工程合同必備【10篇】
在人們越來越相信法律的社會中,合同的類型越來越多,它可以保護民事法律關系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編精心整理的工程合同10篇,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
工程合同 篇1
發(fā)包方:(以下簡稱甲方)
承包方:(以下簡稱乙方)
第一條:工程概況
1、工程名稱:
2、工程承包范圍:
3、工程地點
4、開工日期:年月日,具體以甲方進場通知書為準。
第二條:工程量
暫定為萬立方米,以實際完成工作量為準。
第三條:單運距離及單價
1、運輸距離:倒泥口在7.5~8公里以內(nèi),單價為7.5元/m3(本單價全部為不含倒土費、稅費以及挖土,裝車和平整場地費)。如超出運輸距離的甲方另外補償,具體單價另行協(xié)商。
2、土方方量計算以車上方計算。
第四條:工程的具體驗收方法
1、采用簽名收卡片記錄作為工程量的結(jié)算依據(jù),但驗收卡片必須與記錄相吻合,車載量不足以簽名驗收卡記錄為依據(jù)。如果手工記錄數(shù)不符時,無法查明原因的,以記錄數(shù)少的為計算數(shù)。
2、乙方所有進場車輛,車輛容積必須經(jīng)甲方量方人員認可為依據(jù),車輛丈量后到財務結(jié)算組申請記錄卡,乙方持記錄卡先在工地泥頭處裝泥,完成后由甲方土方管理人員核定車載量,在驗收卡上簽名,由甲方按指定地方卸泥,卸泥司機將驗收卡交由甲方管理人員確認,所有運泥車必須服從現(xiàn)場管理人員的指揮,否則不予簽名。沒有上、下方管理人員簽名記錄卡的運泥車不予作為驗收依據(jù)。
第五條:工程款支付方式
1、本工程結(jié)算方式是三天一結(jié),甲方按乙方實際完成工程量結(jié)算,按100%支付工程款。
2、甲方提供乙方車隊首次進場的油費,此款在第一次結(jié)算工程款時予以扣除。
第六條:雙方責任
1、甲方責任:
(1)甲方負責辦理好業(yè)主方的所有開工前手續(xù),保證乙方能準時進場施工。
(2)負責道路、城管、交警及因超限所產(chǎn)生的`一切費用,保證乙方能順利運輸。否則,造成的誤工由甲方承擔,按每日每臺1000元計算補償乙方。如是乙方車輛證照不齊全所產(chǎn)生的責任、費用與甲方無關。
(3)負責乙方司機、管理人員的住房費用(水電費由乙方負責)和停車場地(含停車費),協(xié)調(diào)好取土場和倒土場的各種關系和費用并保證取土場和倒土場供乙方使用,使乙方能順利按時按量施工。
(4)負責按時支付乙方的工程款,使乙方不停工、待工。
(5)負責安排并處理好取土場地的裝車機械和倒土場平整場地的機械,保證不因此影響乙方的運輸。否則,按誤工每天賠償乙方每臺車1000元人民幣。
(6)負責按每臺車補償入場費1000元人民幣,在甲方第一次結(jié)賬時扣除。(7)乙方車輛運轉(zhuǎn)正常,但因甲方原因24小時內(nèi)每輛車平均拉土車數(shù)不夠12車的,每少拉一車甲方賠償乙方損失100元,反之,乙方賠償甲方100元.
(8)在乙方不違反本合同的情況下,甲方至少使用乙方車輛一個月以上,否則按5000元每輛車賠償乙方來回損失費,反之,乙方同樣承擔對等的賠償責任.
(9)在乙方車輛不違反本合同并能夠滿足甲方施工要求的情況下,甲方不得再安排其他車輛進場施工,否則甲方賠償乙方損失30萬元,反之,甲方可以安排其他車輛進場,乙方不得有異議.
2、乙方責任:
(1)合同簽訂后,乙方必須在規(guī)定時間內(nèi)按甲方的工程要求組織好車輛進場,要求第一批車輛不少于20臺(在七天內(nèi)進場完畢。),每臺車容積在25m3以上的前單后雙車輛.。否則,甲方可以取消本合同,由乙方賠償甲方誤工損失30萬元。
(2)乙方組織的車輛必須是證照齊全,如因證照不齊全被相關行政主管部門罰款,由乙方自己承擔,與甲方無關。
(3)如乙方車隊在道路行駛中,所發(fā)生的交通事故,由乙方負責全部經(jīng)濟責任及法律責任,與甲方無關。
(4)乙方車隊進場后不到一周無故退場的,甲方不予結(jié)算前三天運費。
(5)在工程未結(jié)束時或甲方違反本合同的情況下,乙方車輛未經(jīng)甲方同意不得隨意調(diào)出工地,如乙方單方把車輛調(diào)出工地的,按每臺每天1000元人民幣補償甲方損失。
(6)負責配備好管理人員和后勤服務人員,必須確保每天24小時施工,不能無故停工。如有發(fā)現(xiàn)按每臺每天1000元人民幣補償甲方損失。
(7)負責車輛及人員的安全,做到安全施工,文明施工,如出現(xiàn)安全事故,由乙方負責全部經(jīng)濟責任及法律責任,與甲方無關。
第七條:違約責任
1、如因甲方原因造成乙方車隊不能正常施工、停工、待工連續(xù)達三天或者月累計達5天以上,從超出之日起甲方應賠償乙方誤工費,每臺每天1000元,人員每人每天50元生活費,直至工程正常為止(除人不可抗力的自然災害除外)。
2、乙方不按時上車,導致甲方工程不能按時完成或乙方無故停工,甲方有權(quán)責令乙方賠償甲方損失,超期按每天每臺1000元賠償給甲方,并視其情節(jié)有權(quán)清退乙方出場。
3、甲、乙雙方未經(jīng)另一方認可不能將本合同取消,如有一方違約將賠償另一方的全部損失。
第八條、其它:
(1)雙方要互相配合,做好解決協(xié)調(diào)工作,雙方要派專人負責現(xiàn)場管理工作。
(2)雙方要嚴格遵守執(zhí)行本合同各條款,各方不得違約。否則,由違約方負責賠償遵守方的一切經(jīng)濟損失和承擔法律責任,并賠償違約金50萬元。
(3)施工期間,如雙方如有爭議,經(jīng)協(xié)商無法解決的,任何一方可提起訴訟,其費用由違約方負責。
(4)未盡事宜,雙方協(xié)商補充完善,與本合同具有同等法律效力。
(5)本合同一式二份,甲、乙雙方各持一份,雙方簽字后生效
(6)本合同工程完工價款結(jié)清,本合同自然終止。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
委托方(以下簡稱甲方):
服務方(以下簡稱乙方):
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)雙方友好協(xié)商,就甲方的消防設備委托乙方進行維護保養(yǎng),達成如下協(xié)議條款,共同遵守。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、工程范圍:
