建筑工程施工合同【熱門】
隨著人們法律觀念的日益增強,我們用到合同的地方越來越多,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你知道合同的主要內(nèi)容是什么嗎?下面是小編為大家整理的建筑工程施工合同,希望對大家有所幫助。
建筑工程施工合同1
甲方:_________乙方:_________
甲、乙雙方本著“互利互惠、共同發(fā)展”的原則,共同開展_______________行業(yè)市場,就______________________________(包括手機、筆記本d)業(yè)務(wù)系統(tǒng),乙方通過合作利用甲方的通信網(wǎng)絡(luò)為乙方用戶提供技術(shù)服務(wù)的相關(guān)事宜達成如下協(xié)議:
一、合作內(nèi)容
1、甲方根據(jù)公司總體運營思路制定終端銷售政策,乙方負(fù)責(zé)“_______________”專用終端的引進和銷售。
2、乙方通過對甲方進行業(yè)務(wù)分成的方式來收回投入成本。
二、甲方權(quán)利及義務(wù)
(一)甲方的權(quán)利
1、根據(jù)____________行業(yè)市場的發(fā)展需要,甲方有權(quán)與乙方共同選定____________專用終端型號;
2、甲方對訂購終端制定銷售政策;
3、甲方有監(jiān)督乙方完善售后服務(wù)體系的權(quán)利,包括:
。1)提供終端備機;
。2)在________________區(qū)至少設(shè)有一個售后服務(wù)站;
(3)要求制定詳盡的售后服務(wù)流程,嚴(yán)格按照產(chǎn)品相關(guān)三包規(guī)定處理終端售后問題;
。4)如經(jīng)售后服務(wù)維修站確認(rèn)為手機故障并在可提供換機服務(wù)時間范圍內(nèi)的,乙方必須為用戶提供換機服務(wù)。
4、甲方有權(quán)要求乙方完善其終端進銷體系,包括:
。1)車輛要求:自有貨車至少______輛,送貨人員至少______人;
。2)終端管理:要有完備的終端進、銷、存管理體系及管理制度,并配備相應(yīng)崗位負(fù)責(zé)人員;
(3)財務(wù)管理:具有完善的財務(wù)核算體系及管理制度,配備相應(yīng)財務(wù)人員;
。4)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員:配備相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系人員,用于發(fā)展用戶、日常業(yè)務(wù)交涉、貨物供應(yīng)聯(lián)系、市場銷售監(jiān)控等;
5、對于乙方自行訂購的非電信公司集采終端,甲方有權(quán)要求出示廠家直供證明,否則不予掃串
(二)甲方的義務(wù)
1、對于乙方掃串號終端,甲方根據(jù)cda移動業(yè)務(wù)社會化運營總體思路,有義務(wù)制定符合市場發(fā)展的終端銷售政策;
2、對經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商后訂購的移動終端,甲方有義務(wù)申請將終端串號錄入系統(tǒng);
3、根據(jù)市場發(fā)展需要,在終端型號上,甲方有指導(dǎo)乙方進行采購的義務(wù);
4、在乙方完備售后服務(wù)及終端進行銷體系過程中,甲方有義務(wù)提供部分指導(dǎo)意見協(xié)助實施;
5、各盟市電信終端公司超期未給予乙方結(jié)算,甲方有義務(wù)協(xié)助乙方向各盟市電信終端公司催繳終端補貼款;
三、乙方的權(quán)利及義務(wù)
。ㄒ唬┮曳降臋(quán)利
1、乙方根據(jù)市場發(fā)展需要,有自行上報進貨終端型號的權(quán)利;
2、乙方訂購終端過程中,在滿足入圍條件前提下,對訂貨終端型號有選擇的權(quán)利;
3、對于甲、乙雙方共同協(xié)商確定后進貨的終端,乙方有權(quán)利要求甲方將終端串號錄入系統(tǒng)且制定相關(guān)銷售政策;
4、對于通過自身能力滲透末端銷售渠道,甲方不做具體規(guī)定,乙方有權(quán)利選擇滲透目標(biāo);
5、乙方在完備售后服務(wù)及終端進銷體系過程中,在符合電信公司相關(guān)要求的前提下,有權(quán)利提出個性化建設(shè)方案;
6、乙方有權(quán)利要求甲方協(xié)助乙方向個盟市電信終端公司催繳終端補貼款,知道乙方收到相應(yīng)款項后為止。
。ǘ┮曳降牧x務(wù)
1、根據(jù)市場發(fā)展情況,針對甲方提出的終端訂購需求,乙方有義務(wù)部分或全數(shù)訂購;
2、乙方有按甲方要求完善自身售后服務(wù)及終端進銷體系的義務(wù);
3、甲方根據(jù)市場發(fā)展實際情況,對天翼終端市場進行宏觀調(diào)控過程中,乙方有義務(wù)按照甲方要求經(jīng)營天翼終端業(yè)務(wù);
4、終端進貨,出貨及銷售過程中,乙方有按照甲方要求進行規(guī)范操作的義務(wù)。
四、資費標(biāo)準(zhǔn)
1、短信費:______元條(按條);
2、功能費:______元月(自治區(qū)內(nèi)不限流量費,區(qū)外流量費和超出部分按照標(biāo)準(zhǔn)資費收。;
3、d上網(wǎng)業(yè)務(wù)包月資費套餐:______元月人,區(qū)內(nèi)不限流量,____________外流量按:______元分鐘計算;
4、如開通其他業(yè)務(wù),按現(xiàn)行資費標(biāo)準(zhǔn)收取
五、分成方式
1、乙方于甲方通過合作分成的方式來收回投入的成本;
2、在功能、短信等費用上進行分成
3、分成比例為:甲方占50%,乙方占50%
六、結(jié)算周期
1、甲方要嚴(yán)格按照合同約定的時間及時給予結(jié)算;
2、每月____日前提供上個月的業(yè)務(wù)出賬單,雙方進行對賬;
3、賬單核對無誤后,____日乙方開出與賬單等額的`發(fā)票送至甲方處;
4、甲方依據(jù)乙方開具的發(fā)票在每月2日前將上月結(jié)算款匯至乙方結(jié)算賬戶
七、乙方結(jié)算賬戶
公司名稱:_________公司地址:_________郵編:_________開戶行名稱:_________賬號:_________。
八、違約責(zé)任
1、因為不可抗力導(dǎo)致甲乙雙方或一方不能履行或者不能完全履行本協(xié)項下有關(guān)義務(wù)時,可視情形部分或全部免除承擔(dān)違約責(zé)任。但遇有不可抗力的一方或雙方應(yīng)與不可抗力發(fā)生或清除后____日內(nèi)將情況告知對方,并提供有關(guān)單位的證明文件。在不可抗力影響消除后,一方或雙反應(yīng)繼續(xù)履行合同、如不可抗力事件影響超過三個月以上時,雙方應(yīng)重新協(xié)商合同的履行問題;
2、因不可抗力事件影響協(xié)議履行是,則延長履行協(xié)議的期限,這一期限相當(dāng)于不可抗力影響的時間;
3、因不可抗力時間導(dǎo)致的費用由雙方自行承擔(dān)。
九、爭議的解決對于因為本協(xié)議履行而發(fā)生的爭執(zhí),甲乙雙方可協(xié)商解決,協(xié)議不成的,由呼和浩特仲裁委員會依據(jù)規(guī)則仲裁。仲裁判決是終局的,對雙方均有約束力。
十、合同期限本協(xié)議自雙方代表簽字蓋章之日起生效,合同有效期限為________年。合同到期后,如雙方無反對意見,有效期自動順延;如任何一方有反對意見,在本協(xié)議到期后前一個月書面通知對方,以反對意見書面送達為標(biāo)志,則本協(xié)議到期自動終止或重新談判簽訂新協(xié)議。
十一、保密甲乙雙方?jīng)Q定就該協(xié)議相關(guān)內(nèi)容保密性采用如下防范措施:
1、甲乙雙方對合作內(nèi)容及協(xié)議條款嚴(yán)格保密,不得給甲方其他競爭者透露;
2、如發(fā)現(xiàn)因甲方或乙方過失造成協(xié)議內(nèi)容或約定條款泄密的,由責(zé)任方采取相應(yīng)措施承擔(dān)責(zé)任,并承擔(dān)相應(yīng)損失。
十二、協(xié)議的生效、變更、終止
1、本協(xié)議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,經(jīng)雙方代表簽字并蓋章后生效。
2、在本協(xié)議有效期內(nèi),雙方可以通過友好協(xié)商,對本協(xié)議相關(guān)條款進行變更或者解除本協(xié)議。任何一方欲變更或者解除本協(xié)議,應(yīng)提前____日向另一方面提交書面說明。單方面解除協(xié)議的一方,應(yīng)對另一方因此遭受的損失承擔(dān)全部賠償責(zé)任。
3、如果甲方不能按時付款,每逾期一天,甲方須向乙方支付應(yīng)付未付金額的千分之三的違約金。
4、協(xié)議中其它未盡事宜由雙方友好協(xié)商解決。
十三、合同的生效本合同由各方授權(quán)代表簽署后即生效,簽署如下:
甲方:_________
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:_________蓋章:_________
簽約日期:_________
乙方:_________
法定代表人(或授權(quán)代表)簽字:_________蓋章:_________
簽約日期:_________
建筑工程施工合同2
原告:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
系個體戶佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的經(jīng)營者,佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠經(jīng)營場所:_________________佛山市__________區(qū)__________鎮(zhèn)街道__________工業(yè)區(qū)__________號廠房,注冊號:_________________。
被告一:_________________,男,漢族,__________年__________月__________日出生,住廣東省佛山市________________,身份證號碼:_________________。
被告二:_________________佛山市__________區(qū)_________________工程有限公司,住所:_________________佛山市________________,注冊號:_________________。
法定代表人:______________。
案由:_________________建設(shè)工程合同糾紛
訴訟請求:_________________
1、判令被告一立即向原告支付工程款________________元以及逾期支付的利息_____________(利息以________________元為本金,按中國人民銀行同期貸款利率計算,從_____________年__________月__________日起暫計至起訴之日,實際應(yīng)計至還清全部款項之日止);
2、判令被告二對被告一所欠原告的.工程款及利息承擔(dān)連帶責(zé)任;
3、判令本案全部訴訟費用由被告承擔(dān)。
事實與理由:_________________
_____________年__________月__________日,被告一將其從被告二處承包的佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的部分土建工程項目分包給原告。原告以佛山市__________區(qū)__________金屬制品廠的名義與被告一簽訂《工程承攬責(zé)任書》,約定原告承包佛山市_____________有限公司在__________工業(yè)園的車間b、c的金屬鋼結(jié)構(gòu)工程。
《工程承攬責(zé)任書》簽訂后,原告按約定完成施工,工程項目也已經(jīng)驗收合格交付使用。工程施工完畢后,被告一只向原告支付了部分工程款,其中最后一次支付工程款的時間為_____________年__________月__________日。_____________年__________月__________日,被告一向原告出具《工程款欠條》一張,確認(rèn)其仍欠原告工程款________________元。后來被告一卻以各種理由推諉,拒不向原告支付上述工程款。
