(優(yōu)秀)買賣房屋合同
隨著人們法律觀念的日益增強,越來越多的人通過合同來調(diào)和民事關(guān)系,合同的簽訂是對雙方之間權(quán)利義務(wù)的最好規(guī)范。那么問題來了,到底應(yīng)如何擬定合同呢?下面是小編精心整理的買賣房屋合同,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
買賣房屋合同 篇1
甲方(賣方):_______________
身份證號碼:____________________________________
乙方(買方):_______________
身份證號碼:____________________________________
經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,雙方同意就下列房屋買賣事項達(dá)成如下協(xié)議,雙方共同遵守。
一、房屋狀況:甲方自愿將座落于__________________________________________面積為____________m2出售給乙方,房號為______號樓,房產(chǎn)證編號____________。房屋地址、編號、房屋面積等房屋狀況以房產(chǎn)證描述為準(zhǔn)。
二、甲、乙雙方協(xié)定的上述房屋成交價為:________________________圓整。
三、預(yù)交定金:_________年_______月______日預(yù)交金____________萬元,并定于_________年_______月______日雙方來簽正式合同,如哪一方不來,就算哪一方違約,按本協(xié)議第七條責(zé)任處理,如乙方?jīng)]有違約,則定金抵作為購房款。
四、付款、交房時間及方式:
㈠、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商同意,乙方首付__________萬元整于_________年_______月______日之前轉(zhuǎn)賬于甲方提供的賬號:____________。
、妗⒌诙糠址靠钜际叭f零貳仟捌佰元整(¥:______________元)在交完辦理房產(chǎn)證過戶資料后付清。
、、剩下伍萬元整房款加包辦房產(chǎn)證、地產(chǎn)證_____________________元整(包括辦理車庫過戶)等過戶成功到乙方名下一次性付清。
。ㄋ模、甲方在收到首付叁拾萬元后應(yīng)把房子鑰匙交給乙方。
五、甲方保證乙方所購上述房屋產(chǎn)權(quán)清楚,無重復(fù)交易、抵押、查封,售后若發(fā)生與甲方售前的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)、債務(wù)糾紛,概由甲方負(fù)責(zé)清理,并承擔(dān)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失均由甲方負(fù)責(zé)賠償。
六、過戶方法:甲方提供所有必需的房產(chǎn)過戶資料,陪乙方一起把甲方購___________________________________過戶到乙方名下,過戶費用由乙方承擔(dān)。甲方必須在_________年_______月______日前將房產(chǎn)過戶到乙方名下,否則乙方有權(quán)扣除部分房產(chǎn)過戶費用。
七、違約責(zé)任:第一批購房款自支付后,如乙方中途悔約不買,乙方不得向甲方索還已交的購房金;如甲方悔約不賣或賣給他人,按所收到乙方的'購房款定金雙倍返回給乙方。
八、買賣雙方的介紹費按中介所規(guī)定或事先講好的金額在賣方收取買方定金或第一批房款時,兩方都以現(xiàn)金方式一次性付清中介費,不得拖欠。
九、中介人有責(zé)任對賣方的情況真實性負(fù)責(zé),若賣方情況不真實以上協(xié)議兩無異言,空口無憑,立字為據(jù)。此協(xié)議一式三份,甲、乙雙方及中介方各執(zhí)一份。簽字生效,具有同等法律效力。
甲方(簽章):______________
乙方(簽章):______________
__________年_______月______日
__________年_______月______日
買賣房屋合同 篇2
出賣人(以下簡稱甲方):
現(xiàn)住址:
身份證號:
買受人(以下簡稱乙方):
現(xiàn)住址:
身份證號:
見證方:
見證人:
聯(lián)系電話:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿,協(xié)商一致的基礎(chǔ)上就買賣房屋達(dá)成如下協(xié)議:
第一條乙方購買甲方坐落于____________號樓_______房間私有樓房住宅一處,建筑面積為_________平方米(以產(chǎn)權(quán)登記面積為準(zhǔn)),產(chǎn)權(quán)證號為____________朝私________號________土地使用證號為:____________,使用面積為________平方米,使用年限_____年_____月____日至____年_____月____日止。
第二條此房屋實際售價____________元整(¥____________元)。此售價包含公共維修基金及室內(nèi)所有固定裝修、固定配套設(shè)備。
第三條甲方應(yīng)在簽署本合同時,向乙方提供以下證件及復(fù)印件:
1、身份證、戶口;
2、房屋所有權(quán)證和其他有關(guān)證件;
3、房屋共有人同意或委托出賣的證明;
4、辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第四條甲方應(yīng)保證欲出售的房屋不屬于下列情形之一:
1、無合法證件的房屋(包括違法建設(shè)的房屋);
2、有產(chǎn)權(quán)爭議的房屋;
3、經(jīng)批準(zhǔn)用或劃撥的建設(shè)用地范圍內(nèi)的房屋;
4、經(jīng)人民法院裁定限制產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)移或經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)代管房屋;
5、市人民政府規(guī)定其他不得出賣的房屋。
第五條乙方應(yīng)在簽署本合同時,向甲方提供以下文件及復(fù)印件:
1、身份證、戶口簿;
2、辦理房屋買賣及過戶手續(xù)應(yīng)出具的其他文件。
第六條上述房屋在甲方實際交付乙方之日前所發(fā)生的費用(取暖費、物業(yè)費、水費、電費、天然氣費、電話費等)由甲方負(fù)責(zé)。分擔(dān)日期以辦完過戶手續(xù)乙方正式接手此房屋的日期為準(zhǔn)。具體金額以物業(yè)公司的數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
第七條稅費分擔(dān)
甲、乙雙方按照國家房地產(chǎn)交易部門的規(guī)定繳納各項稅費。
第八條定金
____年____月____日見證人代甲方向乙方收取房屋定金人民幣________元作為房款的`一部分。
第九條付款方式;
首付款:乙方提交材料時將首付款________元人民幣支付給甲方。
余款:過戶完成一次性付清。
注:過戶完成首付款和余款當(dāng)日兌現(xiàn)。
第十條違約責(zé)任
如乙方違約則定金不予退還,扣除見證人代理費后將余款退還甲方;如甲方違約則見證人扣除代理費后將余款退還乙方,同時甲方向乙方交付人民幣________元違約金。