二、工程期限
本協(xié)議自雙方簽字、蓋章之日起即為生效,有效期為_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、委托內(nèi)容:
1、甲方委托乙方保修服務的消防設備共有3個系統(tǒng):
(1)火災自動報警/消防聯(lián)動控制系統(tǒng);
。2)消火栓系統(tǒng);
。3)自動噴淋滅火系統(tǒng)。
2、消防系統(tǒng)的維護保養(yǎng):共_____個月。
四、工程價款及結(jié)算方式
維修費用及其付款結(jié)算辦法:
1、經(jīng)雙方協(xié)商,該項工作每年的維護保養(yǎng)費________元。(大寫:________元整)。
2、協(xié)議雙方簽字蓋章生效后半年內(nèi)支付協(xié)議額的________%的維護費,即:________元。
。ù髮懀篲_______元整)
五、雙方義務
甲方:
1、甲方需提供消防系統(tǒng)的全套竣工資料,如果竣工資料不全,應提供消防平面圖或建筑結(jié)構(gòu)圖,以保證乙方的維護保養(yǎng)工作能得到順利進行,其中包括消防水系統(tǒng)、電系統(tǒng)的系統(tǒng)圖及平面圖,主要消防產(chǎn)品資料等。在維護過程中,乙方如需原設計、施工單位提供有關資料,甲方應牽頭做好協(xié)調(diào)工作。
2、甲方應安排專職值班員24小時值班,值班員能夠正確操作設備,遇有故障情況及時通知乙方。
3、值班員對設備運行情況做好日常記錄,認真填寫故障報修單并及時報修,對重大修理項目積極組織協(xié)調(diào)。
4、甲方如進行裝修,必須事前通知乙方,不經(jīng)乙方同意,裝修方不得隨意打斷、更改消防線路;移動或拆除探測器。裝修改造期間現(xiàn)場的消防安全工作由甲方負責。
5、保養(yǎng)期間甲方應派相關人員并提供便利條件,協(xié)助乙方的工作。
乙方:
乙方承接消防系統(tǒng)的維護保養(yǎng)任務后,對該工程消防系統(tǒng)做到精心維護,科學檢修。
1、在對某些隱蔽工程進行維修時,乙方應盡量保護原設施,若不可避免要對原裝修進行改動,由甲乙雙方協(xié)商解決。
2、乙方應嚴格執(zhí)行定期檢修和緊急排故等維護保養(yǎng)工作。每次保養(yǎng)后,乙方應向甲方提供一份由乙方技術人員簽名的保養(yǎng)記錄,并由甲方主管領導或指定代表簽字確認。
3、乙方在維護保養(yǎng)期間負責各消防設備的清潔工作。
4、消防設備在使用過程中如有損壞乙方負責維修,如果設備嚴重損壞至無法修復需要更換時,設備金額達到人民幣100元以上的,乙方需向甲方主管部門提出,經(jīng)甲方同意后再行更換,更換費用由甲方承擔,并按設備報價合理收取。
六、維修方案
乙方應根據(jù)甲方公司維保標準開展相應的維護保養(yǎng)工作,保證系統(tǒng)的正常運行。
七、工程質(zhì)量及驗收
嚴格按照國家相關規(guī)范進行施工,達到合格標準。
乙方完工后,甲方應在30天內(nèi)向市消防支隊申請驗收,乙方保證能通過消防部門的一次性驗收,并將竣工圖及資料交齊甲方后方可進行結(jié)算。如工程未能通過驗收的,乙方須返工至通過驗收合格為止,各種費用自理并承擔逾期交付的違約責任。
八、違約責任
(1)甲方不按時付款的,甲方從逾期付款之日起,每逾期一天,按應付款的千分之一向乙方支付違約金。
(2)乙方不按時完成工程,超工期的,每超工期一天,按合同總額的`千分之一向甲方支付違約金。
(3)乙方完成的工程不符合質(zhì)量要求的,消防部門一次性驗收不合格的,應返工直至達到要求,造成超工期的,按本條第(2)項支付雙倍的違約金。造成復檢的費用由乙方承擔(包括二次檢測費)
九、爭議解決
因履行本合同發(fā)生的爭議,由甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,依法向工程所在地區(qū)人民法院起訴。
十、其他
1、本合同經(jīng)雙方簽字蓋章之日起生效。
2、本合同一式四份,雙方各執(zhí)兩份,具同等法律效力。
甲方(公章):
簽約代表:
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:
乙方(公章):
簽約代表:
簽約時間:_______年___月___日
簽約地點:
工程合同 篇3
授權(quán)委托書
本授權(quán)委托書聲明:我 (姓名)系 (單位名稱)的法定代表人,現(xiàn)授權(quán)委托(單位名稱) (姓名)為我的代理人,以本單位的名義辦理 工程的施工合同備案事宜。授權(quán)委托人所簽署的.一切文件和處理與之有關的一切事務,我均予以承認。代理人無轉(zhuǎn)委權(quán),特此委托。
代理人:性別: 年齡:手機:
授權(quán)人(法人印章):
法定代表人(印章):
年月日
工程合同 篇4
甲方:
乙方:深圳市**電子有限公司惠州**分公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定,為明確雙方在防雷工程安裝過程中的權(quán)利、義務和經(jīng)濟責任,經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂本合同。
工程項目
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、承包范圍和內(nèi)容:防雷安裝工程(詳情按預算,衛(wèi)生間局部等電位只預留聯(lián)接端,局部電位箱(盒)不計在此造價內(nèi),如需安裝則另計)。
四、工程總造價為;
防雷工程準備
一、甲方:
1、配合乙方做好安裝施工現(xiàn)場電源,變壓器斷開、接通等工作,并要滿足安裝施工的用水,用電方便。
2、提供給乙方放材料場地。
二、乙方:
1、組織安裝施工,管理人員和材料,施工機械進場。
2、編制防雷施工預算,結(jié)算表。
3、乙方代表甲方辦理防雷工程報建手續(xù),報建審圖檢測費由甲方負責。
工程限期
一、根據(jù)國家工期定額和使用需要,商定工程總工期為土建完成后一個月內(nèi)完成。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期相應順延:
