同8
承攬方（甲方）：xx定作方（乙方）：xx
甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。
第一條
甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、加工費定作物名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
加工費
單位
總價
第二條
加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱
完工時間
檢驗時間地點
檢驗標準與方法
包裝標準
包裝費承擔
第三條
加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱
交付時間
交付地點
運輸方法
運輸價款承擔
第四條
乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質量、數(shù)量、價款等及圖紙、技術資料材料名稱
型號
規(guī)格
質量要求
計量單位
數(shù)量
單價
總價
圖紙、技術資料及交付時間
第五條
原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸材料名稱
交付時間
交付地點
交付數(shù)量
包裝要求
檢驗方法
運輸方法和運費承擔
第六條
加工費結算辦法與時間
第七條
乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元；乙方應于xxxx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。
第八條甲方的違約責任
1．甲方如未按合同規(guī)定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2．甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3．因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4．甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的.xx‰償付違約金。
5．甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx％的違約金。
6．由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規(guī)定的質量要求，否則乙方有權拒收。
第九條乙方的違約責任
1．乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。
2．乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx％的違約金。
3．乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。
4．乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5．乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。
6．乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。
第十條聲明及保證
�。ㄒ唬┘追剑�
1．甲方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
�。ǘ┮曳剑�
1．乙方為一家依法設立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權簽署并有能力履行本合同。
2．乙方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。
3．在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監(jiān)管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。
4．乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。
第十一條保密
雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密（技術信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密）予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。
一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。
第十二條不可抗力
本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰(zhàn)爭、動亂、政府行為等。
如因不可抗力事件的發(fā)生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協(xié)商終止合同或暫時延遲合同的履行。
第十三條通知
1．根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。
2．各方通訊地址如下：xx。
3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。
第十四條爭議的處理
1．本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。
2．本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可由有關部門調(diào)解；協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：
�。�1）提交xx仲裁委員會仲裁；
�。�2）依法向人民法院起訴。
第十五條解釋
本合同的理解與解釋應依據(jù)合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。
第十六條補充與附件
本合同未盡事宜，依照有關法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達成書面補充協(xié)議。本合同的附件和補充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
第十七條合同效力
本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力；合同副本xx份，送xx留存一份。
承攬方（蓋章）：xxxx定作方（蓋章）：xxxx
法定代表人（簽字）：xx法定代表人（簽字）：xx
地址：xxxxxx地址：xxxxxx
xx年xx月xx日xx年xx月xx日
簽訂地點：xxxx簽訂地點：xxxx
承攬加工合同9
定作方(甲方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
承攬方(乙方)：
法定代表人：
住所：
聯(lián)系電話：
定作方委托承攬方加工 ，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
一、合同組成及內(nèi)容
1.1 本合同規(guī)范由定作方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定作方之一切相關法律行為。
1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認之定作方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部分與本合同具有同等效力。
二、加工成品
2.1 定作方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。
三、加工成品質量要求
3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經(jīng)檢驗，定作方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產(chǎn)品。
3.2 承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標準有另行規(guī)定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。
四、訂單確認
4.1 定作方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。
4.2 承攬方收到定作方訂單后在 個工作日內(nèi)確認交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下 天內(nèi)交貨。大宗訂單(指單品訂購數(shù)量 套以上)，特殊產(chǎn)品(指非承攬方正常產(chǎn)品，正常產(chǎn)品指定作方對承攬方原有產(chǎn)品沒有改動的情況下)及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。
4.3 定作方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定作方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。
4.4 定作方傳真給承攬方訂單并經(jīng)確認后，與本合同具有同等的法律效力。
五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求
5.1 定作方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認日起 天內(nèi)，定作方首付該訂單總額的 %給承攬方作為預付款，余下 %在定作方驗收貨物后 天內(nèi)付清給承攬方。
5.2 產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定作方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。
六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
6.1 用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
6.2 用承攬方原材料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重做、修理、減少價款或退貨。
七、技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