第十一條交房日期:________ 。
第十二條備注:室內(nèi)留下的固定裝修及家具電器包括:(根據(jù)家具清單)。此清單是合同的重要組成部分,與本合同具有同等法律效力。
第十三條在本合同履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條本合同未盡事宜,可由雙方約定后簽訂補充協(xié)議。本合同的附件及補充協(xié)議為本合同不可分割的組成部分,具有同等法律效力。
第十五條本合同及其補充協(xié)議、家具清單內(nèi),空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。
第十六條本合同連同附件共三頁,一式三份具有同等法律效力,合同持有情況如下:甲乙雙方各執(zhí)一份,見證人執(zhí)一份。
第十七條此合同與出售委托合同、承購委托合同及房屋買賣合同同時起法律效力。
第十八條本合同自三方簽字之日起生效。
第十九條附帶家具(見家具清單)
甲方(簽字):________
乙方(簽字):________
見證人(簽字):
______年______月_____日
買賣房屋合同 篇3
出賣方(甲方):
買受方(乙方):
第一條 房屋的.基本情況。出賣方房屋(以下簡稱該房屋)坐落于 ;位于第xx層,共xx(套)(間),房屋結(jié)構(gòu)為xxxxxxx,建筑面積xxxxxxx平方米。
第二條 價格。該房屋售價總金額為人民幣xxxxxxxxxx元整。
第三條 付款方式。分兩次付清,乙方于xx年xx月xx日向甲方付xxxxxx元,剩余xxxxxxx元于xx年xx月xx日付清。
第四條 交付期限。出賣方應(yīng)于本合同生效后,將該房屋付給買受方。
第五條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的約定。在買受方實際接收該房屋之日起,出賣方協(xié)助買受方在房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)規(guī)定的期限內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)辦理權(quán)屬登記手續(xù)。
第六條 出賣方保證在交易時該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,有關(guān)按揭、抵押債務(wù)、稅項及租金等,出賣方均在交易前辦妥。交易后如有上述未清事項,由出賣方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條 本合同未盡事項,由甲、乙雙方另行議定,并簽訂補充協(xié)議。
第八條 本合同中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國和有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第九條 本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成時,甲、乙雙方同意由臨汾仲裁委員會仲裁。
第十條 本合同(經(jīng)甲、乙雙方簽字)之日起生效。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
出賣方(甲方): 買受方(乙方):
xx年xx月xx日 xx年xx月xx日
買賣房屋合同 篇4
甲方:______________________________
乙方:______________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理辦法》及其他有關(guān)法律、法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、公平、協(xié)調(diào)一致的基礎(chǔ)上就存量房屋買賣事宜達(dá)成如下協(xié)議:
一、房屋基本情況:
賣方所售房屋為:_____________________。建筑面積為_____________________平方米。該房屋的購房合同編號為:_____________________產(chǎn)權(quán)人為:_____________________
二、成交價格、付款方式及過戶事宜
(一)該房屋實際成交價為萬元人民幣___________,買方以按揭的方式購買該房屋。其中首付款為___________元人民幣。買方應(yīng)于合同簽訂之日起3個工作日內(nèi)將首付款打入賣方指定賬號。
(二)買方擬申請貸款萬元人民幣___________,該貸款買方委托銀行向賣方支付。貸款數(shù)額以銀行審核為準(zhǔn),不足部分,買方應(yīng)于按揭銀行審批通過后30日內(nèi)補足房款差額,多余部分,賣方應(yīng)從首付款里退還給買方。
(三)買方擬向中國建設(shè)銀行申請辦理按揭貸款,擬申請貸款萬元人民幣___________買方也可選擇其他銀行申請貸款,在銀行合理貸款審批期限內(nèi),如買方因自身客觀原因無法獲得銀行批準(zhǔn),由買方自行籌措資金支付尾款,經(jīng)賣方同意也可選擇其他方式支付余款。
(三)賣方應(yīng)密切跟蹤房屋產(chǎn)權(quán)證辦理進(jìn)程,自產(chǎn)證辦理后30日內(nèi)償還完畢銀行貸款并取得完整產(chǎn)權(quán)證,完整產(chǎn)權(quán)證下發(fā)之日起5個工作日內(nèi)交付乙方開始辦理過戶各項手續(xù),逾期未交付導(dǎo)致產(chǎn)生的國家政策性收費時,原則上由賣方承擔(dān)。
三、房屋產(chǎn)權(quán)及具體狀況的
(一)賣方應(yīng)當(dāng)保證該房屋沒有產(chǎn)權(quán)糾紛,因賣方原因造成該房屋不能辦理產(chǎn)權(quán)登記或發(fā)生債權(quán)債務(wù)糾紛的,由賣方承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。
(二)賣方應(yīng)當(dāng)保證已如實陳述該房屋權(quán)屬狀況、附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修情況和相關(guān)關(guān)系,買方對賣方出售的該房屋具體狀況充分了解,自愿購買該房屋。
(三)賣方應(yīng)當(dāng)保證自本合同簽訂之日起至該房屋驗收交接完成,對各項房屋附屬設(shè)施設(shè)備及裝飾裝修保持良好的狀況。
(四)在房屋交付日(含當(dāng)日)以前發(fā)生的物業(yè)管理費、供暖、水、電、燃?xì)、有線電視、電信等其它費用由賣方承擔(dān),交付日以后發(fā)生的費用由買方承擔(dān)。
(五)賣方同意將其繳納的該房屋專項維修資金(公共維修基金)的業(yè)主信息更名至買方名下。
(六)賣方無條件配合買房辦理房屋過戶手續(xù),或授權(quán)買方指定人員辦理各項過戶手續(xù),不得因產(chǎn)權(quán)問題人為影響買方購房權(quán)益。
四、房屋的交付
賣方同意在收到首付款當(dāng)日將該房屋交付給買方。該房屋交付時,應(yīng)當(dāng)履行下列手續(xù):
1.賣方與買方共同對該房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單等具體情況進(jìn)行驗收,記錄水、電、氣表的讀數(shù):賣方應(yīng)結(jié)清交房當(dāng)日(含當(dāng)日)之前的關(guān)于該房屋的所有欠款(包括但不限于水、電、氣、有線電視、網(wǎng)絡(luò)、物業(yè)費、車位費等)
