工程合同

時間：2023-11-03 08:29:01 其他合同范本我要投稿

工程合同推薦度：
建設工程合同推薦度：
簡易工程合同推薦度：
拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
相關推薦

工程合同5篇(精選)

　　隨著時間的推移，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據(jù)之一。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編幫大家整理的工程合同5篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程合同5篇(精選)

工程合同篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　1、按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》的相關規(guī)定，結合本工程的.具體情況，雙方達成如下協(xié)議：

　　2、南省大通湖區(qū)深湘木業(yè)擴建工程的主車間的鋼結構部分（鋼屋架、屋面、防水）轉包給乙方。

　　3、乙方必須按時保質達到合格爭創(chuàng)優(yōu)良工程。甲方轉包個乙方的工程建筑面積約2萬平方（含二期工程，結算時按實際建筑面積計算），合同價款元/平方計算（包工包料）。

　　4、方式：按照甲方與深湘木業(yè)簽訂的施工合同的撥款方式撥付。乙方必須交付合同履約保證金如果甲方不能在60個工作日內(nèi)開工，必須一次性將合同履約保證金返還給乙方。

　　未盡事宜雙方協(xié)商另定，本協(xié)議一式兩份雙方各持一份。

　　甲方（公章）：_________ 乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同篇2

　　甲方：_________________公司

　　乙方：_________________公司原甲乙雙方的______________工程施工合同糾紛一案，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議書：

　　1、甲方同意在本協(xié)議書經(jīng)雙方簽收之日一次性支付給乙方工程款人民幣________萬元（除本協(xié)議書第4條約定外的建筑物的保修、維修及后期整理均由甲方承擔），該款從法院業(yè)已凍結的款項中支付，且甲方同意從凍結款項中另行劃款_______萬元至法院并按照本協(xié)議書的約定支付；同時乙方同意申請法院解除對________萬元外款項的凍結。

　　2、乙方同意在本協(xié)議書簽定之日起的2日內(nèi)將__________全部安裝完畢；

　　3、在乙方完成上條之同日，甲方同意將乙方支付的_____萬元保證金及其銀行利息由甲方簽字后向________市_______銀行遞交解封憑證。

　　4、乙方同意按照建筑法律法規(guī)的規(guī)定對本案工程的主體結構工程、基礎工程承擔設計合理使用壽命期限內(nèi)的保修責任，并出具必須的質量保修書。

　　5、對于_______建設局質監(jiān)站提出的應由施工單位提供的驗收所需的.完整合格的資料和手續(xù)，乙方同意在協(xié)議書簽定之日起的30日內(nèi)提供，并同意負全部提供責任，否則乙方每遲延一天扣付工程款______萬元給甲方。本條義務完成后，乙方向法院提出并征求甲方及______縣建筑局監(jiān)督站書面意見同意后由法院將______萬元予以轉付。

　　6、甲方雙方均放棄追究對方的本協(xié)議約定以外的其它違約責任和經(jīng)濟損失。

　　7、在上述條款履行完畢后，雙方就施工合同已無其他經(jīng)濟糾葛，雙方經(jīng)濟糾紛已經(jīng)解決。

　　8、本案訴訟費用由乙方承擔。

　　甲方：____________公司

　　乙方：____________公司

　　________年_____月_____日

工程合同篇3

　　委托方(甲方):

　　承包方(乙方):

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國電力法》等有關規(guī)定，并結合甲方配電建設工程的實際情況，乙方接受甲方委托承接配電工程設計，確保設計圖紙通過供電部門的審查�，F(xiàn)為了充分明確合同各方在合同中的權利、義務和責任，經(jīng)合同雙方協(xié)商一致，訂立本合同，以資共同遵守。

　　一、設計名稱:

　　二、工程地點:

　　三、設計內(nèi)容和主要工作量

　　10KV線路(電氣)、10KV用戶開閉所、7930KVA三個變電所電氣和低壓出線開關下樁頭設計。(由甲方將土建電氣設計配線負荷表提供給電力設計單位)

　　四、委托事項

　　本工程由甲方委托乙方組織設計。乙方以總承包方式負責該工程的設計至圖紙加蓋供電部門的審核章后移交甲方。

　　五、設計準備

　　甲方負責提供供電方案答復意見書、場所平面圖、出線名稱和各出線負荷。

　　六、工程期限

　　1、乙方于合同簽訂后，在個工作日內(nèi)完成設計出圖工作，并具備送審條件。

　　2、如遇下列情況，工期應作相應順延:

　　2.1甲方不能按時提供資料;