7.1 承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
7.2 定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
7.3 若由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產(chǎn)，圖紙和技術資料發(fā)生變更的，承攬方應及時通知定作方，定作方認可后方可按照訂單生產(chǎn)。
八、價款
8.1 按照具體的訂貨單進行價款結算。
九、驗收標準和方法
9.1 按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
9.2 承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報告，以及國家和行業(yè)強制要求的報告。
9.3 每批產(chǎn)品，定作方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如有不符合樣品的產(chǎn)品，定作方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內(nèi)退換符合樣品標準的產(chǎn)品。
9.4 定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
9.5 當事人雙方對委托的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
十、交貨的時間和地點
10.1 交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
10.2 交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。
十一、包裝、運輸及費用
11.1 發(fā)貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。
11.2 發(fā)貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發(fā)運，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費用。
11.3 承攬方對定作方供料及定作方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。
十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)
12.1加工貿(mào)易手冊由定作方按海關法及相關法律規(guī)定填報，但因承攬方向定作方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等)，導致定作方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產(chǎn)生一切支出費用損失，由承攬方全數(shù)承擔。
十三、保密條款
13.1 承攬方不得將定作方或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定作方以外的任何第三方。
13.2 承攬方未經(jīng)定作方書面同意，不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。
13.3 未經(jīng)定作方事先書面同意，承攬方不得將定作方產(chǎn)品或印有定作方商標或標識的產(chǎn)品在展銷會、展覽會上展覽或展示。
13.4 定作方不得將承攬方所報產(chǎn)品價格泄漏給任何第三方。
13.5 承攬方同意對所有定作方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價格和其他信息。即使定作方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。
13.6 承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。
13.7 雙方同意定作方提供的包括工業(yè)秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內(nèi)。
13.8 承攬方同意在定作方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定作方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定作方。
13.9 上述所有的(包括但不限于)數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定作方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者在為第三方加工產(chǎn)品時使用。
13.10 承攬方應當非常小心地對待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的'樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執(zhí)行訂單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定作方。
13.11 承攬方和其合法繼承者(如果有)，同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。
13.12 在生產(chǎn)訂單的過程中定作方和承攬方共同研發(fā)的結果和其技術秘密應為定作方的無限制的財產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。
13.13 定作方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關的所有員工遵守上述的合同條款。
13.14 定作方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。
十四、違約責任
14.1 未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
14.2 交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
14.3 未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
14.4 逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金 元(大寫： );(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 ‰償付違約金。
14.5 未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
14.6 不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的 %( %～ %)或酬金總額的 %( %～ %)的違約金。
14.7 異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
14.8 實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
14.9 由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
14.10 未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
14.11 擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重做或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
14.12 承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定作方的所有損失，并加付合同標的額的 %的違約金。
十五、不可抗力
15.1 在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。
十六、合同解除
16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發(fā)生起 小時內(nèi)通知對方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。
16.2 如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的 日內(nèi)仍然無法交付貨物，定作方有權解除合同，承攬方所收定作方款項應如數(shù)退還，如 日內(nèi)不能退還，承攬方還應在確定還款之日起，每日按未還款 %的標準向定作方加付遲延付款違約金。
十七、糾紛的處理
17.1 對本合同發(fā)生的糾紛，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規(guī)定，提交 方所在地的人民法院解決。
本合同自 年 月 日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式 份，提交 (如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方(簽章)： 承攬方(簽章)：
法定代表人：
委托代理人： 法定代表人：
委托代理人：
年 月 日 年 月 日
承攬加工合同10
定作方：（以下簡稱甲方）________
承攬方：（以下簡稱乙方）________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。
第一條加工成品
品名：__________
貨號：__________
面料：__________
顏色：__________
尺碼：__________
第二條服裝數(shù)量
1、計量單位：__________
2、數(shù)量：__________
第三條原材料的提供
由甲方提供原材料，具體見下：
材料名稱數(shù)量質量：__________________
提供日期：__________
單價：__________
總金額：__________
第四條服裝質量
加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。
第五條技術資料、圖紙?zhí)峁?/p>
1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。
2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在_________天時間內(nèi)回復，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)沒有答復，乙方有權停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。