2.買賣雙方在房屋附屬設(shè)施設(shè)備、裝飾裝修、相關(guān)物品清單上簽字。
3.移交該房門鑰匙。
五、違約責(zé)任(一)逾期交房責(zé)任除不可抗力外,賣方未按照第四條約定的'期限和條件將該房屋交付買方,按照逾期時間,分別處理(1和2不作累加)
1.逾期在三十日之內(nèi),賣方應(yīng)向買方支付已付房款百分之三的違約金,并于該房屋實際交付之日起七內(nèi)向買方支付違約金,合同繼續(xù)履行。
2.逾期超過三十日(該日期應(yīng)當(dāng)與第1項中的日期相同)后,買方有權(quán)退房。買方退房的,賣方應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起七日內(nèi)退還全部已付款,并按照買方全部已付款的百分之五向買方人支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
(二)逾期付款責(zé)任
買方未按照約定時間付款的,按照逾期時間,分別處理(1和2不作累加)
1.逾期在三十日之內(nèi),買方向賣方支付逾期應(yīng)付款百分之三的違約金,并于實際支付應(yīng)付款之日起七日內(nèi)向賣方支付違約金,合同繼續(xù)履行;
2.逾期超過三十日后,賣方有權(quán)解除合同。賣方解除合同的,買方應(yīng)自解除合同通知送達(dá)之日起七日內(nèi)按照累計的逾期應(yīng)付款的百分之五向賣方支付違約金,并由賣方退還買方全部已付款。
(三)逾期過戶責(zé)任
買賣雙方未按照約定時間過戶的,按照逾期時間,分別處理。(1和2不作累加)
1.逾期在三十日之內(nèi),違約方向守約方支付本合同約定的房屋成交價的百分之三的違約金,并于逾期之日起七日內(nèi)向?qū)Ψ街Ц哆`約金,合同繼續(xù)履行。
2.逾期超過三十日(該日期應(yīng)當(dāng)與第1項中的日期相同)的,守約方有權(quán)解除合同。守約方解除合同的,違約方應(yīng)自解除合同通知送達(dá)之日起七日內(nèi)按照本合同約定的房屋成交價的百分之五向違約方支付違約金。賣方應(yīng)退還買方全部已付款。
(四)賣方單方毀約責(zé)任
賣方簽訂該房屋買賣合同后,因出賣人單方毀約造成該房屋不能正常交易,賣方向買方支付本合同約定的房屋成交價的百分之十作為違約金。
(五)買方單方毀約責(zé)任
買方簽訂該房屋買賣合同后,因買方單方毀約造成該房屋不能正常交易的,買方向賣方支付本合同約定的房屋成交價的百分之十作為違約金。
(六)賣方將該房屋出賣給第三人,導(dǎo)致買方不能取得房屋所有權(quán)證的,買方有權(quán)退房。賣方應(yīng)自退房通知送達(dá)之日起七日內(nèi)退還買方全部已付款,按照銀行利率付給利息,并按照買方累計已付房價款的一倍支付違約金。
(七)因違約造成退房時,買賣雙方應(yīng)本著尊重客觀事實,公平、公正承擔(dān)違約責(zé)任原則,除承擔(dān)必要違約補償金額外,還需賠償對方實際損失(賣方損失:買方居住期間房屋損耗,按房屋標(biāo)準(zhǔn)租金額按月補償賣方,相關(guān)設(shè)備如有損壞需照價賠償;買方損失:所購物物品、水電天然氣等如已固定或無法搬離時,由賣方依照實際價格給付,支付買方搬家相關(guān)合理費用,同時至少留足60天買方重新?lián)穹繒r間)
六、稅、費相關(guān)規(guī)定
按照國家及西安市關(guān)于房屋交易稅費的相關(guān)規(guī)定,買賣雙方各需繳納相應(yīng)稅費,買賣雙方協(xié)商同意按照由買方承擔(dān)雙方全部交易稅費的方式繳納。
本合同履行過程中,如有一方提出公證,因公證產(chǎn)生的相關(guān)費用由雙方協(xié)商分擔(dān),協(xié)商不成由提出方承擔(dān)。
本合同履行過程中因國家法律、法規(guī)和政策原因新增的稅費,買賣雙方協(xié)商同意按照由買方承擔(dān)雙方全部交易稅費的方式繳納;如因賣方過失(延期交付產(chǎn)權(quán)證)造成稅費增加,由賣方承擔(dān)過失損失。
買賣雙方簽署本合同后不得以國家調(diào)整相關(guān)稅費為由拒絕本買賣合同的履行,買賣雙方任何一方不按本合同關(guān)于稅費的約定繳納相關(guān)稅費,導(dǎo)致交易不能繼續(xù)進(jìn)行的,按違約責(zé)任(第4條、第5條)處臵,由違約方承擔(dān)違約責(zé)任。
七、爭議解決方式
本合同履行中如產(chǎn)生爭議,由雙方本著公平、公正的原則協(xié)商解決,協(xié)商不成的,向不動產(chǎn)所在地法院起訴。
八、本合同自雙方簽字之日起生效。雙方可以根據(jù)具體情況對本合同中未約定、約定不明或不適用的內(nèi)容簽訂書面補充協(xié)議進(jìn)行變更或補充。對本合同的解除,應(yīng)當(dāng)采用書面形式。本合同的補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
九、本合同及附件一式兩份,具有同等法律效力,雙方各持一份。
十、備注(如備注條款與前述條款有沖突,以備注條款為準(zhǔn))
甲方(公章)_________ 乙方(公章)_________
法定代表人(簽字)_________ 法定代表人(簽字)_________
_________年____月____日 _________年____月____日
買賣房屋合同 篇5
原告:
被告:
訴訟請求:
一、請求貴院判令被告繼續(xù)履行合同,并限期被告無條件交付原告之房屋合法手續(xù)。
二、請求貴院判令被告即日給付原告因延遲收房產(chǎn)生的銀行同期貸款利息人民幣_________元,違約金_________元/天,(由_______年_____月______日至______年_____月______日)逾期7個月,(按銀行同期貸款利率計算)。
三、原告以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加違約金數(shù)額。要求按照22元/月/建筑平方米向原告支付補償金,共計人民幣_________元(大寫:)。
四、請求貴院判令被告因延期交房給原告辦理房屋產(chǎn)權(quán)延期帶來的損失_________元。(按銀行現(xiàn)利率執(zhí)行)。
五、請求貴院判令本案包含訴訟費在內(nèi)的一切相關(guān)費用由被告承擔(dān)。
事實與理由
原告與被告系商品房買賣合同關(guān)系。原告于______年_____月______日與被告簽署了《商品房的買賣合同》,原告購買被告開發(fā)的紅橋區(qū)咸陽路南端東側(cè)龍悅花園___樓___門_________號商品房一套。合同中對原、被告之間的權(quán)利義務(wù)進(jìn)行了詳細(xì)約定。原告于______年______月______日將首付款人民幣_________元,于____年___月___日將貸款人民幣_________元付于被告帳戶,合計總房款_________元全部支付到被告指定帳戶。原告依據(jù)合同中的約定履行了自己作為一個買受人應(yīng)盡的付款義務(wù)。根據(jù)合同第三條約定,該商品房應(yīng)于______年_____月______日前驗收合格并交付使用,但由于被告沒有依照《天津市商品房管理條例》合法取得《住宅商品房準(zhǔn)許交付使用證》,導(dǎo)致至今_______年___月___日,原告不能合法入住。被告的行為構(gòu)成了嚴(yán)重違約且惡意拖欠賠償款。按照合同第五條第一款之約定,“甲方應(yīng)支付乙方已付款利息,利息自合同約定甲方應(yīng)交付商品房之日次日起至實際交付商品房之日止,按銀行同期貸款利率計算。