　　2.2甲方未能按合同規(guī)定支付定金。收到定金作為設計人設計開工的標志。未收到定金，設計人有權推遲設計工作的開工時間，且交付文件的時間順延;

　　2.3本工程項目中設計方案發(fā)生重大變更的;

　　2.4非乙方原因造成影響工程進度的;

　　2.5人力不可抗拒的因素而耽誤工期的。

　　2.6因接入系統(tǒng)和外網(wǎng)因素影響而耽誤工期的'。

　　七、合同價款、支付方式及調(diào)整

　　1、合同價款:本合同工程設計費(含稅價，人民幣): 萬元整;預付定金為萬元。余款在設計圖紙通過供電公司審核且加蓋審核章后甲方一次性付完。

　　2、價款調(diào)整

　　1.不采用可調(diào)方式，乙方包干。

　　2.符合第7條4款調(diào)整條件的可作相應調(diào)整。

　　3、可調(diào)整的條件

　　3.1額外增加或附加的工程量;

　　4、調(diào)整的方式:

　　乙方將合同價調(diào)整的原因、金額以書面形式通知甲方，經(jīng)甲方簽字，以作為合同方結算的依據(jù)。

　　八、雙方權利與義務

　　1、甲方

　　1.1甲方是本設計工程的投資者，可對設計項目進行檢查、監(jiān)督;

　　1.2履行完成本合同中所約定的事項;

　　1.3乙方在設計過程中如有需要甲方配合、協(xié)調(diào)工作時，甲方應以予幫助;

　　2、乙方

　　2.1在合同約定期限內(nèi)完成甲方所委托事項;

　　2.2設計人設計完成后，按規(guī)定參加有關供電部門的設計審查，并根據(jù)審查結論負責不超出原定范圍的內(nèi)容做必要的調(diào)整補充;

　　2.3工程設計通過供電公司審核，且甲方付清設計費余款，3日內(nèi)乙方將本工程有關設計圖紙加蓋供電公司審核章后移交甲方。

　　2.4由于設計人原因，延誤了設計文件交付時間，每延誤一天，應減收該項目應收設計費的千分之二。

　　九、質量保證

　　本合同所委托項目:乙方確保設計圖紙符合國家和當?shù)毓╇姽镜囊蠛鸵?guī)定。

　　十、違約和爭議

　　1、任何一方違反上述約定條款，不履行或不完全合適地履行雙方約定或法定的義務，均是有悖協(xié)議的違約行為，應承擔相應的違約責任。

　　2、凡與本合同有關而引起的一切爭議，雙方首先應友好協(xié)商解決;如協(xié)商未果，則任何一方均有權提請人民法院對爭議內(nèi)容進行裁決。

　　十一、不可抗力

　　因不可抗力事件導致本合同不能執(zhí)行，則合同雙方均不需對此負責�！安豢煽沽Α敝傅卣�、臺風、火災、戰(zhàn)爭、政府干預、罷工、自然災害和其他不可預見或避免的事故。由于不可抗力而導致不能履行合同的一方，應以書面通知對方，并于十五天內(nèi)提供不可抗力的詳細情況，以及有效證明文件。

　　十二、合同的生效與變更

　　本合同生效后，任何一方無故解除合同，受損的一方有權向對方要求補償所直接發(fā)生的所有與執(zhí)行本合同有關的損失。

　　本合同生效后，合同雙方均不得擅自對合同內(nèi)容(包括附件)作任何單方面的修改。如任何一方需對合同的內(nèi)容作出變更、修改或補充的建議，都必須以書面形式向對方提出，在征得對方簽署人會簽同意后，方可生效實施。

　　十三、本合同一式四份，雙方各執(zhí)兩份，雙方簽章之日起生效。待工程竣工交付，費用結清一年后失效。

　　十四、本合同中如遇有涉及與供電相關部門的協(xié)調(diào)事宜，乙方將負責與供電相關部門協(xié)調(diào)解決;其他未盡事宜，雙方另作商定。

　　甲方:

　　乙方:

　　簽訂時間:

工程合同篇4

　　發(fā)包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協(xié)議。

　　第一條、工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍：預算報價書【詳見附件(2)】所列項目

　　1.4 承包方式：

　　1.5 工期：本工程自年月日開工，于年月

　　日竣工，共計(以物管書面同意開工日期為準)

　　1.6 工程質量：達到國家質量評定合格標準

　　1.7 合同價款：人民幣：(大寫：。價款及結算方式詳見本合同第六條約定。

　　第二條、甲方工作

　　2.1開工前天，協(xié)調(diào)設計單位向乙方提供經(jīng)確認的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現(xiàn)場交底。全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續(xù)。