1、按安裝施工準備規(guī)定,不能提供安裝施工場地、水、電源、道路未能接通、斷開的。
2、不能配合乙方做防雷安裝工作的。
3、人力不可抗拒的因素而延誤工期。
工程質(zhì)量
1、工程各質(zhì)量不符合質(zhì)量標準,乙方將予以改進完善直到合格為止。
2、凡屬乙方施工方面的防直擊雷工程,在1年保修期內(nèi),如遭受雷擊損壞,乙方將在一周內(nèi)維修完成。不屬于防直擊雷防護的電器設備等的雷擊損壞不在保修范圍內(nèi)。
工程價款的支付與結(jié)算
一、本合同簽訂后,工程款按總造價支付20%即人民幣 ;在完成第10層板面工程時,支付總工程款的30%為人民幣;在完成第20層板面工程時,支付總工程款的.30%為人民幣;工程竣工經(jīng)當?shù)胤览讬z測所驗收合格,乙方取得防雷合格證時,甲方支付工程總造價的20%即人民幣一次性付清。
二、本合同造價結(jié)算方式:現(xiàn)金/轉(zhuǎn)賬。
工程驗收
一、竣工工程驗收,以國家頒發(fā)的GB50057————94 xxx年版《建筑物防雷設計規(guī)范》和符合IEC國際專業(yè)標準等技術文件為依據(jù)。
二、經(jīng)甲、乙雙方驗收合格后,甲方須及時辦理驗收簽證手續(xù)。
三、工程結(jié)算后,由乙方提供文檔。
違約責任
乙方責任:工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定的,負責無償修進或返工。
甲方責任:按合同規(guī)定撥付工程款,否則乙方有權(quán)停工。
附則
一、本合同一式叁份,甲乙雙方各執(zhí)正本一份。
二、本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效。
三、本合同簽訂后,承、發(fā)包雙方如需提出修改,經(jīng)雙方協(xié)商一致后,可以簽訂補充協(xié)議,作為本合同的合法附件。
甲方(簽章) 乙方(簽章)
代表人(簽章) 代表人(簽章)
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇5
游泳池專項設計合同
項目名稱: 項目建設地點:
發(fā)包人(甲方): 設計人(乙方):
簽約地點:
簽約日期: 年 月日
中華人民共和國建設部
國家工商行政管理局監(jiān)制
發(fā)包人(甲方): 設計人(乙方):根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規(guī)的規(guī)定,甲方、乙方雙方在平等、自愿、等價有償、公平、誠實信用的基礎上,經(jīng)友好協(xié)商,就甲方委 托乙方承擔珠江廣場項目酒店游泳池專項設計達成一致意見,特簽訂本合同,以資信守。
第一條 本合同依據(jù)下列文件簽訂:
1、《中華人民共和國合同法》和《建設工程勘察設計管理條例》。
2、國家及地方有關工程勘察設計管理法規(guī)和規(guī)章。
3、建設工程批準文件并結(jié)合本工程的具體情況。
第二條 工程概況
1、工程名稱:珠江廣場項目皇冠假日酒店 2、工程地點:深圳市龍崗區(qū)龍崗中心城龍翔大道與龍城北路交匯處
3、設計及服務范圍:1.珠江廣場項目皇冠假日酒店恒溫游泳池施工圖設計
2.配合施工技術指導、施工圖紙修改、變更、優(yōu)化設計
3.配合珠江廣場項目驗收、移交
4、本工程的投資控制(選擇其中一項):
。 )本工程實行限額設計,限額設計值為 / 元/m2或總造價不超過 / 萬元。 (√)本工程不實行限額設計,但各設計階段的估算、概算、預算須報甲方審批。
5、甲方向乙方提交的有關資料和文件的內(nèi)容、要求及提交時間見附件二; 設計文件確認表(見附件三)。
第三條設計費及付款方式:
1、本工程含稅價總設計費為人民幣(大寫)_ 3.7 萬元,其中設計階段 2.96萬元,服務階段 0.74 萬元,本合同付款分為設計階段和服務階段,設計階段內(nèi)的工作占合同總金額的80%,服務階段內(nèi)的工作占合同總金額的20%。
2、設計階段設計費的支付,應在該階段內(nèi)每完成一項工作內(nèi)容(包括設計文件和服務),并經(jīng)甲方簽認《設計文件確認單》(附件三)后30天內(nèi)支付相應的設計費。
3、服務階段費用的支付:
。1)在該階段內(nèi),現(xiàn)場配合施工的工作內(nèi)容占本階段費用的80%,工作內(nèi)容以配合現(xiàn)場施工為主,包括進行必要的安裝技術指導;根據(jù)現(xiàn)場實際情況進行圖紙修改、變更和合理性優(yōu)化。該階段工作需甲方簽認《現(xiàn)場施工服務階段確認單》(附件四)后30天內(nèi)支付相應的設計費。
。2)驗收、移交階段費用的支付需待本項目通過相關專項驗收和成功移交洲際酒店管理集團后方可支付。
4、乙方在甲方支付以上款項的同時須提供合法有效等額發(fā)票,否則甲方可順延付款。
5、設計費和服務費包括其它雜項支出。雜項支出包括:曬圖(圖紙共一式八份)、復印、釘裝、計算機光盤、長途電話、傳真、航空郵件、速遞費用、供貨運輸費、垃圾清理費、施工水電費及成品保護費等等。
6、設計費和服務費包括相關設計人員現(xiàn)場辦公及其他相關的費用。
7、設計費和服務費包含工程所在國家應付稅款。
第四條設計內(nèi)容及要求
1、皇冠假日酒店游泳池設計范圍
該游泳池為室內(nèi)恒溫恒濕游泳池,
工藝系統(tǒng)設計需經(jīng)濟合理,同時滿足洲際標準和五星級酒店定位,設計泳池設備相關參數(shù)滿足甲方招標要求。設計內(nèi)容主要包括水處理循環(huán)系統(tǒng)、給排水系統(tǒng)、恒溫系統(tǒng)、恒濕系統(tǒng)、池水照明系統(tǒng)、控制系統(tǒng)等。包含因機電二次深化設計互提條件引起的圖紙優(yōu)化設計。
2、配合現(xiàn)場服務范圍
乙方須及時跟蹤現(xiàn)場施工進度,對現(xiàn)場施工提供必要的技術支持,對專業(yè)設備安裝和系統(tǒng)調(diào)試提供必要的技術指導,根據(jù)現(xiàn)場實際情況對圖紙按甲方要求進行必要的修改、變更和優(yōu)化設計,同時乙方須配合甲方對施工進行專項驗收。
3、設計深度
符合現(xiàn)行國家相關技術標準和規(guī)范要求,符合洲際標準。設計圖紙須充分消化甲方提供基礎資料,準確表達給排水接口位置,水處理工藝經(jīng)濟合理,繪制詳細的平剖面圖和安裝詳圖,達到施工圖設計深度。同時滿足現(xiàn)場施工、滿足甲方材料設備招標需要,最終圖紙需加蓋出圖章。