依照《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十六條當(dāng)事人以約定的違約金低于造成的損失為由請求增加的,應(yīng)當(dāng)以違約造成的損失確定違約金數(shù)額;第十七條損失賠償額標(biāo)準(zhǔn):逾期交付使用房屋的,按照逾期交付使用房屋期間有關(guān)主管部門公布的或者有資格的.房地產(chǎn)評估機構(gòu)評定的同地段同類房屋租金標(biāo)準(zhǔn)確定。參照“天津市國土資源和房屋管理局”《關(guān)于發(fā)布20xx年房屋租賃市場指導(dǎo)租金的通知》中《紅橋區(qū)20xx年住宅房屋指導(dǎo)租金》06-05邵公莊新區(qū)22元/月/建筑平方米,以此為依據(jù)要求增加違約金數(shù)額。自______年______月______日至______年______月_______日的違約金為人民幣_________元。
原告多次向被告提出按照合同約定支付利息及違約金的合理請求都遭到拒絕,被告故意躲避原告之詢問,無奈之下,原告只得拿起法律武器來維護(hù)自己的合法權(quán)益。現(xiàn)根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》20xx年6月1日執(zhí)行版的相關(guān)規(guī)定,向貴院提起訴訟,請求人民法院依法予以支持。
此致
_________人民法院
一、本訴狀副本___份(按被告人人數(shù)提交);
二、證據(jù)___份。
具狀人:_________
___年___月___日
買賣房屋合同 篇6
出賣人(以下簡稱甲方):__________________
住所:__________________
法定代表人:__________________
買受人(以下簡稱乙方):__________________
住所:__________________
法定代表人:__________________
保證人(以下簡稱丙方):__________________
住所:__________________
法定代表人:__________________
鑒于:甲方已經(jīng)進(jìn)行了企業(yè)改制,原國有投資全部退出,為盤活有效資產(chǎn),甲方?jīng)Q定將擁有產(chǎn)權(quán)的坐落于房屋(總建筑面積6320、52平方米,房屋結(jié)構(gòu)為框架,詳見本協(xié)議附件1《房屋產(chǎn)權(quán)證書》)依法轉(zhuǎn)讓給乙方;乙方為公司業(yè)務(wù)拓展的需要,有意購買甲方擁有產(chǎn)權(quán)的上述房屋;丙方為甲方的實際控制人及大股東,就甲乙雙方前述房屋買賣行為,愿意作為甲方的保證人,向買受人乙方承擔(dān)連帶保證責(zé)任。
為此,根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙、丙三方在平等、自愿、誠實信用的基礎(chǔ)上,經(jīng)友好協(xié)商,于20__年12月__________________日于中國天津達(dá)成如下協(xié)議,以資各方共同遵守。
第一條房屋基本情況
1、乙方購買甲方坐落于天津市河?xùn)|區(qū)路號的大樓0-5層房屋,經(jīng)房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)測定的建筑面積為平方米。房屋結(jié)構(gòu)為鋼混。詳見本協(xié)議附件1。
2、該房屋所有權(quán)證號為房權(quán)證河?xùn)|字第號。土地使用權(quán)方式為劃撥,土地使用權(quán)證號為東單國用(20__)自第號,土地使用權(quán)面積為平方米。
3、該房屋四至界限:
東至__________________
南至__________________
西至__________________
北至 __________________。
4、隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)備、設(shè)施和房屋建筑設(shè)計、裝飾及施工圖等資料(見本協(xié)議附件2)。
5、房屋目前使用情況:
第二條房屋轉(zhuǎn)讓價格
該房屋整體轉(zhuǎn)讓價格為人民幣__________________萬元(大寫__________________人民幣)。該價格不包括辦理房屋及土地過戶交易手續(xù)所需的各種費用,該房屋轉(zhuǎn)讓過戶交易發(fā)生的各項稅費(含土地變性需要繳納的土地出讓金)由甲、乙雙方平均分擔(dān),但甲方對本協(xié)議項下的房屋與其他廠房分戶手續(xù)的辦理費用由甲方自行承擔(dān)。
第三條付款方式
1、甲乙雙方將辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶的手續(xù)遞交相關(guān)部門并被依法受理,且根據(jù)甲方指定的第三人與乙方簽訂的《房屋抵押合同》(詳見附件8)之約定在甲方指定的'第三人辦理完畢房產(chǎn)抵押登記手續(xù)、乙方取得《房屋他項權(quán)證》后,乙方向甲方支付買賣房屋的定金人民幣420萬元(占總房款的20%,可以折為購房款),同時,乙方另行支付甲方購房款420萬元,即總房款的20%;
2、在甲乙雙方辦理完畢本協(xié)議項下房屋及土地的過戶變更登記手續(xù),乙方依法取得房屋的產(chǎn)權(quán)證和土地使用證(該兩證根據(jù)房管部門的規(guī)定可能合一,下同)等房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)后,3日內(nèi)向甲方支付房款人民幣840萬元,即總房款的__________________%;
3、乙方在取得上述房屋產(chǎn)權(quán)手續(xù)并在雙方實際辦理完畢全部房屋交接手續(xù)后3日內(nèi),乙方向甲方支付房款人民幣__________________萬元,即總房款的15%;
4、剩余總房款的5%為乙方暫扣的甲方保證金,在乙方進(jìn)住本協(xié)議項下的房屋 __________________年__________________月后,如果房屋無嚴(yán)重的建筑質(zhì)量問題及房屋權(quán)屬瑕疵等問題,乙方一次性支付給甲方。
第四條交房方式
自本協(xié)議簽訂之日起40日內(nèi)(該時間越短越有利于買方利益的保護(hù),畢竟占據(jù)房子會掌握主動,因此,建議將此時間盡量縮短,最好在第一次付款后就能進(jìn)駐),甲方將本協(xié)議項下的房屋騰空并交付給乙方占有并使用,甲方應(yīng)同時將本協(xié)議附件2記載的該房屋的附屬設(shè)備、設(shè)施和房屋建筑設(shè)計、裝飾、消防及施工等圖紙資料一并交付給乙方。
第五條甲方承諾條款
1、甲方承諾:對于本協(xié)議項下房屋的房屋具有所有權(quán),并沒有任何出租,也沒有任何其他的共有權(quán)人,同時,對于該房屋的出售,沒有任何享有優(yōu)先購買權(quán)的人,該房屋之上沒有設(shè)定任何諸如抵押等他項權(quán)利,該房屋也不存在任何諸如法院查封等權(quán)利處分受到限制的情況,否則,甲方將承擔(dān)全部責(zé)任。