　　2.2指派(身份證號： )為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監(jiān)督檢查，辦理驗收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

　　2.3 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續(xù)。

　　2.4協(xié)調(diào)有關部門做好現(xiàn)場保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　2.5負責配合乙方協(xié)調(diào)大廈管理方、消防、空調(diào)施工方的關系，保證工程順利進行，如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤，工期順延。

　　第三條、乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派 (身份證號： )為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護規(guī)定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查紀錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定，妥善保護施工現(xiàn)場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。但有證據(jù)證明甲方故意拖延移交工作的，乙方得以免責。

　　第四條、關于工期的約定

　　4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期作相應的順延。

　　4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，可能影響工期的，乙方仍應保證在約定工期內(nèi)完工，工期不順延。

　　4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內(nèi)累計計算)，工期相應順延。

　　第五條、關于工程質量及驗收的約定

　　5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規(guī)范為質量評定驗收標準。

　　5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標準時，應向乙方支付由此增加的`費用。

　　5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延，乙方?jīng)]有責任;若復驗不合格，乙方只對其復驗及不合格工作內(nèi)容的返工承擔費用，其它因驗收延誤而導致的關聯(lián)項目返工費用由甲方承擔，且工期也予順延。

　　5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延，因此造成乙方損失的，甲方應當予以賠償。

　　5.5 由于乙方原因影響工程質量，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知個工作日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關合理費用，如有證據(jù)證明甲方故意拖延驗收的，自竣工之日起乙方不再對工程現(xiàn)場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。

　　5.7因物業(yè)大廈空調(diào)或消防等設備問題不能完成大廈驗收的，甲方應單獨組織乙方的驗收，承認乙方的驗收時間，并按合同約定辦理乙方的相關結算及支付款。

　　第六條、關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用：

　　6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。

　　6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變，但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內(nèi)容按實收方結算)。

　　6.1.3結算方式：結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價：施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單，依據(jù)本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算，若原預算沒有參考單價的按雙方協(xié)商簽認的單價進行結算。

　　6.2本合同生效后，甲方分結清。

　　6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內(nèi)審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在內(nèi)，結清第次應付款項。

　　6.4工程質保金5%，在質保期滿1年后除的，僅支付剩余費用。

　　第七條、關于材料供應的約定

　　7.1 本工程材料由乙方嚴格按工程預算所列項目、材質、品牌提供。材料進入施工現(xiàn)場,需由甲方簽字驗收后方可進行施工。因乙方材料供應不合格或所供應材料與工程預算所列材質、品牌不相符合所造成的工程質量不達標、窩工、工程延期等情況，由乙方負責將工程整改至達標并向甲方支付賠償費，每停工一天或窩工一天或乙方整改導致工期每延期一天，乙方向甲方支付賠償金為。

　　7.2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。若已使用，乙方負責賠償甲方相關損失。

　　第八條、有關安全生產(chǎn)和防火的約定

　　8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規(guī)范。

　　8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規(guī)程》《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規(guī)、規(guī)范。

　　8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規(guī)程、消防條例和防火設計規(guī)范，導致發(fā)生安全或火災事故，甲方應承擔由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失。

　　8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關安全操作規(guī)程、消防條例，導致發(fā)生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。

　　第九條、獎勵和違約責任

　　9.1甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.2 乙方按照甲方要求，全部或部份工程項目達到優(yōu)良標準時，除按本合同5.2款增加優(yōu)質價款外，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.3由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方的補償金。甲方不按合同約定付款的，每逾期一天，按應付款項的向乙方支付滯納金。

　　9.4 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按向甲方支付違約金。

　　9.5 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現(xiàn)場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9.6 甲方未辦理任何手續(xù)，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失

　　9.7 未經(jīng)甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。

　　9.8 乙方施工中如發(fā)生安全、消防、人身傷害、財產(chǎn)損失等事故，由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的，乙方應當予以賠償。

　　9.9 未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9.10 因一方原因，合同無法繼續(xù)履行時，應通知對方，辦理合同終止協(xié)議，并由責任方賠償對方由此造成的經(jīng)濟損失。

　　第十條、爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發(fā)生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協(xié)商解決或請有關部門進行調(diào)解。無法解決的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十一條、附則

　　11.1 本工程質保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;

　　11.2 本合同一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份;

　　11.3 本合同履行完成后自動終止;

　　11.4 整個工程由乙方進行設計和施工優(yōu)化，甲方按照報批要求提供相關資料，提供現(xiàn)有辦公室裝飾部分的所有圖紙和報批資料，甲方負責對乙方所出圖紙和竣工資料的設計簽章和竣工簽章。乙方為配合甲方進行本次改造裝修，經(jīng)甲乙雙方協(xié)商由設計單位、