4、設計時間和出圖方式
甲方向乙方提交本合同約定的資料、文件后,乙方按合同約定的設計內(nèi)容及要求30天內(nèi)完成圖紙,出圖方式為藍圖,共10套,并裝訂成冊。甲方指定的圖紙接收人為珠江廣場項目部設計文秘 陳式婷 。如有變更,甲方書面通知乙方。
第五條 雙方義務
。ㄒ唬┘追搅x務:
1、甲方按本合同規(guī)定的內(nèi)容,在規(guī)定的時間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對其完整性,正確性負責。甲方應提供的具體資料及文件內(nèi)容見附件。
甲方提交上述資料及文件超過規(guī)定時限15天以內(nèi),乙方按本合同規(guī)定順延交付設計文件的時間;超過規(guī)定時限15天以上時,應由甲乙雙方重新商定交付設計文件的時間。
2、因乙方提交設計資料的設計深度、設計風格、設計質(zhì)量及服務質(zhì)量等不符合甲方的要求造成甲方要求乙方返工的,乙方應予以返工或提高服務質(zhì)量,甲
方不再另行支付設計費用。
3、負責該工程設計會審的組織工作及有關費用。
。ǘ┮曳搅x務
1、乙方按本合同規(guī)定的內(nèi)容、時間及份數(shù)向甲方交付設計資料文件及提供服務。
2、乙方必須根據(jù)甲方批準的.設計任務書或經(jīng)甲方批準的上一階段設計文件,以及有關設計技術經(jīng)濟協(xié)議文件并應嚴格執(zhí)行國家設計標準、技術規(guī)范、規(guī)程等進行設計,并提交符合質(zhì)量的設計文件。對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。
3、未經(jīng)甲方同意,乙方不得在設計中采用尚未成熟的新技術、新產(chǎn)品、新工藝。
4、初步設計經(jīng)甲方及政府相關部門審查后,提出在原定任務書或設計委托范圍內(nèi)進行必要修改的,乙方應負責承擔,并不得影響設計工期。
第六條 違約責任
1、甲方應按本合同約定的金額和時間向乙方支付設計費用,每逾期一天,應承擔該階段應付金額 1 ‰的違約金。逾期超過30 天以上時,乙方有權(quán)暫停履行下階段工作,并書面通知甲方。
2、在合同履行期間,甲方違反本合同約定要求解除合同,乙方未開始設計工作的,不退還甲方支付的預付款;已開始設計工作的,甲方應根據(jù)乙方已進行的實際工作量結(jié)算,每個階段不足一半時,按該階段設計費的一半支付;超過一半時,按該階段設計費的全部支付,結(jié)算后預付款返還甲方。
3、由于設計人原因,延誤了設計文件交付時間,每延誤一天,應減收該項目應收設計費的千分之二,延誤超過10天,甲方有權(quán)單方解除合同,乙方應按設計費總額的20%向甲方支付違約金。
4、設計人對設計文件出現(xiàn)的遺漏或錯誤負責修改或補充。由于設計人設計錯誤造成工程質(zhì)量事故損失,設計人除負責采取補救措施外,應免收受損失部分的設計費,并根據(jù)損失程度向發(fā)包人支付賠償金,賠償金數(shù)額由雙方商定為實際損失的部分。
5、在甲方進行本設計所涉及工程的建設過程中,乙方應指定本項目設計負
工程合同 篇6
委托方(以下簡稱甲方):
施工方(以下簡稱乙方):
甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則,就乙方承包甲方的家庭涂料裝飾工程(以下簡稱工程)的有關事宜,達成如下協(xié)議:
工程地址:____________________________________ 。 委托方式:采取甲方提供材料,乙方包清工的委托方式。 工程工期: 1、開工日期: 年 月 日,(以乙方工人開工算起)。
2、竣工日期: 年 月 日,(以按規(guī)定的驗收標準驗收合格的日期為準)。
工程總造價: 萬 仟 百 拾 元。
甲方的權(quán)利和義務:
甲方負責自行采購施工材料,其所購材料應符合國家規(guī)定的有關標準,其材料必須在協(xié)會會員店鋪采購,油漆未在協(xié)會會員店鋪購買可視合同無效。 甲方采購后材料經(jīng)乙方負責保管。由于保管不當而造成損失,由乙方負責賠償。 甲方應給施工人員辦理進場施工手續(xù)(出入證等)。提供施工所需的水、電及施工所需的腳手架。施工中如臨時需要使用公共部分,甲方應向鄰居打好招呼。 施工中,甲方需要變更或增加施工項目時,應及時如實通知乙方,雙方應簽訂項目變更表,商議好造價情況。 甲方應配合乙方施工人員的工作。
乙方的權(quán)利和義務:
乙方施工人員須嚴格依照工藝的程序進行施工。 乙方須對甲方購置的其他物品做好保護措施。 按施工程序開展監(jiān)理,及時主動向甲方匯報監(jiān)理情況及施工進度。 乙方須按時完成工程。若因不可抗力因素造成工期延誤,應與甲方商議解決。
基層檢查:
乙方在工程現(xiàn)場對基層狀況進行檢查時,若發(fā)現(xiàn)可能影響涂飾效果的因素時,要及時提出整改意見,由甲方負責實施。整改后的基層狀況甲乙雙方應進行書面確認。若因客觀的原因其通過涂飾仍無法改變的,雙方應事先做好記錄并予以確認。
付款方式:
1、合同一經(jīng)簽訂,甲方須先支付定金600元。
2、乙方人員進場施工五天后,甲方應支付工程總造價的25%,即__________。
3、木器漆完工后,甲方應支付工程總造價的50%,即______________。
4、內(nèi)墻乳膠結(jié)束后,3個工作日內(nèi)雙方按照驗收標準驗收。驗收合格后甲方應付清工程余款,即___________。
變更工程項目的.,甲方應按雙方協(xié)商好的價格一并支付給乙方。
飾后保修承諾:
乙方在裝飾施工質(zhì)量范圍內(nèi)承擔保修責任,保修期間自工程竣工驗收之日起,為期2年。 保修期間由乙方施工不當造成的涂料施工費用均為乙方負責。 保修內(nèi)容均采用修復形式。而且只對涂飾質(zhì)量負責,不承擔其他連帶責任。 在保修期內(nèi),乙方應在接到通知后確認是保修范圍內(nèi)的,5個工作日內(nèi)派人修復。 保修期內(nèi)因甲方使用不當、非裝飾外力原因或不可抗拒因素(自然老化、結(jié)構(gòu)層降、溫差收縮、碳化收縮等原因)所產(chǎn)生的結(jié)果不屬于保修范圍。若要乙方維修的,則維修的材料和人工費均由甲方負責。
違約責任:
合同生效后,擅自撤除合同的一方,應按合同總金額的10%作為違約金付給對方。 無正當理由,甲方在應付款日期不付款,給乙方催討時仍不付款,乙方有權(quán)停止施工,由此所造成的后果由甲方承擔。 甲方未按合同規(guī)定付款,或甲方原因而造成延遲完工,每逾期一天,按本合同工程價款的1‰支付給乙方。 乙方不能按合同工期竣工或施工質(zhì)量達不到要求,乙方必須返工修理,因返工造成的工期延誤,每延誤一天乙方則支付甲方本合同工程款的1‰。
爭議解決:雙方友好協(xié)商,協(xié)商無效,可由乙方所在地人民法院公訴裁決。
合同效力:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。經(jīng)雙方簽字,蓋章后生效,補充合同后本合同具有同等法律效力。
甲方: 乙方:
身份證號碼: 代表:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
簽訂日期: 簽訂日期:
工程合同 篇7
甲方: (以下簡稱甲方)
法定代表人:
乙方: (以下簡稱乙方)
法定代表人:
普片至中門蔗區(qū)公路全長22公里,今年6月以來陰雨連綿,到處塌方中斷,特別是普龍和大底昂兩處山體滑坡長130多米,路面坍塌嚴重,連自行車也不能通行。為盡快修復普片至中門公路,保證甘蔗的正常拉運,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商,達成以下協(xié)議。
一、工程量及內(nèi)容
1、乙方負責清除普龍和大底昂兩處山體滑坡的'土石方。
2、乙方負責填平普片至中門蔗區(qū)公路22公里,清除路邊塌方,完善側(cè)溝。
二、工程質(zhì)量及要求
1、乙方將普龍和大底昂兩處山體滑坡的土石方全部清
除,保證公路寬5米,并留有護坡。
2、乙方負責維修普片至中門22公里的蔗區(qū)公路,清除路邊塌方,完善側(cè)溝,填平路面。
三、工程造價
乙方在施工中的機械費、人工費、材料費等所發(fā)生的一切費用實行包干,共計人民幣肆萬元整(¥40000.00元)。
四、付款方式
乙方施工結(jié)束,經(jīng)甲、乙雙方組織驗收,工程合格后一次性付清工程款肆萬元整(¥40000.00元)。
五、安全責任
乙方施工要注意安全,在施工中所發(fā)生的一切傷亡事故甲方不承擔任何責任。
六、工程工期
XX年 月 日至 月 日,共 天,每提前一天獎50元,每延期一天罰款50元。
七、法律責任
本協(xié)議一式二份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,具有同等的法律效力,雙方必須共同遵守。協(xié)議未盡事宜必須經(jīng)雙方協(xié)商解決。
甲方:(簽章)
乙方:(簽章)
法定代表人:
法定代表人:
年 月 日 年 月 日
工程合同 篇8
發(fā)包單位(簡稱甲方):
承包單位(簡稱乙方):
本工程經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,并根據(jù)國家經(jīng)濟相關合同法條例規(guī)定,同意訂立鋼結(jié)構(gòu)安裝合同如下條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條:承包方式及內(nèi)容
。ㄒ唬⒊邪绞剑喊ぐ
。ǘ、承包內(nèi)容:乙方包鋼結(jié)構(gòu)鋼架、屋面、圍護的材料、制作、生產(chǎn)運輸、安裝。但不含土建配合費和防火。
第二條:工程總造價:
工程總造價。00 元,含總包費3%);未含稅收,如要乙方提供發(fā)票,在總造價的基礎上加5.72%作為稅金。
第三條:工期:
工期初定為30天, 從到 駿工。
第四條:付款方式與結(jié)算方式:
。ㄒ唬、合同簽訂后兩天內(nèi),甲方支付給乙方合同總額的10%作為保證金;即人民幣:: 元整(。00 元)
(二)、乙方材料到貨后當天甲方應支付給乙方合同總額的50%作為到貨款;即人民幣: 元整(。00 元)
。ㄈ⑽菝娌牧系截泝商熘畠(nèi),甲方支付給乙方合同總額的20%作為到貨款;即人民幣: 元整(。00 元)
。ㄋ模、工程進度達到80%時,甲方支付給乙方合同總額的15%作為進度款,即人民幣: 整(。00 元)
。ㄎ澹、工程完工驗收合格后三天內(nèi),一次性付清合同總額的5%的余款,即人民幣: 整(5000.00 元)
第五條、工程技術條件:(詳見圖紙)。
第六條、工程質(zhì)量
。ㄒ唬╀摻Y(jié)構(gòu)工程乙方應按照(鋼結(jié)構(gòu)設計與施工規(guī)程)(JGJ17-88)進行設計選材、制造和安裝。
(二)鋼結(jié)構(gòu)工程乙方應按照相應的國家規(guī)定進行設計,生產(chǎn)和安裝。
。ㄈ 乙方應嚴格保證材料質(zhì)量,加工產(chǎn)品嚴格檢驗,檢驗記錄留廠內(nèi)備查,出廠產(chǎn)品附備查驗文件。
。ㄋ模 乙方設計圖紙需及時提交甲方確認后方能制造安裝。
(五) 所有鋼結(jié)構(gòu)表面必須作防腐處理。二底漆二面漆。
。 乙方對鋼結(jié)構(gòu)的'使用性和安全性能負責。
第七條、驗收和資料:
。ㄒ唬 驗收
。1) 工程竣工,乙方自檢通過后報甲方組織驗收,并以竣工驗收為準。
(2) 驗收方法采用國家標準及本合同的質(zhì)量要求進行質(zhì)量驗收。
。ǘ 資料
。1) 驗收前乙方向甲方提交工程有關的產(chǎn)品合格文件及有關質(zhì)檢評定資料一式兩份,甲乙雙方各持一份。
。2)本工程一切來往文件、通知、請示等資料均需有對方工地代表簽字方為有效,如有發(fā)生爭執(zhí)當以有效文件為依據(jù)。
第十一條、雙方責任:
。ㄒ唬 甲方責任
。1) 按合同規(guī)定,及時支付工程款和進行結(jié)算。
。2) 及時組織審核乙方的設計、施工等有關圖紙和工程竣工 驗收。
。3) 組織鋼結(jié)構(gòu)安裝用工作面的驗收,工作面不合格乙方有權(quán)拒絕安裝并順延工期。工作面(主要指基礎平面等)不屬于乙方承包內(nèi)容,甲方必須提供合格工作面,不得推卸責任。
。4) 協(xié)調(diào)本工程施工過程中業(yè)主、土建等方面的關系。
(5) 組織有關單位檢查和處理四邊建筑物情況,做好防護和善后工作,因此發(fā)生一切費用由甲方負責。
。6) 協(xié)調(diào)本工程施工過程中與各方面的關系。負責與有關方面協(xié)調(diào),提供本工程水電接駁以及生產(chǎn)臨時場地,提供安裝人員住宿。