2、甲方承諾:對于本協(xié)議項下房屋(含所屬土地)過戶手續(xù)辦理完畢之日前的氣、水、電、電話、有線電視、網(wǎng)絡(luò)使用費、衛(wèi)生費等實際發(fā)生的費用及物業(yè)費用等應(yīng)該由甲方承擔(dān)的費用由甲方承擔(dān)。甲方承諾在過戶手續(xù)辦理完畢之日與乙方辦理前述費用的確認(rèn)及相關(guān)繳費權(quán)證的交接手續(xù),并根據(jù)前述承諾承擔(dān)交接之日前的費用。
3、甲方承諾:由于土地紅線距離本協(xié)議項下房屋太近,甲方
同意在該房屋周邊劃出約300平方米土地提供給乙方永久使用,甲方不收取任何費用,但乙方應(yīng)承擔(dān)國家規(guī)定的有關(guān)稅費,如遇國家征地等土地的收益權(quán)屬甲方;對劃出歸乙方使用的該部分土地,乙方可以采用砌制圍墻、架設(shè)欄杠、柵欄等方式對該部分土地與甲方的其他土地進(jìn)行分割,并對該土地享有相對獨立的使用權(quán)。甲方如果以后處置其他房屋及土地,應(yīng)該與受讓人講清楚關(guān)于前述土地的使用情況并保證受讓人也同意乙方繼續(xù)使用。
對于前述范圍的土地,甲乙雙方將對現(xiàn)場進(jìn)行丈量后做出補充協(xié)議,并作為本協(xié)議的附件。
第六條甲方的違約責(zé)任
1、甲方?jīng)]有及時根據(jù)本協(xié)議第四條的約定及時將房屋騰空并交付乙方,或者沒有一并轉(zhuǎn)移或者房屋的附屬設(shè)備、設(shè)施和房屋建筑設(shè)計、裝飾、消防及施工等圖紙資料的,甲方應(yīng)雙倍返還乙方定金,并應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。
2、在本協(xié)議生效后,甲方應(yīng)配合乙方及時向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。在本協(xié)議履行過程中,如果有可歸責(zé)于甲方的原因?qū)е卤緟f(xié)議項下房屋(含土地)的過戶變更登記手續(xù)不能及時辦理完畢的,甲方應(yīng)該雙倍返還乙方定金,并賠償遲延辦理過戶手續(xù)期間乙方已經(jīng)支付房款的利息,按照日萬分之二點一的標(biāo)準(zhǔn)計付,并應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。
3、在協(xié)議履行過程中,如果甲方出現(xiàn)惡意違約,不再履行本協(xié)議,或者明示毀約,甲方應(yīng)雙方返還乙方定金,并承擔(dān)乙方已經(jīng)支付房款的利息,該房款按照日萬分之二點一的標(biāo)準(zhǔn)計付,此外,甲方還應(yīng)該賠償乙方的可得利益損失,該損失包括但不限于甲方違約時該房屋之市場價與雙方約定的協(xié)議價之差價部分。
甲方:__________________
乙方:__________________
日期:__________________
買賣房屋合同 篇7
賣方:(簡稱甲方)身份證號碼:
買方:(簡稱乙方)身份證號碼:
根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就乙方向甲方購買房產(chǎn)簽訂本合同。
第一條
甲方同意將自有的位于_____________________(證載建筑面積為平方米)一處出售給乙方,乙方已對甲方所要出售的房屋做了充分的了解,愿意購買該房。
第二條
上述房產(chǎn)的交易價格為:總價:人民幣______元整(大寫:_____元整)。
第三條
甲方保證出售房產(chǎn)符合國家房產(chǎn)上市的規(guī)定,并保證產(chǎn)權(quán)清晰,保證所提供的材料真實有效,不含虛假內(nèi)容,若有違反上述約定造成的責(zé)任由甲方承擔(dān)。
第四條
稅費分擔(dān)甲乙雙方應(yīng)遵守國家房地產(chǎn)___策、法規(guī),并按規(guī)定繳納辦理房地產(chǎn)過戶手續(xù)所需繳納的'稅費。買賣交易過程當(dāng)中產(chǎn)生的費用(包括契稅,過戶手續(xù)費等)經(jīng)雙方協(xié)商,均由乙方承擔(dān)。
第五條
乙方應(yīng)于_年_月_日本合同簽訂前將首期款人民幣_______元整(大寫:____元整)交予甲方;合同簽訂后一個月內(nèi)乙方應(yīng)剩余款項人民幣_______元整(大寫:_______元整)交付甲方。乙方逾期付款,應(yīng)承擔(dān)全部購房款月息二分的違約金。
第六條
甲方應(yīng)于本合同簽訂之日起五個工作日內(nèi),協(xié)助乙方辦理房屋過戶手續(xù);甲方應(yīng)于收到全部購房款后五日內(nèi)將房屋交付乙方。甲方未在約定期限內(nèi)協(xié)助辦理上述事項,應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任,非因甲方自身原因?qū)е卵渝吹某狻?/p>
交付所產(chǎn)生的費用(水電費、煤氣費、取暖費、物業(yè)費等)由甲方承擔(dān),交付后產(chǎn)生的費用(水電費、煤氣費、取暖費、物業(yè)費等)由乙方承擔(dān)。
第七條
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
第八條
本合同在履約過程中發(fā)生的爭議,雙方應(yīng)先行協(xié)商解決,協(xié)商不成的可向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ禾崞鹪V訟。
第九條
本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽字蓋章與本合同具有同等法律效力。
賣方(甲方):
買方(乙方):
聯(lián)系方式
聯(lián)系方式
_年_月_日
_年_月_日
備注:甲乙雙方身份證復(fù)印件、本次交易房產(chǎn)證復(fù)印件、附隨贈送房屋設(shè)施表,作為本合同的附件。
買賣房屋合同 篇8
賣方:
甲方
身份證號:
立合同人:
以下簡稱
買方:
乙方
身份證號
經(jīng)買賣雙方充分協(xié)商,雙方現(xiàn)就房屋買賣事宜訂條約如下:
一、甲方自愿將下列房屋賣給乙方全部,并已收取乙方購房定金人民幣__(大寫)
1、房屋狀況(請按《房屋全部權(quán)證》填寫)
房屋座落:
幢號室號建筑結(jié)構(gòu)總層數(shù)建筑面積(平方)用途
2、該房屋的全部權(quán)證號為:__
國有土地使用權(quán)證號為:__
3、該房屋的土地使用權(quán)取得方式:出讓本合同一經(jīng)簽訂,該房屋占用范圍內(nèi)的土地使用權(quán)同時轉(zhuǎn)讓。
二、甲乙雙方商定成交價格為人民幣__元,大寫__,乙方在 年 月 日前分次付清,付款方式:
房款支付詳細(xì)商定為:
1、于__前,乙方支付甲方房款
2、于__前,乙方支付甲方房款
3、于__前,乙方支付甲方房款
三、甲方于 年 月 日前將房屋及附屬物正式交付給乙方使用。甲方在房屋正式交付乙方時,應(yīng)將該房屋騰空,清結(jié)該房屋已發(fā)生的水、電、煤氣、電話、有線電視、物業(yè)管理等各項費用,并將付訖憑證及該房屋的鑰匙交于乙方驗收。
四、甲方應(yīng)就該房屋的所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、狀況照實告知乙方和丙方,并無任何隱瞞。乙方對該房屋的.所處環(huán)境、用途、內(nèi)部結(jié)構(gòu)、狀態(tài)、設(shè)施、質(zhì)量等現(xiàn)狀、狀況均已知悉,并無任何異議。
五、甲方將戶口于 年 月 日前從該房屋遷出。