3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。
4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。
第六條報酬
1、加工單價：__________
2、總金額（元）：__________
第七條包裝方式
內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費由__________方承擔。
第八條服裝交付
1、交貨地：
2、產(chǎn)品的交（提）貨期限：_________。
第九條服裝驗收
1、驗收期間：_________。
2、認真核對貨物的品名、款號、數(shù)量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。
3、驗收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。
4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致
驗收包括：商品的外觀質量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據(jù)貨物實際情況，以驗收標準為依據(jù)判定合格與否。
5、經(jīng)首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權要求乙方返修。
6、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價格。
第十條定金/預付貨款
1、甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。
2、甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元。甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。乙方不履行合同的.，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。
第十一條報酬結算
1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項。
第十二條留置權
如甲方未支付價款，在雙方?jīng)]有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。
第十三條違約責任
1、甲方的違約責任
（1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。
（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。
�。�3）未按合同規(guī)定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失。乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。
甲方（簽章）：_________
乙方（簽章）：_________
簽訂地點：_________
簽訂地點：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
承攬加工合同11
甲方：_______________________
乙方：_______________________
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：
甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條：
質量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：
1、質量標準和要求：模具生產(chǎn)的質量標準按甲方的質量要求執(zhí)行。
（1）乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
（2）合格模具定義：
�、倌＞弑仨毞辖�(jīng)甲方確認后的模具結構圖；
�、谀＞弑仨毶a(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
�、勰＞邏勖仨毞媳竞贤诹鶙l之規(guī)定。
2、驗收方法（標準）：
①按甲方的圖紙和技術要求執(zhí)行。
②模具結構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：
原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：
交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：
本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條：
技術資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條：
質量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的'產(chǎn)品如存在質量問題，甲方必須以書面的形式將質量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產(chǎn)品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質量技術協(xié)議執(zhí)行。
第八條：
其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協(xié)議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：
雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：
合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：
本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
乙方：_______________________
委托代理人：_______________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：_______________________
賬號：_______________________
_________年____月____日
承攬加工合同12
承攬方：__________________
定作方：__________________
定作方委托承攬方加工________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：_____________________________________________
第二條加工成品質量要求：(加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據(jù))
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質量：
1，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。
2，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間，數(shù)量，質量，規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。
3，原材料等物品交(提)日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1，承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3，定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料，圖紙等。
第五條價款或酬金：價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法：
1，按照合同規(guī)定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。
2，定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。)
第七條交(提)貨的時間和地點：
1，交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2，交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸?shù)�，以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________
第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________
第十條結算方式及期限：____________________________________________________
第十一條其他：
1，根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。
2，根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。)
第十二條承攬方的違約責任：
一，未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二，交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
三，未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。
四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_________%(10%--30%幅度)或酬金總額的_________%(20%--60%幅度)違約金。
六，異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養(yǎng)費。
七，實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。
九，未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的'原材料進行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的，由承攬方對工作質量，數(shù)量承擔責任。