(二)乙方責任
。1) 嚴格按照設計施工圖紙組織材料,生產(chǎn)和安裝。并做好自檢工作,確保質(zhì)量和進度。
(2) 接受甲方工地代表的質(zhì)量監(jiān)督和管理,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。因制作安裝等方面的原因造成的質(zhì)量、安裝事故,由乙方負責,返工費用自理。
(3) 嚴格遵守安全操作規(guī)程,勞動保護等有關規(guī)定,嚴格遵守治安條例,做到文明施工,并對施工的可靠性、安全性負責。
。4) 負責所有進場材料的保管及未驗收的成品保護。
。5) 指派專門工地代表或負責人,以便聯(lián)系工作。
。6) 工程竣工驗收后,清理現(xiàn)場(包括生產(chǎn),生活的材料和臨時設施)。三日內(nèi)全部退出現(xiàn)場。
(7) 乙方負責自工程驗收之日起一年內(nèi)因工程質(zhì)量達不到要求,而出現(xiàn)的問題進行及時免費保修。
第九條、其它
(1) 本工程為專業(yè)較強的工程,乙方不得轉(zhuǎn)包給第三者。
(2) 本工程以總價包干,竣工后按合同不變總價結(jié)算。
。3) 甲方由于資金不足或其它原因沒有按期支付工程款,工程竣工曰期可相應順延。
。4) 由于不可抗拒因素影響工期,可根據(jù)甲方工地代表簽證后順 延。
第十條:因一方不履行合同而造成對方經(jīng)濟損失,概由違約方承擔經(jīng)濟責任和賠償對方的損失。
第十一條:本合同未盡事宜,雙方友好協(xié)商簽訂補充協(xié)議,與原合同具有同等法律效力。
第十二條:在合同執(zhí)行中雙方發(fā)生爭執(zhí),經(jīng)協(xié)商不能調(diào)解時,由廣州仲裁委員會裁決。
第十三條:本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)兩份,經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效,至工程竣工驗收日起一年保修期滿自行失效。
第十四條:本合同任何一項條款禁止單方改動,如需改動,雙方代表人同時簽字,并蓋雙方合同章(或公章)方可生效,否則視為無效條款。
甲方 : 乙方:
甲方代表: 乙方代表:
電 話: 電 話:
地 址: 地 址:
簽訂日期: 年 月 日 簽訂日期: 年 月 日
工程合同 篇9
甲方:
乙方(施工責任方):
甲方承建之××××××,現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設備、安全生產(chǎn)及安全設施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行:
一、工程內(nèi)容按施工圖紙設計方案各站點、區(qū)間交通設施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容,具體為: 站、 區(qū)間交通設施部分工程。
二、方式甲方根據(jù)乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結(jié)算價對乙方進行結(jié)算,但乙方需向甲方繳納該結(jié)算總價的________%為施工責任管理費,各類稅、費均由乙方另行繳納。
三、組織領導
1) 乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導及管理,遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度,做到文明施工、安全施工。
2) 乙方必須確保進場人員的技術素質(zhì),所有工種均持證上崗。在施工責任期內(nèi),未經(jīng)甲方許可,乙方不得隨意更換施工隊伍和人員,以保證該項目技術力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。3) 乙方必須指定專職管理人員,負責安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。
四、雙方責任
1、甲方責任:
1) 負責工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。
2) 負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度,審核完成工程量,申報預決算,申請撥付工程款。
3) 負責與業(yè)主、設計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關文件資料。
2、乙方責任:
1) 嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工,嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮,對工程質(zhì)量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。
2) 強化本施工隊伍的'安全生產(chǎn)教育,嚴格按操作規(guī)程施工,不亂搭亂拉電路管線,不私自安裝電源插座,不強行、違章施工,嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。
3) 工人進入施工現(xiàn)場必須穿反光背心,佩帶安全帽,不穿拖鞋,做到文明、安全施工、工完場清。
4) 負責編制施工組織設計,由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排;班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場,未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。
5) 必須保證充足的施工人員及技術力量,人數(shù)穩(wěn)定,工作效率高,否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔。