六、甲方保證上述房地產(chǎn)權(quán)屬清晰,如有產(chǎn)權(quán)共有人的已征得產(chǎn)權(quán)共有人書面同意。若發(fā)生與甲方有關(guān)的產(chǎn)權(quán)糾紛或債權(quán)債務(wù),概由甲方負(fù)責(zé)清理,并擔(dān)當(dāng)民事訴訟責(zé)任,因此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,甲方負(fù)責(zé)賠償。
七、乙方中途違約,乙方無權(quán)要求甲方返還定金。甲方中途違約,甲方應(yīng)在違約之日起叁日內(nèi)雙倍返還定金給乙方,并賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失__元。乙方不能按期向甲方付清購房款,或甲方不能按期向乙方交付房產(chǎn)、不能按期將戶口遷出,每逾期一日,由違約一方向?qū)Ψ浇o付房地產(chǎn)價款千分之壹的違約金。
八、上述房地產(chǎn)辦理過戶手續(xù)所需繳納的:契稅由__方擔(dān)當(dāng),營業(yè)稅(包括帶征稅收)由__方擔(dān)當(dāng),印花稅由__方擔(dān)當(dāng),個人所得稅由__方擔(dān)當(dāng),向房產(chǎn)交易部門交納的手續(xù)費由__擔(dān)當(dāng)。(其它)稅費商定狀況:
九、本合同經(jīng)雙方簽章即生效,須共同遵守。如是受產(chǎn)權(quán)人或共有人托付,在簽訂本協(xié)議時,甲方必需保證已取得房屋全部權(quán)人及共有人的全都同意,本合同一經(jīng)簽署,即對此買賣行為負(fù)有連帶責(zé)任。甲方如隱瞞事實,未經(jīng)產(chǎn)權(quán)人或共有人的同意擅自出讓該房產(chǎn),導(dǎo)致本合同無法連續(xù)履行,甲方應(yīng)擔(dān)當(dāng)本合同第七條商定的違約責(zé)任(雙倍返還定金和賠償乙方經(jīng)濟(jì)損失)。
十、本合同一式三份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
十一、甲乙雙方商定成交價已包含附屬裝修設(shè)施為
十二、其它商定事項:
甲方【簽章】:乙方【簽章】:
托付代理人:托付代理人:
地址:地址:
聯(lián)系電話:聯(lián)系電話:
年 月 日
買賣房屋合同 篇9
賣 方: (以下簡稱甲方)
買 方: (以下簡稱乙方)
見證方: (以下簡稱丙方)
甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商,就甲方向乙方轉(zhuǎn)讓甲方私人房產(chǎn)一事達(dá)成以下條款:
第一條 甲方對產(chǎn)權(quán)的聲明
甲方根據(jù)國家規(guī)定,已依法取得蘇州市_________區(qū)(縣) 的房屋所有權(quán)證書,所有權(quán)證書_____字第____________號。甲方為該房屋的現(xiàn)狀負(fù)全責(zé)。該房屋的結(jié)構(gòu)為
_____________________,建筑面積為_________平方米。
第二條 甲方對買賣權(quán)的聲明
甲方保證該房屋是符合國家及蘇州市房屋上市的有關(guān)規(guī)定及政策法規(guī),甲方有權(quán)將該房屋上市交易。由于違反國家及蘇州市相關(guān)政策法規(guī)而引起的法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任由甲方來承擔(dān)。
第三條 乙方對購買權(quán)的聲明
乙方愿意在本合同第一條款及第二條款成立的前提下,就向甲方購買上述房屋的完全
產(chǎn)權(quán)之事簽訂本協(xié)議,并認(rèn)可僅在此種情況下簽訂才具有法律效力。
第四條 房屋售價
雙方同意上述房屋售價為每建筑平方米人民幣 元,價款合計為人民幣 元。(大寫___
_佰____拾____萬____仟____佰____拾元整)
第五條 付款方式
。ㄒ唬 無須銀行貸款
1、乙方應(yīng)在簽訂《蘇州市房屋買賣合同》時,支付相當(dāng)于總房款的10%的定金。
2、乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付剩余90%房款。
。ǘ 銀行貸款(本合同有法斗士整理提供,找律師到法斗士)
1、 乙方應(yīng)在簽訂《蘇州市房屋買賣合同》時,支付相當(dāng)于總房款的`10%的定金。
2、 乙方應(yīng)在辦理立契過戶手續(xù)前3個工作日內(nèi),支付首期房款。
3、 銀行貸款部分房款按銀行規(guī)定由銀行直接支付。
第六條 違約責(zé)任
1。 甲、乙雙方合同簽訂后,乙方中途悔約,應(yīng)書面通知甲方,甲方應(yīng)在3個工作日內(nèi)
,將乙方的已付款(不計利息)返還乙方,但購房定金歸甲方所有。甲方中途悔約,應(yīng)書面通知乙方,并自悔約之日起3個工作日內(nèi)應(yīng)將乙方所付定金的雙倍及已付款返還給乙方。
2。 乙方如未按本協(xié)議第五條款規(guī)定的時間付款,甲方對乙方的逾期應(yīng)付款有權(quán)追究違約利息。每逾期一天,乙方應(yīng)支付甲方所應(yīng)付房款的0。4作為滯納金,逾期超過15天,即視乙方違
約,定金不予返還。
3。 甲方應(yīng)在獲得全部房款后3個工作日內(nèi)將房屋搬空,每逾期一天,甲方應(yīng)按乙方已付房款的0。4向乙方付滯納金,逾期超過15天,即視甲方違約,乙方可要求法院強制執(zhí)行。
第七條 房屋交付 甲乙雙方就房屋交付達(dá)成以下細(xì)目:
1) 沒有房屋欠帳,如電話費、電費、物業(yè)管理費、取暖費等;
2) 沒有固定不可移動裝修物品的破壞;
3) 房屋本身沒有影響房屋使用或美觀的破壞;
4) 其它:
第八條 關(guān)于產(chǎn)權(quán)辦理的約定 本協(xié)議簽訂后,甲乙雙方應(yīng)向房屋所在區(qū)(縣)房地產(chǎn)交易所申請辦理房屋買賣立契過戶手續(xù),并按有關(guān)規(guī)定申領(lǐng)房屋所有權(quán)證。 辦理上述手續(xù)時產(chǎn)生的稅費
及相關(guān)費用,由甲乙雙方依照有關(guān)規(guī)定繳納。辦理過程中由丙方先行墊付,在
物業(yè)交驗時提供相應(yīng)票據(jù)。
第九條 有關(guān)爭議 本協(xié)議未盡事宜,雙方可簽訂補充協(xié)議。本協(xié)議的附件和雙方簽訂的補充協(xié)議為本協(xié)議不可分割的組成部分,具有同行法律效力。當(dāng)本合同在履行中發(fā)生爭議時,雙方
協(xié)商解決。協(xié)商不能解決的,雙方均有權(quán)向該房屋所在地的人民法院提起訴訟。
第十條 生效說明 本協(xié)議一式四份,甲乙雙方各執(zhí)一份,房屋所在區(qū)(縣)交易所留存一份,見證方一份。均具有同等法律效力。自雙方簽字蓋章之日起生效。
甲 方:
乙 方:
見證方:
____年__月__日
買賣房屋合同 篇10
合同編號:_____________
出讓方:_____________
地址:_____________
聯(lián)系電話:_____________
委托代理人:_____________
地址:_____________
聯(lián)系電話:_____________
受讓方:_____________
地址:_____________
聯(lián)系電話:_____________
委托代理人:_____________
地址:_____________