原告認(rèn)為,因被告二與被告一之間存在非法轉(zhuǎn)包分包關(guān)系,這種關(guān)系直接導(dǎo)致原告的合法債權(quán)難以實現(xiàn)。根據(jù)法律規(guī)定,兩被告應(yīng)對所欠原告工程款以及逾期支付的利息承擔(dān)連帶支付責(zé)任。
為維護自身合法權(quán)益,原告現(xiàn)依法提起訴訟,懇請法院支持原告全部訴訟請求。
此致
____________區(qū)人民法院
具狀人:_________________
_____________年__________月__________日
建筑工程施工合同3
一、工程名稱:xxxx建筑工程
二、工程內(nèi)容及工程量:xxxxxxx。
三、工程總造價:大寫(¥xxx元)
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方應(yīng)按甲方提供的xxx施工設(shè)計圖紙進行施工,施工必須符合村級組織活動場所建筑工程技術(shù)規(guī)范的`標(biāo)準(zhǔn),對該項工程要求達到:合格品。
五、約定施工工期:20xx年xx月xx日20xx年xx月xx日六、工程款結(jié)算方式:甲方按照工程進度和工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)撥付。(扣10%質(zhì)量保證金,無質(zhì)量問題到期返還)
七、資金來源:省、市、縣村級活動場所建設(shè)資金。
八、甲乙雙方責(zé)任:甲方提供施工設(shè)計圖,乙方應(yīng)在開工前仔細核對甲方提供的所有施工圖紙。如發(fā)現(xiàn)施工圖存在偏差或問題,應(yīng)及時與甲方取得聯(lián)系,解釋權(quán)由甲方確定。乙方應(yīng)做好文明施工,環(huán)境保護措施,促進和諧社會發(fā)展,履行安全生產(chǎn)職責(zé),建立健全施工安全管理體系。施工中若出現(xiàn)的任何安全問題,均由乙方負(fù)責(zé)。
九、質(zhì)保期(一年):此工程質(zhì)保期x年(xxx年x月xx日均由乙方負(fù)責(zé)。
十、本合同經(jīng)雙方驗收合格,簽字后生效,并結(jié)清全部款項,隨之本合同自行失效。
十一、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同4
建設(shè)單位:______________
設(shè)計單位:______________
施工單位:______________
合同造價:______________
合同編號:______________
建設(shè)單位:______________(簡稱甲方)
施工單位:______________(簡稱乙方)
甲方深圳施工。根據(jù)《中華人民共和國經(jīng)濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結(jié)合本工程的實際情況,為了明確工程項目以及雙方責(zé)任,本著相互協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽訂本合同。
第一條:工程地點:______________
第二條:工程內(nèi)容:______________(具體見施工預(yù)算)。
第三條:承包方式:包工包料包質(zhì)量。
第四條:工程總造價:______________
第五條:付款方式
1、工程完成驗收合格后,甲方支付給乙方全部工程款。
第六條:合同工期
一、雙方商定總工期天。
開工日期:_________年______月___日,竣工日期:_________年______月___日。
二、如遇下列情況,經(jīng)甲方代表同意后,工期可以順延。
1、工程量變化和設(shè)計變更。
2、非乙方的原因超過______小時以上停水停電時。
3、不可抗力(如地震、臺風(fēng)、火災(zāi)、雨災(zāi)等)。
三、由甲方責(zé)任造成的'工期延誤,甲方應(yīng)支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用,相應(yīng)順延工期。
四、乙方如無正當(dāng)理由不得拖延工期。
第七條:工程質(zhì)量要求:按設(shè)計規(guī)范要求,質(zhì)量達到合格標(biāo)準(zhǔn)。
第八條:材料設(shè)備:材料采用國家標(biāo)準(zhǔn)合格產(chǎn)品。
第九條:工程施工前后雙方的工作和有關(guān)責(zé)任。
一、甲方:
1、負(fù)責(zé)解決施工場地的用水用電,保證乙方在施工期間的需求。
2、負(fù)責(zé)本工程涉及有關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
3、組織工程竣工驗收工作。
二、乙方:
1、做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況。
2、做好施工安全工作,否則,發(fā)生安全事故,由乙方負(fù)全責(zé)。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定。
4、參加工程竣工驗收工作。
第十條:工程完工后,質(zhì)量保修年。
第十一條:合同生效與終止
本合同自向甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效,至辦完工程驗收交接和竣工結(jié)算后,其條款即告終止。
第十二條:本合同一式四份,其中:甲乙雙方各兩份,均具有同等法律效力。
甲方蓋章:_______________
乙方蓋章:_______________
法人代表(簽字):_______________
法人代表(簽字):_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同5
甲方:________________
乙方:________________
按照《中華人民共和國民法典》、《建筑安裝工程承包合同條例》、《建設(shè)工程質(zhì)量管理條例》以及相關(guān)法律、法規(guī)、結(jié)合本工程具體情況,甲方將哈XX第18合同段的部分工程承包給乙方施工,經(jīng)雙方友好協(xié)商,達成如下協(xié)議:
第一條:工程概況。
1、工程名稱:哈XX第18合同段。
2、建設(shè)單位:哈XX建設(shè)管理辦公室
3、工程地點:烏拉特前旗西XX
4、工程內(nèi)容:橋梁(下述樁號的橋梁設(shè)計施工圖紙所包括的所有工程細目,以及施工過程中變更增加的項目)
5、施工樁號:878618,880785,878395,879511,879909,880284
6、開、竣工日期及要求:
開工日期:________年____月____日。 竣工日期:________年____月____日
具體為:________年度完成樁基礎(chǔ),預(yù)應(yīng)力空心板形成生產(chǎn)能力,________年____月____日全部交工。如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害(含地質(zhì)變化),工期順延。
7、乙方開工時必須進夠不少于臺鉆機,其它配套設(shè)備、人員、均應(yīng)滿足工程施工要求。如果不能滿足工程進度及質(zhì)量方面的要求,甲方有權(quán)清退出場。
8、工程質(zhì)量等級:優(yōu)良。
9、工期損失金:因乙方自身原因造成的工期損失,每拖延一天罰款
第二條:工程承包方式及結(jié)算方法。
1、本工程一律不設(shè)預(yù)付款。
2、甲方承包給乙方施工的工程,均采用甲乙雙方協(xié)商的單價按乙方實際完成的工作量進行計價結(jié)算。該單價均已包括了為實施和完成該工程所需的勞務(wù)、材料、機械、試驗、臨時設(shè)施費、預(yù)制場,工棚等的臨時征地費,工程臨時用電、用水線路的架拆及工程用電、用水費用,人員設(shè)備調(diào)遣費用、安裝、缺陷修復(fù)、管理、保險,個人所得稅、工程照管及利潤等費用。以及合同明示或暗示的所有責(zé)任、義務(wù)和風(fēng)險,由乙方自負(fù)盈虧。
3、乙方所承包施工的工程,在未得到監(jiān)理單位及建設(shè)單位計量前,不得以任何方式及理由向甲方索取工程款。
4、經(jīng)甲乙雙方協(xié)商后的綜合單價見附表。合同簽訂后,甲乙雙方均不能以任何方式或理由來改變此單價。
5、工程變更部分的單價,如合同中有的,套用合同清單單價,如超出合同清單之外的,按甲乙雙方共同協(xié)商的單價。
6、工程量清單是合同的組成部分,清單數(shù)量為暫定工程數(shù)量,業(yè)主對工程數(shù)量的增減不減除乙方的合同義務(wù),即不能作為乙方降低驗收標(biāo)準(zhǔn)和調(diào)整單價的依據(jù),也不能作為乙方拒絕施工的理由。
7、施工過程中,乙方施工機械車輛所需油料,在甲方指定的加油站提供。在甲方支付乙方的工程款中扣除。
8、業(yè)主對甲方的有關(guān)工期、質(zhì)量、進度、安全等方面的要求同樣適用于乙方。
第三條:工程計量及支付辦法。
1、乙方每月只能向甲方申請計量款一次,計量款的支付時間按甲方與建設(shè)單位簽訂的施工合同中相應(yīng)條款執(zhí)行。但因建設(shè)單位延期支付計量款,甲方作相應(yīng)延期。
2、業(yè)主計量款只能付至甲方專用帳戶上,乙方可在甲方帳戶內(nèi)開設(shè)內(nèi)部分戶。甲方支付乙方計量款時,要求乙方提供帳號,支付時采用轉(zhuǎn)帳的方式進行支付。
3、乙方必須派專人辦理計量款的支付手續(xù),并提供其身份證復(fù)印件給甲方財務(wù)部備案。否則,甲方有權(quán)拒絕支付。
4、乙方申請的計量項目及工程數(shù)量,必須符合業(yè)主要求的手續(xù),即只有合格的工程才予計量。乙方完成的項目達到驗收標(biāo)準(zhǔn)后,按技術(shù)規(guī)范中符合計量規(guī)則要求的工程數(shù)量據(jù)實計量。
5、甲方支付乙方計量款時,以乙方實際完成工程量的80%進行支付,并且要求乙方已完工程在質(zhì)量、安全及文明施工方面,必須得到項目部、監(jiān)理工程師及業(yè)主的'認(rèn)可。否則,因乙方工程質(zhì)量、安全及文明施工不符合要求時,甲方有權(quán)拒絕支付乙方該月的計量款。
6、甲方撥付進度款時,予留20%作為工程質(zhì)量、安全、合同履約及文明施工保留金。全部工程完工經(jīng)項目部、監(jiān)理及業(yè)主驗收并發(fā)放竣工驗收證書,,支付至乙方實際完成工程量的95%,余下5%作為工程質(zhì)量保留金,保留金的期限以業(yè)主規(guī)定為準(zhǔn)。
7、保修期間發(fā)生的缺陷修復(fù)及費用,由乙方承擔(dān),如委托甲方修復(fù),修復(fù)費用由甲方從乙方保留金中扣除。缺陷期滿甲方得到保留金,扣除乙方承擔(dān)的工程缺陷修復(fù)費用后,將余額返還給乙方。
8、工程量具體計量程序及支付辦法詳見項目部編制的《施工隊工程計量及支付辦法》。
第四條雙方職責(zé) 甲方職責(zé):
1、負(fù)責(zé)對乙方承包工程的技術(shù)交底、圖紙會審工作,并協(xié)助乙方解決工程施工中的技術(shù)問題。
2、乙方施工的工程質(zhì)量,安全工作按照國家施工驗收規(guī)范,質(zhì)量驗評標(biāo)準(zhǔn),安全規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)質(zhì)量、安全的規(guī)定進行指導(dǎo)、監(jiān)督與檢查,協(xié)助乙方處理好質(zhì)量安全事故。