十，擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任：
一，中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的________%(10%--30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________%(20%---60%的幅度)違約金。
三，未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四，超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。
五，超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七，變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解，_________，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自________年________月________日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式________份，交___________(如經(jīng)簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：____________________(蓋章)
代表人：____________________(蓋章)
地址：________________________________
電話：________________________________
開戶銀行：____________________________
帳號：______________________________
承攬方：__________________________(蓋章)
代表人：__________________________(蓋章)
地址：_________________________
電話：_________________________
開戶銀行：_____________________
帳號：_________________________
_________年___________月__________日訂
承攬加工合同13
甲方：
乙方：
(以下簡稱乙方)根據(jù)《中華人民共和國合同法》以及我國現(xiàn)行的'有關法律、法規(guī)，雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝，此項合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：書柜尺寸
長180cm，高170cm，寬45cm，層數(shù)7層。
第二條：材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm，每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度：2cm。25×25角鐵厚度：2cm。
第三條：層板材料要求，高密度木工板厚度2cm，要求噴清面漆。
第四條：書柜漆要求，紅丹打底，再上藍氨基漆。
第五條：每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(￥1260.00元)，共16個，總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(￥ 0.00元)
第六條：必須運到校園內(nèi)，運費由乙方負責。
第七條：交貨時間：乙方必須保證在 年7月29日前全部交貨。
第八條：甲方驗收合格后，乙方需提供正式發(fā)票，甲方方可付款。
第八條：稅費由乙方承擔。
第九條：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬加工合同14
合同編號：
發(fā)包方：
承包方：
根據(jù)《中華人民共和國民法典》以及我國現(xiàn)行的有關法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：
第一條：標的
乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：________元。
最終標的以________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。
第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價格計取
注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條：加工制作與安裝的要求
1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。
2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進行多家比選采購，且有材料合格證書。
3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號：高_____年___月___日前全部交貨。
4、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。
5、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第四條書架安裝及驗收與售后服務
1、乙方對制作的書架進行安裝;
2、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方;
3、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現(xiàn)問題，年內(nèi)免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;
4、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。
第五條：結算方式、期限及安裝費用
1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。
2、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。
3、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的'額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。
4、剩余的合同標的額0%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。
第六條：甲方違約責任
1、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;
2、甲方未按合同規(guī)定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付‰的違約金。
第七條：乙方違約責任
1、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;
2、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經(jīng)濟損失由乙方承擔;
3、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。
第八條：糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。
1、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
2、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。
第九條：附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
3、、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動以雙方共同協(xié)商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。
發(fā)包方承包方
法定代表人法定代表人
委托代理人委托代理人
經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：
單位地址：單位地址：
開戶銀行：開戶銀行：
賬號：賬號：
電話：電話：
傳真：傳真：
郵政編碼：郵政編碼：
___年___月___日
承攬加工合同15
原告：_________________張__________，男，19__________年__________月__________日生，__________省__________市__________鎮(zhèn)__________村__________街__________號，系__________市__________汽車車身修理店業(yè)主。
被告：_________________市__________貿(mào)易有限公司法定代表人：_________________王__________
住所地：_________________市__________鎮(zhèn)__________路請求事項：_________________
1依法判決被告向原先支付車廂款計人民幣64171元。
2依法判決被告從___年___月___日至還清之日止按照年利率7.47%的標準向原告支付逾期付款滯納金(暫計至___年___月___日)計人民幣9587.15元;
3本案所有訴訟費用由被告承擔。事實和理由：_________________
原告與被告經(jīng)常有業(yè)務往來。被告多次向原告訂做汽車車廂，原告按照被告的要求多次向被告提供汽車車廂，約定付款時間為次月月底。被告開始就沒有依約付款。經(jīng)原告多次催收，被告僅以原告朋友購車款相抵。___年___月___日，原告與被告再次以原告朋友購車款相抵之后，被告尚欠原告車廂款計人民幣64171元。后來，原告多次繼續(xù)向被告催收，被告均無故推諉不支付至今。綜上所述，原告認為，原告與被告是合法有效的加工承攬合同關系。原告已經(jīng)如約交付被告定做的車廂給被告，被告理應及時依約付款。但是，被告卻無理拒不支付至今。被告的行為顯然嚴重損害了原告的.合法權益。為了維護原告的合法權益。根據(jù)我國有關法律的相關規(guī)定，特向法院提起訴訟，請求法院依法判決。
此致
__________市人民法院
具狀人：_________________
_____年____月____日