聯(lián)系電話:_____________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》、《中華人民共和國房地產(chǎn)管理法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、誠實信用原則的基礎(chǔ)上,同意就乙方向甲方購買房屋事項達(dá)成如下協(xié)議:
第一條房屋基本情況
1、甲方房屋座落于市區(qū)_____________,房屋結(jié)構(gòu)為_____________,房屋用途為_____________,房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)測定的建筑面積為_____________㎡。
2、該房屋所有權(quán)證號為_____________。土地使用權(quán)取得方式為_____________。
3、該房屋四至界限:東至_____________,西至_____________,南至_____________,北至_____________。
4、隨該房屋一并轉(zhuǎn)讓的附屬設(shè)備、設(shè)施:__________________________。
5、該房屋租賃情況。
第二條房屋轉(zhuǎn)讓價格按建筑面積計算,該房屋轉(zhuǎn)讓價格為[人民幣][幣]每平方米_____________元,總金額元,大寫億千百拾萬千百拾元整。
第三條付款方式雙方約定按以下第項以方式支付房款:
1、一次性付款:本合同簽定之日起天內(nèi),乙方一次性將購房款支付給。
2、分期付款:_____________。
第四條交房方式自本合同簽定之日起天內(nèi),甲方將房屋交付給乙方。
第五條乙方逾期付款的違約責(zé)任乙方未按合同第三條約定的時間付款,甲方有權(quán)按累計應(yīng)付款向乙方追究違約利息,自本合同規(guī)定的應(yīng)付款最后期限之第二天起至實際付款之日止,月利息按計算。逾期付款超過天,甲方有權(quán)按下述第種約定追究乙方的違約責(zé)任:乙方向甲方支付違約金共計元整,合同繼續(xù)履行。若乙方在天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同,遵照下述條處理。乙方向甲方支付違約金共計元整,合同終止,乙方將房屋退還給甲方。甲方實際經(jīng)濟(jì)損失超過乙方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由乙方據(jù)實賠償。
第六條甲方逾期交房的違約責(zé)任除不可抗拒的因素外,甲方未按本合同第四條約定的時間交房的。乙方有權(quán)按累計已付款向甲方追究違約利息,自本合同規(guī)定的最后交付期限之第二天起至實際交付之日止,月利息按計算。逾期交付超過天,乙方有權(quán)按下述第種約定追究甲方的違約責(zé)任。甲方向乙方支付違約金共計元整,合同繼續(xù)履行。若甲方在天內(nèi)仍未繼續(xù)履行合同,遵照下列第條處理。甲方向乙方支付違約金共計元整,合同終止。乙方實際經(jīng)濟(jì)損失超過甲方支付的違約金時,實際經(jīng)濟(jì)損失與違約金的差額部分由甲方據(jù)實賠償。
第七條甲方保證該房屋交接時沒有產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,保證已清除該房屋原由甲方設(shè)定的抵押權(quán)。如交接后發(fā)生該房屋交接前既存在的產(chǎn)權(quán)糾紛和財務(wù)糾紛,由甲方承擔(dān)全部責(zé)任。乙方對該房屋的各項基本情況均做了充分了解。該房屋轉(zhuǎn)讓后,如發(fā)生破漏、開裂等問題由乙方承擔(dān)維修責(zé)任。
第八條關(guān)于產(chǎn)權(quán)登記的`約定自本合同生效之日起,乙方在三個月內(nèi)向房地產(chǎn)產(chǎn)權(quán)登記機關(guān)申請辦理房地產(chǎn)權(quán)屬轉(zhuǎn)移手續(xù)。甲方給予協(xié)助。如因甲方過失造成乙方不能在天內(nèi)取得房地產(chǎn)權(quán)屬證書的,視為甲方違約,乙方有權(quán)退房。甲方必須在乙方提出退房之日起內(nèi)將乙方已付款退還給乙方,并向乙方支付違約金_____________元整。
第九條該房屋轉(zhuǎn)讓交易發(fā)生的各項稅費由甲、乙方按照有關(guān)規(guī)定承擔(dān)。
第十條房屋轉(zhuǎn)讓,該房屋所屬土地使用權(quán)利、義務(wù)和責(zé)任依法隨之轉(zhuǎn)讓。
第十一條其他約定事項。
第十二條本合同空格部分填寫的文字與印刷文字具有同等效力。本合同中未規(guī)定的事項,均遵照中華人民共和國有關(guān)法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。
第十三條本合同在履行中發(fā)生爭議,由甲、乙雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成的,按下述第種方式解決:
1、提交仲裁委員會仲裁。
2、依法向人民法院起訴。
第十四條本合同自之日起生效。本合同一式份,雙方各持份,各方所執(zhí)合同均具有同等效力。
甲方_____________乙方_____________
甲方代理人_____________乙方代理_____________
甲方共有權(quán)人意見:_____________
簽訂日期:_____________年_____________月_____________日
簽訂地點:_____________
買賣房屋合同 篇11
一、合同雙方
甲方(賣方):____
姓名/名稱:____
身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼:
住所/單位:
電話/傳真:
乙方(購方):
姓名:
身份證號碼/營業(yè)執(zhí)照號碼:
住所/單位:
電話/傳真:
二、房屋交易基本情況
甲方是房屋的所有權(quán)人,擬將其位于(具體住所/街道號碼/居民樓號碼/房屋面積/編號)的房屋出售給乙方,供乙方作為居住使用,雙方經(jīng)過協(xié)商達(dá)成一致,簽訂本合同。
三、房屋權(quán)屬和產(chǎn)權(quán)保險
。ㄒ唬┓课輽(quán)屬:本房屋買賣合同的簽訂,標(biāo)志著甲方將該房屋的所有權(quán)轉(zhuǎn)讓給乙方,乙方雙方在簽訂本合同后,共同到當(dāng)?shù)夭粍赢a(chǎn)登記機構(gòu),辦理過戶手續(xù),并移交所有房屋交付需要的證件和文件。
。ǘ┊a(chǎn)權(quán)保險:為了保障房屋的產(chǎn)權(quán),在簽訂本合同時,甲方應(yīng)當(dāng)提交房屋產(chǎn)權(quán)證明、土地使用權(quán)證和各類相關(guān)證明材料,并確保房屋的產(chǎn)權(quán)無爭議。乙方在購買房屋時,應(yīng)當(dāng)盡量確保房屋權(quán)屬清晰,以及辦理產(chǎn)權(quán)保險等財產(chǎn)保險手續(xù),防范房屋所有權(quán)存在的一切風(fēng)險。
四、房屋交付和驗收
(一)房屋交付:本合同的簽訂,不影響房屋的已有租賃合同及未到期的押金收取,甲方應(yīng)在簽訂本合同時向乙方交付該房屋的所有合法證件、現(xiàn)有租賃合同及未到期的押金等有關(guān)文件和資料。經(jīng)雙方協(xié)商,確立交付時間。交付時,甲方應(yīng)當(dāng)保證房屋的整體性、完好性、安全性,并為乙方配備相關(guān)的有效證件和鑰匙。