3、甲方有權(quán)按照公司內(nèi)部的管理制度對乙方施工作業(yè)進行定期或不定期的質(zhì)量、安全,文明施工,勞資等方面的檢查并進行評定。根據(jù)評定結(jié)果進行獎、罰,對乙方達不到合同約定或甲方要求的,甲方在
第二次警告后仍無改進者,甲方有權(quán)自行安排人員整改,其費用由乙方負(fù)責(zé)。
4、甲方有權(quán)對乙方財務(wù)實行監(jiān)督、審查,制止不合理的財務(wù)開支,以確保工程款?顚S谩
5、乙方承包工程的質(zhì)量,進度不能滿足甲方與建設(shè)單位簽訂的總承包合同要求時,甲方有權(quán)對乙方承包的工程量進行調(diào)整,并要求乙方對已完工程不合格部分進行整改,費用由乙方負(fù)責(zé)。
6、由于乙方施工質(zhì)量達不到甲方要求,質(zhì)量低劣且在整改期限內(nèi)無明顯改觀,甲方有權(quán)終止本合同,另選施工隊伍,乙方應(yīng)立即退場并無權(quán)要求支付任何附加費。
乙方職責(zé):
1、乙方按照自主經(jīng)營、獨立核算、自負(fù)盈虧的原則合法經(jīng)營。工程施工期間必須服從甲方的工程管理及財務(wù)監(jiān)督。
2、乙方進場7天內(nèi),應(yīng)向甲方提交一份詳細的施工進度表
甲方:___________
乙方:___________
日期:___________
建筑工程施工合同6
發(fā)包方(以下簡稱甲方):
承包方(以下簡稱乙方):
為了確保 ,需 ,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,遵循平等、自愿、公平和誠實信用原則,雙方就本建設(shè)工程組織施工事項協(xié)商一致,特訂立本協(xié)議。
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程施工范圍及技術(shù)要求:詳見施工圖紙及工程量清單。
四、工程造價:本工程預(yù)算價為萬元
元整)(詳見工程預(yù)算書)。
五、承包方式:包工包料。
六、結(jié)算方式:本工程結(jié)算時委托有資質(zhì)的中介機構(gòu)結(jié)算審核下浮率為 ,工程量按實計算。根據(jù)施工圖紙及現(xiàn)場實際發(fā)生工程量計算,信息價、勞保費用、定額套用及取費標(biāo)準(zhǔn)等按本工程預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
七、付款方式:
工程竣工驗收合格并經(jīng)審核決算后支付工程決算審核總造價的90%, 余款10%作為保修金,待保修期滿后一個月內(nèi)付清。
八、工程工期
工期總?cè)諝v天數(shù)為 天,自 年 月 日至 年 月 日。因雨季和甲方原因造成工期延誤,由乙方書面申請經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期可予以相應(yīng)順延。若乙方未按約定的.日期完工,超過5天后,每延期一天扣工程款300元。
九、施工要求
1、乙方必須嚴(yán)格按照甲方技術(shù)要求及核定的工程數(shù)量進行施工,按時保質(zhì)保量完成,工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)須達到合格以上。
2、乙方應(yīng)自覺提高安全生產(chǎn)意識,做好現(xiàn)場安全防護措施,確保施工安全,施工過程中一切安全責(zé)任及措施費用概由乙方負(fù)責(zé)。
十、其它事項
1、乙方必須具備相應(yīng)的施工資質(zhì),經(jīng)甲方認(rèn)定后方可簽訂施工協(xié)議。
2、乙方必須協(xié)調(diào)解決本工程施工中的糾紛和相關(guān)事宜。
3、本工程完成后,由乙方書面申請報甲方審批后方可進行驗收。
4、驗收時,若乙方未按圖紙施工,乙方須在15日內(nèi)整改到位,否則甲方不予支付工程款。
5、本工程質(zhì)量保修期為個月,質(zhì)量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算,保修期間發(fā)生質(zhì)量問題一切保修費用由乙方承擔(dān)。在甲方書面通知3日內(nèi),乙方未進場修復(fù),視為自動放棄保修金,由甲方委托它方維修。
6、
十一、本協(xié)議共股壹份、辦公室存檔壹份),乙方執(zhí)壹份,自雙方簽字蓋章之日起生效。 附件:施工圖紙及工程預(yù)算書
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
簽訂日期: 年 月 日
建筑工程施工合同7
發(fā)包方(以下稱甲方):___________承包方(以下稱乙方):___________
法定代表人:___________________法定代表人:___________________
身份證號碼:___________________身份證號碼:___________________
為了保證工程施工質(zhì)量,如期完成施工任務(wù),達到甲乙雙方互惠互利的目的,經(jīng)甲、乙雙方充分協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),明確雙方在施工過程中的權(quán)利與義務(wù),現(xiàn)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條工程概況
1、工程名稱:_________________________
2、工程地點:_________________________
3、工程內(nèi)容:_________________________
4、工程面積:_________________________
5、工程立項批準(zhǔn)文號:_________________
第二條工程項目期限
1、合同工期總共歷時____________天(日歷天);
開工日期:____________年____________月____________日;
竣工日期:____________年____________月____________日。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方現(xiàn)場代表簽證后,工期可相應(yīng)順延:
(1)在施工中如因停電、停水____________小時以上或連續(xù)間歇性停水、停電____________天以上(每次連續(xù)____________小時以上),影響正常施工;停水停電_______天以上;
(2)因臺風(fēng)暴雨颶風(fēng)等不可抗力的因素;
(3)因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
3、因乙方原因造成施工延遲的,不得請求順延工期。
第三條工程承包內(nèi)容
1、工程承包形式:_________________________
2、工程承包范圍:_________________________
第四條工程項目結(jié)算及付款方式
1、合同生效后____________日內(nèi),甲方付____________萬元(大寫)(¥____________元)工程預(yù)付款。
2、甲方按核實的工程進度,于收到工程月報____________日內(nèi)支付工程進度款。
3、工程進度款支付達工程總造價的____________%時,不再按進度付工程款,而在辦完交工驗收后一個月內(nèi)支付____________%的款,留____________%的質(zhì)保金,保修期滿后支付結(jié)乙方。
4、若甲方拖欠工程款時,應(yīng)按本工程經(jīng)辦的銀行當(dāng)時貸款利率支付給乙方。
5、確因甲方拖欠工程款而影響工程進度時,其造成乙方停、窩工損失應(yīng)由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。
6、在驗收過程中,如有不合格項目,應(yīng)當(dāng)在雙方驗收時商定的時間內(nèi),由施工單位修好。否則,超過一天按保留價款萬分之三罰款。
7、撥付工程款時乙方應(yīng)到有關(guān)部門開“建筑安裝專用發(fā)票”,甲方憑蓋有乙方印章的發(fā)票撥付工程款。
8、甲方應(yīng)將工程款撥至乙方指定帳戶內(nèi),不得直接撥至施工隊或班組,否則,所造成的一切質(zhì)量和經(jīng)濟責(zé)任,由甲方負(fù)責(zé)。
第五條工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)達到達到設(shè)計施工圖紙要求及甲方規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求以及合同約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的評定以國家或行業(yè)的質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。因乙方原因工程質(zhì)量達不到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、甲乙雙方對工程質(zhì)量有爭議,由雙方同意的`工程質(zhì)量檢測機構(gòu)鑒定,所需費用及因此造成的損失,由責(zé)任方承擔(dān)。雙方均有責(zé)任,由雙方根據(jù)其責(zé)任分別達到設(shè)計施工圖紙要求及發(fā)包規(guī)定的有關(guān)質(zhì)量要求,竣工驗收備案合格。
第六條工程驗收
乙方工程施工完成,已具備了竣工驗收條件,必須提前10天按國家有關(guān)規(guī)定向監(jiān)理單位和開發(fā)商提供完整的竣工圖紙,相關(guān)資料及竣工驗收報告等,竣工驗收由甲方有關(guān)部門進行驗收,分項工程由乙方負(fù)責(zé)。
第七條安全施工
乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴(yán)格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔(dān)。
第八條違約責(zé)任
1、乙方無故逾期開工或逾期完工的,每逾期一天應(yīng)按工程總造價的____________%支付違約金。
2、甲方逾期付款的,每逾期一天應(yīng)按合同應(yīng)付工程款的____________%支付違約金。
3、乙方采購工程材料及施工質(zhì)量不合格或有重大質(zhì)量隱患,影響甲方正常使用的,除應(yīng)一次性支付工程總額____________%的違約金,并及時采取措施返工更改外,每影響正常使用一天,還應(yīng)按工程總造價的____________%支付違約金。
第九條雙方的權(quán)利與義務(wù)
1、甲方的權(quán)利與義務(wù)
(1)解決材料物資的堆放和臨時設(shè)施場地。
(2)在乙方不違反合同條例的情況下,保證按照合同約定方式按時支付工程款。
2、乙方的權(quán)利與義務(wù)
(1)在施工期間嚴(yán)格遵守甲方的一切規(guī)章制度,保護甲方設(shè)施,乙方人員不得隨意在甲方廠區(qū)內(nèi)走動、閑逛,服從甲方進出門管理。
(2)承擔(dān)本工程施工中的一切安全事故責(zé)任。
(3)按合同工期組織施工,以確保工程按期完成。
(4)把好質(zhì)量關(guān),確保工程質(zhì)量達到驗收標(biāo)準(zhǔn)并根據(jù)有關(guān)規(guī)定組織工程驗收工作。
(5)組織落實施工管理人員和材料設(shè)備進場。
(6)施工中如遇人力不可抗拒的自然災(zāi)害影響,不能按原計劃正常施工,乙方應(yīng)及時向甲方通報,由此而發(fā)生的費用增減或損失,雙方協(xié)商解決。
(7)安全文明施工。
第十條爭議解決