　　11.5乙方消防、空調(diào)報價為估算價格，后期提供大廈指定消防、空調(diào)單位的圖紙及報價明細，甲方在消防、空調(diào)單位報價的基礎上收取25%的管理費用。

　　甲方(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)

　　委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)

　　年月日：

工程合同篇5

　　發(fā)包方（甲方）：

　　代表人：

　　承包方（乙方）：

　　負責人：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》，本著平等互利的原則，為明確雙方的權利義務，結合本工程的具體情況，甲乙雙方達成如下協(xié)議：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、工作內(nèi)容：

　　4、承包方式：

　　二、產(chǎn)品的安裝、調(diào)試

　　1、乙方負責分管式空調(diào)設備的安裝、調(diào)試。

　　甲乙雙方商定：

　�。�1）_______年_____月_____日之前，乙方派出工程技術及施工人員到達工地現(xiàn)場開始安裝施工；

　�。�2）_______年_____月_____日之前，完成前期隱蔽工程施工并驗收；

　　（3）_______年_____月_____日之前，完成設備安裝及系統(tǒng)的調(diào)試運轉；全部分管式空調(diào)工程完工及驗收，與裝修竣工時一同進行。所需材料均按雙方約定時間進場到位。

　　2、安裝質量標準按國家規(guī)范及行業(yè)要求，以及甲方和廠家提供的工程安裝設計說明。乙方負責日常運行操作程序說明及故障咨詢。產(chǎn)品安裝方案以乙方提出并經(jīng)甲方同意的`設計圖、選型方案為準；需更改設計方案的，須經(jīng)雙方協(xié)商同意。

　　三、雙方責任

　　1、甲方責任

　�。�1）甲方應及時將設備、材料送至工地施工現(xiàn)場，以免延誤工期。

　　（2）派人到施工工地現(xiàn)場與建設方及其它各施工工種進行協(xié)調(diào)；以及施工圖紙的更改和簽證。

　　（3）按照協(xié)議及時撥付工程款；如未按協(xié)議撥付工款，乙方有權采取必要的手段進行追款，所造成的任何后果由甲方負責。

　�。�4）空調(diào)主機基礎由甲方根據(jù)施工圖進行制作，費用由甲方負責。

　�。�5）受到乙方的驗收通知，甲方要及時組織驗收。

　　2、乙方責任

　�。�1）嚴格遵守建設方的管理規(guī)定，做到安全文明施工，保證不酒后作業(yè)。

　�。�2）嚴格按照施工進度，施工質量進行施工。

　�。�3）乙方嚴格按照甲方的施工平面圖及甲方要求進行施工，如有更改，甲方必須提前通知乙方，由于施工圖或甲方原因所進行的更改增加的費用由甲方承擔；乙方根據(jù)甲方的更改通知及費用簽證單進行施工。

　　四、驗收

　　1、乙方于工程竣工當天通知甲方驗收。

　　2、甲方在接到驗收通知三天內(nèi)組織人員對工程進行驗收，認定工程質量和工程內(nèi)容符合要求的，雙方代表在工程驗收單（表）上簽字蓋章。

　　五、付款方式

　　1、合同總價款為人民幣_______元。

　　2、合同簽訂后甲方向乙方支付工程款的30%，人民幣_______元作為工程預付款；進場10天后甲方向乙方支付工程總款的30%，人民幣_______元作為工程進度款；室內(nèi)隱蔽工程完工后甲方再向乙方支付工程總款的20%，人民幣_______元，剩余工程總款的20%，人民幣_______元，驗收完畢后甲方一次性付清。

　　六、工程保修期

　　工程系統(tǒng)由乙方免費保修_______年；所有設備保修由甲方負責，材料質量問題由甲方負責。

　　七、違約責任

　　1、在本合同的履行過程中，任何一方違約，致使合同不能履行或者履行出現(xiàn)重大瑕疵，責任方都要向守約方因此受到的所有損失。

　　2、若合同履行過程中，一方要求提前解除合同，應提前一個月通知對方，并且責任方應承擔對方為履行合同支付的準備金。

　　八、其它約定

　　1、本合同自雙方簽字后生效；合同一式_______份，甲乙雙方各持_______份，均具同等法律效力。

　　2、在履行合同過程中發(fā)生爭議，雙方友好協(xié)商進行解決，解決不成，均可向合同簽訂地、合同履行地人民法院起訴。

　　甲方：

　　地址：

　　聯(lián)系人：

　　聯(lián)系方式：