6) 具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設施,并且必須符合我市有關道路施工操作規(guī)程及相關法律規(guī)定,以確保安全、文明施工,否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責,相關費用由乙方自承擔。
7) 乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽,甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工,剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應對由此給甲方造成之損失予以賠償,由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負責。
8) 該工程完工并移交甲方前,乙方應保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任,保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關費用。
9) 乙方不得將依據(jù)本責任書取得,經(jīng)甲方委托施工之施工任務再行轉(zhuǎn)包,否則甲方有權(quán)立即收回本施工項目。
10) 工程完工后,向甲方及時上報該工程的施工總結(jié)。
五、工程質(zhì)量及驗收標準工程質(zhì)量應符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。
必須達到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工,造成工程質(zhì)量不符合設計要求、質(zhì)量不合格,甲方可要求乙方停工或返工,返工費用由乙方承擔,由此造成之材料浪費及經(jīng)濟全部由乙方負責賠償,工期不予順延。
六、工期乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的時間或期限,如期按時或提前完成所有本項目的施工任務,若拖延工期,每延期一日,按結(jié)算總價的________ ‰或 ________元向甲方支付罰金。
七、付款方法
1) 甲方按乙方所完成之實際施工進度,每月或每一單項工程完工后,根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結(jié)算之工程款,到甲方帳戶后三天內(nèi)按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。2)質(zhì)保金:質(zhì)保金按工程總造價的________%逐月或每單項工程逐次扣除,待工程完工并通過竣工驗收________年后,據(jù)實返還。因質(zhì)量原因造成的返修,由乙方負責,返修費用由乙方承擔。工程保修期間,乙方應在收到甲方書面通知________日內(nèi)派人修理,否則甲方可委托其他單位或人員修理,其費用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除,不足部分由乙方支付。
八、其它
1)若乙方
無正當理由單方終止本責任書,除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外,還應向甲方支付工程總造價________%的違約金。
2)若乙方違反本責任書之上述有關約定,不按工期竣工、質(zhì)量達到設計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為,甲方有權(quán)單方解除本責任書并要求乙方清場,乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應當予以賠償。
九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權(quán)。
十、本責任書一式兩份,甲、乙方執(zhí)一份,具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效,至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結(jié)算后,除保修條款依然有效外,即告終止。
甲 方: 乙 方(施工責任方):
代 表: 代 表:
經(jīng)辦人:施 工 責 任 人:
簽約日期: 年 月 日 簽約日期: 年 月
工程合同 篇10
如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”
在我國法律現(xiàn)行的法律規(guī)范中尚沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現(xiàn)是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中,該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為:第二十五條 “因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟!焙偷诙鶙l “實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,人民法院可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任!
一、司法解釋為何首創(chuàng)“實際施工人”這一非法律概念
在我國現(xiàn)行法律中,到目前為止并沒有出現(xiàn)“實際施工人”這一法律概念,可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創(chuàng)。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發(fā)展時期的產(chǎn)物,是一個過渡性的法律概念,其誕生是現(xiàn)實、政策與法律妥協(xié)的產(chǎn)物。
1、《建筑法》第六十七條規(guī)定,“承包單位將承包的工程轉(zhuǎn)包的,或者違反本法規(guī)定進行分包的,責令改正,沒收違法所得,并處罰款,可以責令停業(yè)整頓,降低資質(zhì)等級;情節(jié)嚴重的,吊銷資質(zhì)證書!