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條附則
1、本協(xié)議經(jīng)雙方簽章后生效。
2、本協(xié)議于____________年____________月____________日在____________簽署。
3、本協(xié)議一經(jīng)簽字,雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守,如因執(zhí)行本協(xié)議發(fā)生爭議,雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成,由簽約所在地人民法院裁決。
4、本協(xié)議一式____________份,雙方各執(zhí)____________份,具有同等法律效力。
甲方(蓋章):___________________乙方(蓋章):___________________
代表人:______________________代表人:_______________________
_________年________月________日_________年________月________日
建筑工程施工合同8
甲方:_______________(發(fā)包方)
乙方:_______________(承包方)
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,遵循《中華人民共和國合同法》、《建筑法》、《建筑安裝工程承包合同條款》以及當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)法律、法規(guī),本著自愿、平等、互惠互利、誠實信用的原則,雙方就本工程建設(shè)施工事項達成共識,具體內(nèi)容如下:
第一條:工程概況
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:_______________
3、工程內(nèi)容及承包范圍:_______________
4、建筑規(guī)模:_______________
5、工程造價:_______________
6、質(zhì)量等級:合格。
7、設(shè)計變更按甲方書面通知并經(jīng)甲方代表簽字蓋章確認(rèn)的變更通知為準(zhǔn)。
8、承包方式:本工程采用包工包料,包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工的承包方式。
第二條施工準(zhǔn)備
1、工程所需鋼結(jié)構(gòu)構(gòu)件和部件制作,由乙方制作提供,油漆及其他配件由乙方負(fù)責(zé)供應(yīng)。
2、安裝所需設(shè)備,包括吊機生產(chǎn)車等由乙方解決。
3、場地包括人員日常生活所需場地和安放場地等由甲方提供。
第三條雙方主要責(zé)任
1、甲方的責(zé)任
(1)甲方按時向乙方提供工程施工所需的現(xiàn)場條件,協(xié)調(diào)現(xiàn)場情況,為乙方正常施工創(chuàng)造條件。
(2)甲方督促檢查工程進度,工程質(zhì)量,施工技術(shù)及安全生產(chǎn)。
(3)安排指定現(xiàn)場的施工人員的生活區(qū)位置。
(4)統(tǒng)一審核工程預(yù)決算和竣工結(jié)算。
2、乙方的責(zé)任
(1)確保本協(xié)議規(guī)定的質(zhì)量、安全、工期按期完成。
(2)進場前________天內(nèi),向甲方呈報項目部組織人員名單。
(3)進場后________天內(nèi),編制出工程施工組織設(shè)計及進度計劃,報甲方批準(zhǔn)后實施。
(4)及時向甲方報送工程計劃、統(tǒng)計、技術(shù)、質(zhì)量、安全等有關(guān)資料,并接受甲方職能部門的檢查指導(dǎo)。
(5)如安裝中途不符合要求,甲方有權(quán)要求乙方返工、停工整頓、直到達到合格要求為準(zhǔn),由此造成的全部相關(guān)費用由乙方承擔(dān);在規(guī)定時間內(nèi),乙方未能及時返工整改,甲方有權(quán)指出乙方出場、停止安裝,并承擔(dān)一切經(jīng)濟損失。
第四條工程工期
1、開工日期_________年______月___日,竣工日期_________年______月___日,
本工程有效工期______天,法定節(jié)假日除外。
2、開工日期以實際開工日為準(zhǔn)。各分部分項工程的工期安排詳見甲方審定的工程總進度計劃,協(xié)議簽署后乙方應(yīng)在_________年______月___日內(nèi)進駐現(xiàn)場,并按照約定時間開工。
3、乙方施工的實際進度落后于進度計劃時,甲方及監(jiān)理工程師可向乙方發(fā)出指令,要求乙方人員、機械加班工作,乙方在接到指令后要加班加點按時完成施工計劃(加班時間不能超出市內(nèi)作業(yè)時間標(biāo)準(zhǔn))。
第五條工程質(zhì)量
1、嚴(yán)格按照施工圖與說明書,按照《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程施工驗收技術(shù)規(guī)范》、《鋼結(jié)構(gòu)安裝工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)》精心組織施工,確保工程達到合格。
2、工程質(zhì)量達不到合格等級,由乙方負(fù)責(zé);達到合格等級,不獎不罰。
3、在施工中,必須無條件接受甲方及有關(guān)質(zhì)量部門的檢查,監(jiān)督和處理。
4、在規(guī)定的保修期內(nèi),由乙方無償進行維修。
5、乙方所承建項目嚴(yán)格按照國家現(xiàn)行有關(guān)建筑法律法規(guī)、施工規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及地方文件進行施工和管理,如工程在檢查驗收中經(jīng)評定為不合格工程,甲方有權(quán)向乙方索賠,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
6、施工過程中質(zhì)量不符合要求時,甲方或監(jiān)理有權(quán)要求乙方停工整頓或返工處理,情節(jié)嚴(yán)重的給予每次______元處罰,如乙方返工后仍達不到合格要求,甲方有權(quán)解除合同,由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
7、乙方在施工中,為確保工期、質(zhì)量、安全,必須使用符合安全標(biāo)準(zhǔn)的施工機械,對危及生產(chǎn)安全的機械一律不得進入現(xiàn)場施工。
8、在施工中及施工現(xiàn)場出現(xiàn)的一切安全事故由乙方負(fù)責(zé)。
第六條:文明、安全生產(chǎn)
1、施工現(xiàn)場必須滿足省市有關(guān)安全文明施工規(guī)定。
2、文明施工要求按建筑工地所在地的建筑工地文明施工檢查評分細則執(zhí)行。
3、施工期間必須注意安全生產(chǎn),嚴(yán)格遵守安全生產(chǎn)的有關(guān)規(guī)定,遵守勞動用工條例,工地發(fā)生的任何責(zé)任事故,由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。
第七條:工程款的支付與結(jié)算
1、雙方同意按照進行結(jié)算。
2、施工用水電
甲方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場的三通一平全部到位。
施工產(chǎn)生的水、電費由乙方承擔(dān)(分包單位生活所用水、電費用由分包單位承擔(dān),產(chǎn)生費用乙方按實收取)。
第八條合同履約保證金
1、甲乙雙方簽定本協(xié)議后,乙方人員進場,乙方向甲方交合同履約保證金______元。
2、在甲、乙雙方約定的'開工時間內(nèi),因甲方原因造成工程未能按時開工,工期可以順延,在甲方具備工程開工條件時,本工程協(xié)議繼續(xù)有效。
3、合同履約保證金退還:工程施工至退還履約保證金______%,具備竣工驗收條件退還履約保證金______%。
第九條付款方式
1、乙方墊資施工至后,經(jīng)甲方核實確認(rèn)工程量價款后______日內(nèi)向乙方支付已完工程量的______%工程款。
2、工程驗收合格后,付至工程總造價的______%。
3、工程竣工驗收合格后,乙方指派有資質(zhì)的專職工程核算人員積極配合審計結(jié)算。結(jié)算時間為______個月。工程結(jié)算審計______個月內(nèi)完成。竣工資料移交甲方驗收合格后,付到工程決算款的______%;備案完成后付到工程決算款______%。
4、余留工程款的______%為保修款,按雙方保修協(xié)議支付,直至結(jié)清全部工程價款。
第八條材料
1、工程中所需材料及裝飾方面的材料必須先以書面形式上報甲方,并附合格證、實驗報告,經(jīng)監(jiān)理和甲方按工程管理條例要求認(rèn)可簽字蓋章后方能用于工程中。
第九條付款違約條款
1、甲方不按合同書約定支付工程款,乙方有權(quán)停止施工,由此造成的工期延長,工期相應(yīng)順延。
2、工程完工后,甲方不按合同書約定支付工程款的,甲乙雙方協(xié)商解決辦法,如協(xié)商不成,乙方有權(quán)申請人民法院進行依法解決。
第十條質(zhì)量保修
質(zhì)保期內(nèi)如出現(xiàn)質(zhì)量問題,乙方接到甲方通知______小時內(nèi)不進行維修,甲方有權(quán)安排他人維修,所產(chǎn)生的費用從質(zhì)量保修金中扣除,不足之處有乙方補足。
第十一條違約責(zé)任
1、協(xié)議后效后,某一方不履行協(xié)議或單方終止協(xié)議、或單方原因造成對方終止協(xié)議的,應(yīng)承擔(dān)工程總造價%的違約金。
2、乙方不能按約定的竣工日期如期完工,逾期交工的,乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
3、乙方在通過竣工驗收之日起______日內(nèi)提供完整的竣工資料;逾期提交乙方向甲方交納元/每天的違約金,每提前______天甲方向乙方獎金______元。
第十二條其他
1、在開工前雙方簽定鋼結(jié)構(gòu)工程施工合同。
2、乙方負(fù)責(zé)按時清理施工產(chǎn)生的建筑垃圾和生活垃圾。
3、此協(xié)議中的所有條款均為合同的內(nèi)容,均納入合同管理中。本協(xié)議條款與大合同有沖突的地方,以本協(xié)議條款為準(zhǔn)。
4、本協(xié)議與施工合同具有同等的法律效力。
5、本協(xié)議一式肆份,甲、乙雙方各持兩份,雙方簽字蓋章生效,工程款付清后自行作廢。
6、如有爭議,雙方友好協(xié)商處理,協(xié)商無果至當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會或施工所在地人民法院訴訟解決。
甲方:_______________
乙方:_______________
法定代表人:_______________
法定代表人:_______________
委托代理人:_______________
委托代理人:_______________
_________年______月___日
_________年______月___日
建筑工程施工合同9
發(fā)包方(以下稱甲方):__________________
承包方(以下稱乙方):__________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī),為明確雙方在施工過程中的權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方協(xié)商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
1、工程名稱:__________________.