。ǘ炇眨悍课萁桓逗螅曳接袡(quán)進(jìn)行驗收,并應(yīng)在七日內(nèi)提出書面意見,對存在的瑕疵及時通知甲方,甲方應(yīng)在接到通知后及時修繕,或者按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行補償。
五、房屋價款及支付方式
。ㄒ唬┓课輧r款:甲方同意將該房屋以人民幣(具體數(shù)字)元的價格出售給乙方,甲方應(yīng)視情況在該價格內(nèi)承擔(dān)/不承擔(dān)代理獲得辦證的費用,并承擔(dān)賣方過戶贈送稅、不動產(chǎn)權(quán)證代辦費等相關(guān)費用。
(二)房屋價款的支付方式:乙方應(yīng)當(dāng)于本合同簽訂后(具體日子)日內(nèi)向甲方支付人民幣(具體數(shù)字)元,甲方收到購房款后,應(yīng)及時向乙方發(fā)放發(fā)票和稅務(wù)繳款證明。
六、違約責(zé)任
。ㄒ唬┮曳綗o故違約的責(zé)任:如果有以下違約情況發(fā)生:
1.未按照本合同規(guī)定的時間付款的,每遲延一天,甲方可在原價基礎(chǔ)上每天加收違約金百分之(具體數(shù)字)的罰款。
2.不簽署書面的加急資金借款協(xié)議的或在規(guī)定工作日內(nèi)不提供所需貸款材料的',甲方準(zhǔn)許乙方順延)天,即合同總期限推遲)天。
3.違反了本合同:乙方違反了本合同的任何內(nèi)容,甲方有權(quán)發(fā)出書面通知,要求乙方在規(guī)定時間內(nèi)改正違約行為。如果乙方不能及時遵守要求,則甲方有權(quán)解除本合同,并有權(quán)向乙方要求違約金或要求承擔(dān)其他責(zé)任。
。ǘ┘追綗o故違約的責(zé)任:如果有以下違約情況發(fā)生:
1.不按照本合同規(guī)定的時間交付房屋或交付的房屋和原有合同中的有差異的,乙方可催促甲方交付,如無效果,甲方須對乙方每日承擔(dān)萬分之一的違約金。
2.房屋質(zhì)量與條件與合同約定不符且未能及時修繕的,乙方有權(quán)發(fā)出書面通知,指出甲方的缺陷,并要求甲方在合理的期限內(nèi)改正缺陷。如果甲方不能及時遵守要求,則乙方有權(quán)解除合同,并要求違約金。同時甲方還應(yīng)當(dāng)退還乙方所有押金及未付清的租金。
3.甲方提供虛假的房屋產(chǎn)權(quán)證明,導(dǎo)致交易不能有效完成的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)全部責(zé)任,并將支付給乙方雙倍的違約金。
七、合同生效與終止
本合同自雙方簽字、蓋章時生效。
。ㄒ唬╇p方在履行本合同過程中,如因不可抗力或其他原因,未能履行合同的,應(yīng)當(dāng)盡可能采取措施,減輕損失,并采取措施協(xié)商解決問題。
。ǘ┍竞贤獬蛘呓K止后,雙方應(yīng)當(dāng)按照協(xié)商的要求進(jìn)行各項事務(wù)的處理,注意保護(hù)對方的忠誠和信用,并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。
(三)本合同的解釋、補充與修訂,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致,并經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。
本合同正本兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自雙方簽字蓋章時起生效。
甲方(賣方):乙方(購方):
簽署日期:____年____月____日
買賣房屋合同 篇12
甲方(方):_______
住址:_______
身份證號:______________
乙方(買受方):_______
住址:_______
身份證號:______________
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方將_______,發(fā)動機號:_______,車輛識別號:_______,車款為幣_______賣給乙方,雙方達(dá)成如下協(xié)議:
一、乙方一次性付清_______全部買車款。
二、甲方將_______交給乙方及車全部手續(xù)(行駛證、附加費證、機動車登記證書和車輛保險)。
三、甲方必須在_______年_______月_______日前無條件給乙方過戶,過戶產(chǎn)生的`一切費用由甲方負(fù)責(zé)。
四、此車輛交易之前,所發(fā)生債務(wù)、債權(quán)、交通事故、違章罰款及一切事宜和法律責(zé)任均由甲方負(fù)責(zé),乙方概不負(fù)責(zé)。
五、此車輛交易之后,所發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)及一切事宜由乙方負(fù)責(zé)與甲方無關(guān)。
六、此合同經(jīng)甲乙雙方簽字后立即發(fā)生法律效力,如有一方違約,由此所造成的后果由違約方負(fù)責(zé)。
七、此協(xié)議一式兩份,甲乙雙方各持一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
中間人簽字:
年 月 日
買賣房屋合同 篇13
甲方:_______________________________(房屋出賣方)
乙方:_______________________________(房屋購買方)
甲乙雙方經(jīng)協(xié)商一致,就甲方將其所有的房屋出賣給一方一事,協(xié)定如下:
一、房產(chǎn)基本情況:__________________________。
二、房屋價格為人民幣________元。
三、付款方式:______年_____月_____日前分_____次付清。
四、房屋交付時間:甲方于________年_____月_____日將上述房屋交付給乙方。并在交付后五日內(nèi)同乙方辦理房屋產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)。
五、房屋轉(zhuǎn)讓后,該房屋占用的`土地使用權(quán)一并轉(zhuǎn)讓。
六、雙方愿按國家規(guī)定交納稅、費,具體稅費有甲方承擔(dān)。
七、本協(xié)議經(jīng)雙方簽字后生效,一式四份,雙方各執(zhí)一份,稅務(wù)部門一份,房管部門一份。
八、協(xié)議生效后雙方均應(yīng)嚴(yán)格履行,各自的義務(wù)。如有違反,違約方應(yīng)按房屋價格的20%,向守約方支付違約金。
九、在協(xié)議履行過程中如果發(fā)生爭議,雙方應(yīng)本著友好互讓的態(tài)度進(jìn)行協(xié)商;協(xié)商不成的,雙方愿向___________仲裁委員會申請仲裁。(可以不約定向哪個仲裁委員會提起仲裁申請,不約定則向法院訴訟)
十、補充事項:__________________________。
甲方(簽名或蓋章)________________________
乙方(簽名或蓋章)_______________
簽訂日期:___________年____月____日
【買賣房屋合同】相關(guān)文章:
買賣房屋合同02-17
買賣農(nóng)村房屋合同02-23
房屋訴狀買賣合同11-22
房屋買賣簡單合同11-07
房屋買賣合同10-11
房屋買賣擔(dān)保合同02-21
房屋買賣居間合同02-07
房屋買賣定金合同02-27
房屋買賣按揭合同12-18
房屋居間買賣合同02-17