建筑業(yè)是社會經(jīng)濟發(fā)展的基礎產(chǎn)業(yè),吸納了大量農(nóng)民工就業(yè),但是建筑市場實踐中,農(nóng)民工就業(yè)的主要途徑是,一些資質(zhì)等級低甚至根本沒有資質(zhì)的施工企業(yè)由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍,他們依托大的建筑企業(yè),以轉(zhuǎn)包和違法分包的形式承攬建設工程,但由于轉(zhuǎn)包和違法分包行為的違法性,這些臨時隊伍往往難以追回工程款,造成農(nóng)民工工資拖欠問題非常嚴重,極大的影響了社會穩(wěn)定;另一方面,這些臨時隊伍沒有經(jīng)過專業(yè)訓練,施工水平有限,造成建筑工程質(zhì)量存在缺陷,直接影響了發(fā)包人的利益,并造成工程質(zhì)量隱患危及公共安全。基于此,國家法律對轉(zhuǎn)包和違法分包行為予以嚴格禁止,規(guī)定轉(zhuǎn)包和違法分包合同無效,但實踐中,法律的禁止規(guī)定并未取得良好效果,轉(zhuǎn)包和違法分包行為大量存在,而單純的否定轉(zhuǎn)包和違法分包合同的效力,只會增加農(nóng)民工追討工資的難度,因為合同無效的話,實際施工人難以依據(jù)合同約定而需要通過起訴的方式主張權(quán)利,法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款,由于鑒定時間不計入審限內(nèi),訴訟程序往往歷時很長,另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的.幫助,預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農(nóng)民工向轉(zhuǎn)包人追討工資難度加大,造成極大的社會不穩(wěn)定因素。為了既能保證工程質(zhì)量安全,又能維護社會穩(wěn)定,最高人民法院出臺了相關的司法解釋,當前,我國建筑市場的運作存在大量不規(guī)范之處,其中非法轉(zhuǎn)包、違法分包現(xiàn)象尤為嚴重,許多承包人取得工程之后并不進行施工,而是將工程再次轉(zhuǎn)包或違法分包。由于這些承包人已經(jīng)獲得了相當數(shù)額的管理費,工程完工后他們往往不積極向發(fā)包人主張工程款!督忉尅烦雠_之前,法律未對實際施工人問題作出規(guī)定,大量實際完成了工程施工的建筑企業(yè)和施工隊因為與發(fā)包人沒有合同關系,無法直接向發(fā)包人索要工程款,也因此無力向農(nóng)民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農(nóng)民工的合法權(quán)益,《解釋》第二十六條突破合同相對性原則,規(guī)定實際施工人可以將發(fā)包人作為被告,發(fā)包人在欠付工程款范圍內(nèi)承擔責任。這一規(guī)定的出臺,為實際施工人向發(fā)包人主張權(quán)利提供了法律依據(jù),審判實踐中,各地法院依據(jù)《解釋》第二十六第二款判決發(fā)包人對轉(zhuǎn)包人、違法分
包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數(shù)。但是,是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發(fā)包人主張權(quán)利呢?
解決這一問題,首先要明確《解釋》第二十六規(guī)定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人,其中第一條第二項規(guī)定:“沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義的,應當根據(jù)合同法第五十二條第(五)項的規(guī)定,認定無效!
第四條規(guī)定:“承包人非法轉(zhuǎn)包、違法分包建設工程或者沒有資質(zhì)的實際施工人借用有資質(zhì)的建筑施工企業(yè)名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規(guī)定:“因建設工程質(zhì)量發(fā)生爭議的,發(fā)包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟!钡诙鶙l規(guī)定:“實際施工人以轉(zhuǎn)包人、違法分包人為被告起訴的,人民法院應當依法受理。實際施工人以發(fā)包人為被告主張權(quán)利的,可以追加轉(zhuǎn)包人或者違法分包人為本案當事人。發(fā)包人只在欠付工程價款范圍內(nèi)對實際施工人承擔責任!
目前較為一致的觀點認為,實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人,包括轉(zhuǎn)承包人、違法分包合同的承包人、借用資質(zhì)的承包人、掛靠施工人,而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業(yè)分包工程承包人、勞務作業(yè)承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為,實際施工人應與發(fā)包人全面實際的履行了發(fā)包人與承包人之間的合同,并形成了事實上的權(quán)利義務關系,即此時轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人已經(jīng)取代第一手的承包人與發(fā)包人形成事實上的合同關系,在這種情況下,才準許轉(zhuǎn)承包人、違法分包的承包人作為實際施工人,以發(fā)包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。
《解釋》第二十六條第二款對農(nóng)民工利益的保護是一種間接保護,該條對合同相對性原則的突破是有限度的,農(nóng)民工個人不能以實際施工人身份、以發(fā)包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點,雖然《解釋》第二十六條第二款創(chuàng)設的目的是為了保護農(nóng)民工的利益,但從上述分析可以得出,該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質(zhì)的建筑企業(yè)和施工隊,通過加強對這些建筑企業(yè)和施工隊的保護而間接的保護農(nóng)民工的利益。因此,審判實踐中,應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內(nèi)涵,嚴格控制實際施工人的范圍,不宜單純根據(jù)字面含義,將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農(nóng)民工個人,應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權(quán)利,而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款,加重發(fā)包人的法律責任。
指出的是,審判實踐中,大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟,法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務,與發(fā)包人形成了事實上的權(quán)利義務關系的前提下,大多支持了原告要求發(fā)包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農(nóng)民工追討個人工資的情況是有著實質(zhì)區(qū)別的。
【工程合同】相關文章:
工程工程合同01-16
工程合同 工程合同簽訂11-16
工程工程合同【推薦】02-12
標準工程工程合同02-05
有關工程工程合同03-01
工程工程合同范文10-07
(精)工程工程合同10-03
工程土方工程合同02-23
工程工程合同(精選15篇)02-23
實用工程工程合同02-20