2、工程地點:__________________.
3、承包方式:__________________.
第二條 工程期限
合同工期總?cè)諝v天數(shù)______天。
第三條 工程價款、結(jié)算及付款方式
本合同實行固定單價按實結(jié)算,經(jīng)雙方約定,光伏板安裝工程按每組______元/組(一組______塊電池板)。
1、乙方施工完成并經(jīng)甲方驗收合格后,甲方確認(rèn)工程量后,對其進行費用的核定。
3、工程量的確認(rèn),所有工程量需雙方到現(xiàn)場進行核對,達到標(biāo)準(zhǔn)的.按單價_安裝組數(shù)進行費用結(jié)算。
4、費用支付,施工結(jié)束后,甲方10日內(nèi)支付相關(guān)工程費用。
第四條 甲乙方責(zé)任
1、甲方需把料運至安裝現(xiàn)場。
2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。
3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。
4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查,保證施工現(xiàn)場零事故。
5、乙方需對自己完成的成果進行保護,如現(xiàn)場發(fā)生破損,乙方需無條件進行維修。
第五條 安全施工
乙方必須注意安全事項,保證安裝前對其相關(guān)人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責(zé)任和因此發(fā)生的費用,由乙方承擔(dān)。
第六條 獎懲責(zé)任
1、如______月______日前安裝達到1MW光伏板安裝,則按1MW=______元標(biāo)準(zhǔn)進行結(jié)算。
2、協(xié)議一方擅自解除或終止本合同的,違約方應(yīng)按工程款的20%向守約方支付違約金。
第七條 糾紛解決辦法
因本合同產(chǎn)生糾紛,如協(xié)商無法解決,雙方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第八條 附則
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方代表簽字。
甲方:__________________
乙方:__________________
______年______月______日
建筑工程施工合同10
合同編號:
需方(以下稱甲方):_______
簽訂日期:_______年_______月_______日
供方(以下稱乙方):_______
簽訂地點:_______
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,就甲方委托乙方定做用于的不銹鋼事宜,達成如下協(xié)議,以資共同遵守。
一、乙方按照甲方訂貨要求提供以下貨物:
1:不銹鋼地腳線及修邊線2:信報箱3:電梯門套
二、數(shù)量、單價及合同預(yù)算金額
三、備注:
1.以上表格所涉及的數(shù)量、尺寸、規(guī)格依據(jù)甲方所提供的加工圖紙為準(zhǔn),此圖紙將作為附件一附于此份合同后。
2.此報價包括為成品加工價,已含括刨坑、磨邊、拋光等加工費用。同時此報價已含貼膜、包裝及到廣州運費。不含稅,如需含稅則另加5%。
3.以上三類產(chǎn)品中,地腳線、修邊線及信報箱僅供材料,不包安裝。電梯門套為包工包料。
四、加工及驗收:甲方須在合同簽訂之日起3天內(nèi)提供完整,尺寸準(zhǔn)確無誤并由甲方負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)的加工圖紙給乙方按圖加工。不銹鋼材質(zhì)按304執(zhí)行,所有供貨不銹鋼板的板材材質(zhì)及厚度必須符合GB1220—92「84」及oCr18Ni9等國家及行業(yè)標(biāo)。包裝采用保護膠紙保護、紙皮(或泡沫紙)包裝(運輸途中產(chǎn)品保護由乙方負(fù)責(zé)。貨物經(jīng)甲方驗收后,交由甲方負(fù)責(zé)保管。
五、驗收手續(xù):供貨方貨到現(xiàn)場,甲方或其工作人員只對外觀可視面進行有無表面保護膜破損導(dǎo)致劃傷或擠壓變形驗收及對數(shù)量進行核對簽收,甲方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)存在工藝質(zhì)量問題時通知乙方后,乙方須在8小時內(nèi)到達現(xiàn)場進行鑒定,情況屬實的情況下乙方需無條件對存在問題的產(chǎn)品進行更換。
六、乙方送到現(xiàn)場之貨物,甲方授權(quán)為指定簽收人,若授權(quán)有變更,以甲方書面函告為準(zhǔn)。
七、付款及結(jié)算方式
(1)自合同簽訂之日起三天內(nèi)甲方應(yīng)支付合同總金額的10℅即幣訂金給乙方,定金最后一批貨款沖抵結(jié)清。
。2)乙方在發(fā)貨前把發(fā)貨數(shù)量清單傳真給甲方確認(rèn),甲方在確認(rèn)后簽字回傳給乙方,乙方在收到發(fā)貨單確認(rèn)的當(dāng)天發(fā)貨。貨到工地后經(jīng)甲方抽樣驗收后,如送材料為本合同第一條款中第1、2項材料則甲方支付該批貨款給乙方。如所送材料為本合同第一條款中第3項材料,那么乙方需安裝完畢,甲方驗收合格后結(jié)算貨款。
。3)甲方付款方式可為支票或網(wǎng)銀結(jié)算,收款帳戶為乙方指定帳戶。甲方支付現(xiàn)金的收取人必須出具乙方授權(quán)委托、收款并須加蓋公章。乙方在收取甲方支付的支票或匯款結(jié)算的金額時,必須提供等額的相應(yīng)票據(jù),否則甲方有權(quán)拒付材料款項。
九、乙方責(zé)任及違約責(zé)任:按時保證質(zhì)量交貨,提高品質(zhì)量合格證及產(chǎn)品質(zhì)量保證書,乙方的產(chǎn)品在質(zhì)量保證期內(nèi)出現(xiàn)的任何質(zhì)量問題均視為該產(chǎn)品不合格,甲方有權(quán)保留追究乙方相關(guān)經(jīng)濟損失及相關(guān)法律責(zé)任之權(quán)力。乙方產(chǎn)品不能按時交貨的,每逾期一日按合同暫定價款的`1‰向甲方支付違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;乙方產(chǎn)品若連續(xù)出現(xiàn)批量或嚴(yán)重不合格及供貨逾期超過十天嚴(yán)重滯后的,甲方有權(quán)解除本合同,且乙方應(yīng)承擔(dān)由此給甲方造成的損失。
十、甲方責(zé)任及違約責(zé)任:負(fù)責(zé)工地現(xiàn)場的數(shù)量清點驗收。按合同規(guī)定日期支付貨款,否則每日按逾付金額的1‰償付乙方違約金,違約金總數(shù)不超過合同暫定貨款的20%;
十一、不可抗力:甲、乙雙方任一方由于不可抗力(如嚴(yán)重自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、瘟疫)不能履行或不能完全履行合同時,應(yīng)盡快向?qū)Ψ酵▓罄碛,?jīng)有關(guān)主管機關(guān)證明后,可允許延期履行、部分履行規(guī)定的,不以違約論。對這些貨物的處理方法,可由甲、乙雙方協(xié)商決定。
十二、圖紙及責(zé)任:
1、甲方負(fù)責(zé)提供該單項工程所有圖紙,乙方需安排設(shè)計到現(xiàn)場測量出圖,在接到甲方要求一天內(nèi)到場,在每批加工圖紙上須經(jīng)甲方蓋章或其委托人簽名方為有效。
2、甲方確定的加工圖紙需變更時應(yīng)在乙方未生產(chǎn)前以書面形式提出,否則,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此承受的實際損失(當(dāng)乙方收到甲方書面指令時,乙方已經(jīng)開始生產(chǎn)的,應(yīng)立刻停止生產(chǎn),否則甲方不予以承擔(dān)責(zé)任及損失)。
3、因甲方確定的加工圖紙不清楚,經(jīng)乙方審查(須在收到圖紙后二個工作日完成)書面通知仍不能修改,致使乙方無法生產(chǎn)的,乙方供貨期順延,乙方無需承擔(dān)由此造成逾期交貨之賠償責(zé)任。
4、如乙方未按甲方確定圖紙或技術(shù)要求加工的,乙方須對此承擔(dān)一切相關(guān)經(jīng)濟損失[包括但不限于更換人工、施工措施、輔助材料、業(yè)主方索賠等費用(如有)]及相關(guān)法律責(zé)任,由于乙方原因逾期交貨的按本合同相關(guān)條款執(zhí)行。
十三、雙方主要職責(zé)
。1)甲方:提供所需鋁板的規(guī)格、尺寸、數(shù)量、并確定加工圖紙及加工技術(shù)要求、貨到現(xiàn)場后的驗收、保管和按合同約定付款等。
。2)乙方:根據(jù)甲方確認(rèn)的圖紙及加工技術(shù)要求、尺寸清單、供貨期提供符合本合同約定的不銹鋼。
十四、產(chǎn)品的圖紙變更:在執(zhí)行合同過程中,產(chǎn)品加工圖紙變更需雙方確認(rèn)。若甲方提供尺寸、圖紙超出合同約定加工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),則該批量交貨期起始時間以甲乙雙方最終確認(rèn)后的不可變更的尺寸圖紙之日起計。
十五、爭議解決:基于本合同產(chǎn)生任何爭議由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成提交工程所在地的_______依法裁決。
十六、合同生效:本合同一式四份。自雙方簽章之日起生效,乙、
甲雙方各執(zhí)兩份,每份均具同等法律效力。經(jīng)雙方確認(rèn)的附件為合同正文組成部分,與本合同具相同效力。
甲方:_______(簽章)乙方:_______(簽章)
代表人:_______(簽章)代表人:_______(簽章)
開戶銀行:開戶銀行:_______
帳號:_______帳號:_______
建筑工程施工合同11
。痘A(chǔ)工程)
甲方:XXXXX有限公司
乙方:XXXX有限公司
依據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》和《建筑安裝工程合同條例》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),在遵循平等、自愿、公平和誠信的原則基礎(chǔ)上,雙方就以下施工事項協(xié)商一致,訂立如下協(xié)議:
一、 工程項目名稱:鼎XX
二、 工 程 地 點:大慶市XXX。
三、 工 程 內(nèi) 容:地下樁基礎(chǔ)工程,1#樓及裙樓工程。超 流態(tài)混凝土灌注樁基礎(chǔ)施工。混凝土工程總量約為:2千多立方米。最終以實際發(fā)生的,并經(jīng)甲方、乙方、監(jiān)理現(xiàn)場代表審核后的混凝土工程量為準(zhǔn),此工程量作為工程結(jié)算依據(jù)。
四、 工程價款及承包方式
1、 甲方支付乙方工程款,單方造價:鋼筋混凝土每立方米為1000元,工程價款按實際發(fā)生的工程量計算為準(zhǔn)。
。1) 該工程造價中已包含勞保統(tǒng)籌費用及安全生產(chǎn)措施費、總包服務(wù)費、稅金等費用。
。2) 此工程價款中已包含水電費用及相關(guān)的原材料、半成 品的檢驗、試驗等費用。
。3) 最終以實際發(fā)生的工程量進行結(jié)算,工程量計算以設(shè)計圖紙尺寸及相關(guān)規(guī)定為依據(jù)。由甲方、乙方及監(jiān)理現(xiàn)場代表負(fù)責(zé)確認(rèn),最終以甲方、乙方、監(jiān)理確認(rèn)的為準(zhǔn)。
。4)乙方負(fù)責(zé)向甲方支付2%稅金,其余部分由甲方負(fù)責(zé)。
2、 承包方式
。1) 乙方以包工包料形式承包,乙方負(fù)責(zé)按甲方、監(jiān)理批準(zhǔn)后的施工方案進行施工,并且提供人工、材料,進行機械鉆孔、灌注混凝土、鋼筋籠制作及安放等工作。
。2) 乙方自行負(fù)責(zé)工程所用水、電費用。
。3) 甲方負(fù)責(zé)監(jiān)管乙方樁基礎(chǔ)工程施工及提供場地,乙方負(fù)責(zé)施工、自行解決民工的臨時用宿舍等臨時建筑,甲方只負(fù)責(zé)按合同約定向乙方支付工程款。
3、 乙方的施工工作要接受甲方、監(jiān)理的監(jiān)管,乙方嚴(yán)格按照施工圖設(shè)計及《樁基規(guī)范》進行施工,如出現(xiàn)任何安全、質(zhì)量事故均由乙方負(fù)責(zé)。
五、 付款方式
1、本合同簽訂后,乙方人員、材料設(shè)備全部進場后,甲方向乙方支付工程款的30%為工程預(yù)付款;以后按形象進度撥付工程款。樁基礎(chǔ)工程完成后預(yù)留工程款的20%待試樁合格后由監(jiān)理單位、設(shè)計單位及甲乙雙方對樁基礎(chǔ)分項工程驗收合格,乙方交齊相應(yīng)的.樁基資料后進行最終結(jié)算。
2、甲方扣除工程款的5%作為質(zhì)保金,待工程竣工驗收合格,正常使用一年后全部付清。
六、工程期限
合同簽訂生效后,乙方人工、材料、機械設(shè)備等應(yīng)按經(jīng)過甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)要求日期就位、開工及竣工。乙方施工實行連續(xù)作業(yè)。施工工期為:自開鉆之日起10天(有效工作日)如施工現(xiàn)場不具備施工條件,工期順延。
七、質(zhì)量要求
1、按設(shè)計圖紙、甲方、乙方及監(jiān)理審定的施工組織設(shè)計及相關(guān)規(guī)范要求施工。工程質(zhì)量達到“合格”標(biāo)準(zhǔn)。如因乙方原因造成的質(zhì)量不合格所產(chǎn)生的一切責(zé)任及經(jīng)濟損失由乙方全部負(fù)責(zé)。
2、工程完工后20天內(nèi),且在甲方撥付最后一筆工程款之前,乙方向監(jiān)理單位及甲方提供完整、詳實的內(nèi)業(yè)技術(shù)資料四份。
八、責(zé)任及義務(wù)
甲方責(zé)任及義務(wù):
甲方應(yīng)提供確保樁基礎(chǔ)工程施工所要求的施工現(xiàn)場和通道等,為樁基礎(chǔ)工程施工提供一切工作條件。
乙方責(zé)任及義務(wù):
1、乙方施工樁基礎(chǔ)在監(jiān)理的監(jiān)督下和施工隊配合進行樁
基礎(chǔ)定位放線。施工中鉆出的泥土,由甲方、乙方、施工單位和挖土施工隊,四方承擔(dān)費用。
2、乙方提前做好施工機械、材料及人工等的準(zhǔn)備工作,按甲方及監(jiān)理審批的、甲方指定進入施工現(xiàn)場的日期進入現(xiàn)場、開工日期開工。
3、工程開工前五日內(nèi),向甲方及監(jiān)理提供施工組織設(shè)計及進度計劃進行審批,乙方必須按批準(zhǔn)后的方案施工,隨時接受甲方、監(jiān)理的檢查、監(jiān)督。
4、乙方在施工過程中如果發(fā)生由于土質(zhì)(如粉質(zhì)淤泥層等)情況,導(dǎo)致施工不能正常進行,乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工質(zhì)量及工期,由此而產(chǎn)生的一切費用全部由乙方承擔(dān),由而引起的工期順延。
5、乙方應(yīng)嚴(yán)格按國家相關(guān)行業(yè)操作規(guī)程進行施工;樁及樁內(nèi)鋼筋的種類、規(guī)格、尺寸、混凝土強度等級、單樁承載力必須滿足設(shè)計要求;試樁時,乙方應(yīng)達到試樁必備的條件。若樁在施工后的承載力(實際使用價值)達不到設(shè)計要求,乙方按照本工程造價的30%承擔(dān)違約責(zé)任。
6、乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、設(shè)計要求、經(jīng)甲方及監(jiān)理批準(zhǔn)的施工方案進行施工,隨時接受檢查并為檢查提供便利條件。在施工中服從甲方、監(jiān)理工程師的監(jiān)督和管理。
7、工程具備覆蓋、掩蓋條件,乙方自檢合格后及時通知甲方及監(jiān)理進行驗收。經(jīng)甲方現(xiàn)場相關(guān)專業(yè)人員及監(jiān)理工程師驗收合格后,方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。
8、乙方在施工過程中,若遇到地下障礙物、空洞、人防等,應(yīng)及時通知甲方、現(xiàn)場專業(yè)人員及監(jiān)理單位進行處理。乙方有義務(wù)采取一切措施保證施工工期和質(zhì)量。
9、乙方應(yīng)與甲方及監(jiān)理、施工單位積極配合,服從甲方及監(jiān)理單位的施工管理及技術(shù)管理。
10、乙方保證在接到甲方書面通知日起三日內(nèi),人工、材料及設(shè)備全部進場。
11、試驗樁必須加早強劑,其費用由乙方承擔(dān)。
12、乙方負(fù)責(zé)原材料及試塊的試驗送檢工作,并承擔(dān)試驗檢驗費用。
13、負(fù)責(zé)內(nèi)業(yè)資料的整理,竣工驗收后移交給監(jiān)理和甲方。
14、安全生產(chǎn) 乙方在樁基礎(chǔ)工程施工階段應(yīng)制定周密的施工安全保障計劃,做好安全技術(shù)交底工作,保證施工現(xiàn)場安全。如施工現(xiàn)場出現(xiàn)由于乙方原因引起的安全事故,乙方承擔(dān)全部責(zé)任及費用。
甲方責(zé)任及義務(wù)
1、做好施工現(xiàn)場的“三通一平”工作。
2、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)乙方和施工隊提供工程標(biāo)高控制點及主軸線,并以書面形式交給乙方,乙方負(fù)責(zé)放線定位,甲方及監(jiān)理驗線合格后乙方方可施工。
3、向乙方提供施工的水源、電源并接入施工現(xiàn)場內(nèi),由此引起的一切費用由乙方承擔(dān)。
4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理建設(shè)行政管理部門的相關(guān)手續(xù)。
九、其他事項
本合同甲乙雙方簽字后生效。如有未盡事宜,須雙方共同協(xié)商,作出補充協(xié)議,補充協(xié)議與合同具有同等效力。本協(xié)議未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
本合同一式肆份,甲方貳份,乙方貳份。每份合同均具有相同法律效力。
甲 方(公章): 乙 方(公章):
法人代表簽字: 法定代表簽字:
地 址: 地 址:
聯(lián) 系 電 話: 聯(lián) 系 電 話:
日 期: 日 期:
建筑工程施工合同12
建設(shè)單位:_______________ (以下簡稱甲方)
施工單位:_______________ (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》的規(guī)定結(jié)合本合同項下工程的具體情況,雙方經(jīng)協(xié)商達成一致協(xié)議并書立本合同以資共同遵照履行:
第1條工程概況
1.1工程名稱:甲方名下私房拆除及修建。
1.2工程地點:_______________。
1.3承包范圍:舊房拆除,新房重建。
1.4承包方式:包工包料。
1.5建設(shè)工期:本工程自_________年______月___日開工,于_________年______月___日竣工。
1.6工程質(zhì)量:參照國家房屋質(zhì)量有關(guān)要求。
1.7合同價款(人民幣大寫):______元每平方米(根據(jù)建筑施工完成后實際面積結(jié)算)。
第2條甲方工作
2.1開工前______天,向乙方進行現(xiàn)場交底,全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物;向乙方提供施工所需的水,電,氣及電訊等設(shè)備,并說明使用注意事項;辦理施工所涉及的各種申請,批件等手續(xù)。
2.2指派______為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對工程質(zhì)量,進度進行檢查。
2.3協(xié)調(diào)有關(guān)部門做好現(xiàn)場保衛(wèi),消防,垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費用。
第3條乙方工作
3.1參加甲方組織的現(xiàn)場交底,擬定施工方案和進度計劃(附件一),交甲方審定。
3.2指派______為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì),保量,按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項事宜。
3.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范,安全操作規(guī)程,防火安全規(guī)定,環(huán)境保護規(guī)定;嚴(yán)格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質(zhì)量檢查記錄;參加竣工驗收,編制工程結(jié)算。
3.4遵守國家或地方政府及有關(guān)部門對施工現(xiàn)場管理的規(guī)定,妥善保護好施工現(xiàn)場周圍建筑物,設(shè)備管線,古樹名木不受損壞。做好施工現(xiàn)場保衛(wèi)和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關(guān)系。
3.5工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對現(xiàn)場的一切設(shè)施和工程成品進行保護。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4因設(shè)計變更或非乙方原因造成的停電,停水,停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工______小時以上,工期相應(yīng)順延。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量及驗收的約定
5.1本工程以施工圖紙,作法說明和《建筑裝飾工程施工及驗收規(guī)范》,《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗評定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國家制訂的施工及驗收規(guī)范為質(zhì)量評定驗收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2本工程質(zhì)量應(yīng)達到國家質(zhì)量評定合格標(biāo)準(zhǔn)。甲方要求部分或全部工程項目達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)時,應(yīng)向乙方支付由此增加的`費用。
5.3甲,乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續(xù)。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗時,乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗。若復(fù)驗合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗費用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗不合格,其復(fù)驗及返工費用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知______日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收,移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時間內(nèi)未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費用和相關(guān)費用。
第6條關(guān)于工程價款及結(jié)算的約定
6.1本合同生效后,甲方分______次按下列方式支付工程款,尾款于竣工結(jié)算后______個月內(nèi)根據(jù)實際情形結(jié)算。
本合同簽署生效乙方派員進駐工程建設(shè)場所后______日內(nèi),甲方支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
第一層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
第二層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
第三層樓施工完畢(加蓋預(yù)制板)后支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
全部內(nèi)外墻裝飾完畢后支付總計工程款的______%,計人民幣______元;
全部工程完成甲方試用______個月內(nèi)如無質(zhì)量異議支付總計工程款的______%,實際面積的差價與此同時結(jié)算。
6.2工程竣工驗收后,乙方提出工程結(jié)算并將有關(guān)資料送交甲方。甲方自接到上述資料______天內(nèi)審查完畢。
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
7.1本工程乙方負(fù)責(zé)采購供應(yīng)的材料(附件二),應(yīng)為符合設(shè)計要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按時供應(yīng)到現(xiàn)場。
7.2凡由乙方采購的材料,設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1乙方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計規(guī)范。
8.2乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》,《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》,《中華人民共和國消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī),規(guī)范。
8.3由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程,消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟損失。
第9條獎勵和違約責(zé)任
9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,甲方應(yīng)補償乙方因停工,窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方______元。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方______元違約金。
9.3乙方應(yīng)妥善保護甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場堆放的家具,陳設(shè)和工程成品,如造成損失,應(yīng)照價賠償。
第10條爭議或糾紛處理
10.1本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請有關(guān)部門進行調(diào)解。
10.2當(dāng)事人不愿通過協(xié)商,調(diào)解解決或者協(xié)商,調(diào)解不成時,雙方同意由工程施工所在地人民法院裁判。
第11條附則
11.1本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
11.2本合同履行完成后自動終止。
甲方:_______________乙方:_______________
_________年______月___日_________年______月___日
建筑工程施工合同13
乙方(承包方):
依照《中華人民共和國合同法》 、《中華人民共和國建筑法》及其有關(guān)法律,行政法規(guī),遵循自愿、平等、公平、誠實、信用的原則,經(jīng)雙方協(xié)商,就 工程施工事宜達成協(xié)議并形成如下條款,協(xié)議雙方共同遵守。
一.工程概況
1.工程名稱:
2.工程地址:公園道西側(cè)
3.結(jié)構(gòu)類型:框架,地下二層,地上三十層,地下車庫約4萬㎡, 共計約20萬㎡.
4.合同價款:合同價款以正式建設(shè)工程施工合同確定的數(shù)額為準(zhǔn)。
5.施工場地條件:三通一平已完成,(其中施工用水由甲方提供水源,乙方配備供應(yīng)施工用水機具;施工場地道路由乙方負(fù)責(zé),公共道路由乙方負(fù)責(zé);費用由甲方承擔(dān),甲方提供施工用電源,施工中由乙方按實際發(fā)生量和用電損耗支付水電費,具備施工條件)。
6.工期:合同工期為兩年,開工日期為 年 月 日至 年 月 日,總工期為: 天。
7.工程質(zhì)量:合格, 文明施工達市級文明工地要求。
二.承包范圍及承包方式
1.工程承包范圍:全部施工圖紙范圍內(nèi)的樁基礎(chǔ)、土建、給排水、暖通、電氣內(nèi)容。下列項目:電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)分包項目乙方負(fù)責(zé)預(yù)埋、預(yù)留等內(nèi)容。配合專業(yè)分包工程項目的界限:
a.基礎(chǔ)土方工程的挖土另行分包,土方回填在本合同內(nèi)。土方回填運距據(jù)實簽證為準(zhǔn)。
b.電梯、消防、噴淋、通風(fēng)、弱電等專業(yè)項目另行分包。
2.甲方要求: 本工程合同(協(xié)議)簽訂后,乙方不得以任何形式和理由再行轉(zhuǎn)包和分包整體工程,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即終止合同,按乙方違約處理,并由有關(guān)部門依據(jù)相關(guān)規(guī)定實施處罰。
三.付款方式
乙方收到工程款同時提供正式收款發(fā)票。
1、乙方墊資施工至正負(fù)零后7日內(nèi)撥付已完成工程量價款的80%,以后每月?lián)芨兑淮,每月?6日乙方上報已完成的工程量,甲方在十個工作日內(nèi)審核并支付已完工程量價款的80%,如果甲方?jīng)]有審核完畢,按乙方上報的工程量計算并撥付。
2、工程全部完工驗收合格后支付至合同總價款的90%,結(jié)算完成后30日內(nèi)甲方向乙方撥付至工程結(jié)算總價款的95% 。
3、剩余工程結(jié)算款的5%作為工程質(zhì)量保修金,自驗收合格之日起滿一年十五日內(nèi)支付質(zhì)量保證金總額的60%,滿兩年十五日內(nèi)支付至質(zhì)量保證金總額的80%,滿三年后28日內(nèi)一次性付清。
4、甲乙雙方竣工計算,待甲方收到乙方結(jié)算書次日算起2個月審核完畢,結(jié)算中雙方如有爭議必須通過當(dāng)?shù)卦靸r部門裁定。
四.結(jié)算方法:
1.工程造價:土建安裝工程造價按一類取費總價不下浮,作為甲乙雙方工程結(jié)算造價。
2.執(zhí)行《全國統(tǒng)一建筑工程基礎(chǔ)定額河北省消耗量定額》、《全國統(tǒng)一建筑裝飾裝修工程消耗量定額河北省消耗定額》、《全國統(tǒng)一建筑安裝工程消耗定額》及相關(guān)定額,相關(guān)費用標(biāo)準(zhǔn)編制施工圖結(jié)算,認(rèn)價以外的工程材料價格以同期《唐山工程造價信息》為主,造價信息沒有包含及甲方指定的設(shè)備、材料價格。采用經(jīng)甲方確認(rèn)的市場價格調(diào)整(輔材及周轉(zhuǎn)、攤銷材料不做調(diào)整):機械費、人工費、措施費項目按定額規(guī)定計算并調(diào)整。
3.甲方直接分包的分項工程,乙方可以針對相應(yīng)的安裝工程收取合同價款的2%的配合費,該總包管理費由甲方向分包人代扣后支付給乙方。乙方應(yīng)配合甲方的專業(yè)發(fā)包工作,服從甲方總的計劃安排,為專業(yè)承包人提供必需的施工條件,總包方收取相應(yīng)的合同總價的`2%配合費,分包工程稅收由分包方承擔(dān)。
4.采購價格的認(rèn)定:采用造價信息價格的材料以同期信息價格為調(diào)差依據(jù),采用市場價格的,雙方認(rèn)定的價格為調(diào)差依據(jù),進度逾期未完成的工程材料價格的認(rèn)定方法:工程逾期,但材料價格下降時,以逾期的材料價格為調(diào)價依據(jù);工程逾期,但材料價格上漲時,以批準(zhǔn)的工程計劃規(guī)定的完成時間的價格為調(diào)差依據(jù)。
五.工程設(shè)計變更
1. 工程施工過程中,甲乙雙方應(yīng)根據(jù)項目實施的具體情況按照合同明確的范圍,以書面形式對工程變更內(nèi)容進行現(xiàn)場簽證。凡屬于工程計劃(或變更)范疇的工作內(nèi)容,必須按計劃(或變更)要求施工。凡施工現(xiàn)場需簽證的工程洽商或工程變更和涉及工程項目增加你的必須由甲方、監(jiān)理方和乙方授權(quán)代表簽蓋章生效,乙方必須將現(xiàn)場簽證原件匯總編輯成冊作為工程結(jié)算的依據(jù),由此發(fā)生的工程費用結(jié)算方法執(zhí)行第四條。
2.設(shè)計變更、工程洽商發(fā)生后一個月內(nèi)因乙方責(zé)任不辦理簽手續(xù)將不增加價款調(diào)整(如果屬于減項則調(diào)減工程價款)。
六. 材料進場要求及計價
1. 及主體工程質(zhì)量及影響小區(qū)統(tǒng)一效果的設(shè)備由甲方指定品牌或施工廠家,乙方采購,范圍有:鋼筋、水泥、商品混凝土、防水、涂料、墻磚、花崗巖、隔墻板、鋼筋螺紋連接、散熱器、給排水采暖管材。其中鋼材:唐鋼、承鋼、首鋼本廠產(chǎn)品及河北鋼鐵集團
2.指定品牌的材料設(shè)備甲方認(rèn)質(zhì)認(rèn)價,由乙方提前做好計劃并負(fù)責(zé)購買。乙方對甲方指定的材料設(shè)備嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),材料設(shè)備進場前必須做好檢驗,做施工規(guī)定的必要的試驗等。經(jīng)驗收合格后,方可進場使用。乙方對甲方指定的材料質(zhì)量負(fù)有全部責(zé)任。工程材料、成品、半成品的試驗檢驗費由甲方承擔(dān)。試驗單位須經(jīng)甲方、監(jiān)理單位認(rèn)可。工程定位放線由規(guī)劃局負(fù)責(zé)的部分。費用由甲方承擔(dān)。
3.進場材料設(shè)備與設(shè)計和樣品要求不符合的產(chǎn)品,甲方和監(jiān)理方應(yīng)禁止使用。由乙方按甲方和監(jiān)理方要求的時間運出施工現(xiàn)場,重新采購符合要求的產(chǎn)品,并由乙方承擔(dān)由此產(chǎn)生的費用,工期不予順延。
七.工程管理
1. 甲方委派工程師現(xiàn)場代表,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各方關(guān)系并代表甲方對施工圖設(shè)計、工程質(zhì)量、工程進度、施工安全、文明施工、工程質(zhì)量的確認(rèn)等進行全面管理,履行合同約定的內(nèi)容。
2. 乙方委派項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本工程施工管理與服務(wù)工作,協(xié)調(diào)現(xiàn)場內(nèi)所有專業(yè)施工隊的現(xiàn)場施工組織、管理、進度、技術(shù)、質(zhì)量、安全、文明施工、成品保護、所有材料設(shè)備保存,履行本合同約定內(nèi)容。
3. 乙方現(xiàn)場臨時設(shè)施,各分項加工場地、卷揚機、上料架場地要按照施工總平面圖布置,不得影響外網(wǎng)管線及相應(yīng)配套附屬設(shè)施工程施工。
4. 工程竣工后(以質(zhì)監(jiān)站驗收日期為準(zhǔn))90日內(nèi),乙方按照《城建檔案移交目錄》的標(biāo)準(zhǔn)向甲方提供三份完整的竣工資料,同時乙方必須為甲方提供辦理竣工備案手續(xù)的所有相關(guān)資料。
5. 乙方在施工過程中違反其承諾或不服從甲方及監(jiān)理的管理,甲方有權(quán)直令施工單位出場并終止合同,按乙方已完成的合同范圍內(nèi)的實際工程量并執(zhí)行河北省定額基價進行結(jié)算(材料價格調(diào)整執(zhí)行第四條款第二條),由乙方承擔(dān)全部違約責(zé)任;凡工程存在質(zhì)量隱患或即成事實的,乙方必須改正;對存在質(zhì)量隱患或發(fā)生質(zhì)量缺陷不改正的,每發(fā)生一次,甲方視具體事項給予經(jīng)濟處罰,由每次向乙方撥付工程款時扣除。
6. 存在工程分包的,乙方必須以書面形式呈報甲方,經(jīng)甲方簽認(rèn)后才能進場,并執(zhí)行合同約定的
建筑工程施工合同14
甲方:_______________
乙方:_______________
甲方為了發(fā)展村級公益事業(yè),加快村級環(huán)境面貌提升進度,計劃通過一事一議項目硬化村內(nèi)道路。本著雙方自愿、友好合作的`前提、并經(jīng)村民代表會議表決通過,甲乙雙方達成協(xié)議如下:
一、施工范圍:________村村內(nèi)主街道硬化________米,路寬________米,合計________平米;水泥厚度________厘米。
二、完工及驗收日期:合同簽訂之日起________個月內(nèi)完工,完工后________個工作日內(nèi)由甲方按合同約定進行驗收。
三、合同金額:承包總價款_______________元、款計(大寫)_______________。
四、付款方式:完工后________日內(nèi)由甲方負(fù)責(zé)驗收,驗收合格后立即清算工程款;本著互相尊重的原則,甲方在經(jīng)濟條件充裕的情況下可提前支付乙方部分工程款,待工程完結(jié)后出示相關(guān)付款手續(xù)辦理工程款結(jié)清事項。
五、權(quán)利和義務(wù):甲方有義務(wù)為乙方施工提供便利,并解決可能出現(xiàn)的村民糾紛,如乙方正常施工遭受村民攔阻,且甲方未盡調(diào)解義務(wù)造成的施工延期,乙方不負(fù)擔(dān)任何賠償責(zé)任,并有權(quán)力向甲方追討誤工費用。
六、違約責(zé)任:乙方如果無正當(dāng)理由超期完工,每天支付________元賠償金;乙方超期________個月或因工程質(zhì)量問題達不到甲方驗收標(biāo)準(zhǔn)視同違約甲方不負(fù)擔(dān)任何施工費用。
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,合同自簽字之日起立即生效!
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
建筑工程施工合同15
發(fā)包人:(以下簡稱甲方)
承包人:(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商,就本工程施工事項協(xié)商一致,訂立本合同,共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱:
2、工程地點:
3、承包范圍:
4、承包方式:
5、合同價款:合同總價每公里萬。單位造價每平方米元(竣工后以實際丈量面積為準(zhǔn)進行結(jié)算)。
二、技術(shù)要求
1、路面為cm厚水泥混凝土路面,寬米。
2、天然級配砂礫石墊層,厚度cm天然級配砂礫石,寬度6M。
3、cm厚灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求
1、路基處理
在原有路基的基礎(chǔ)上,對高低不平路段,采用推土機或裝載機整平,并清除地表雜草,然后用壓路機壓實。
2、嚴(yán)格控制路面材料質(zhì)量,墊層必須夯實,否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務(wù)
1、發(fā)包人的權(quán)利和義務(wù)
發(fā)包人委派的業(yè)主代表:
姓名:職務(wù);
職權(quán):對施工階段質(zhì)量、進度以及現(xiàn)場工程質(zhì)量進行監(jiān)理與控制、參與工程竣工驗收以及保修階段的相關(guān)工作。
2、發(fā)包人主要工作:
負(fù)責(zé)場地三通一平;
3、承包人的權(quán)利和義務(wù)
項目負(fù)責(zé)人姓名:
項目負(fù)責(zé)人代表承包人就此工程項目全權(quán)對發(fā)包人負(fù)責(zé)。
4、承包人主要工作:
負(fù)責(zé)本工程施工范圍內(nèi)的'施工安全工作。承包人應(yīng)按有關(guān)規(guī)定嚴(yán)格實施安全防護措施,承擔(dān)由于自身安全措施不當(dāng)造成事故的責(zé)任和因此而發(fā)生的費用;做好現(xiàn)場設(shè)備、材料的照管工作。做好現(xiàn)場施工記錄,配合發(fā)包人和監(jiān)理單位進行質(zhì)量檢查:
五、工程價款的支付
本合同簽訂之日付%,工程竣工驗收完后分階段視情況支付下?铐棥9こ藤|(zhì)量保證金為總造價的%,質(zhì)保期一年,質(zhì)保期自竣工驗收之日計算,期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應(yīng)按建設(shè)總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定,精心組織、文明安全施工;發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的行為均有權(quán)予以制止,直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負(fù)責(zé)并承擔(dān)相應(yīng)的經(jīng)濟責(zé)任、法律責(zé)任及相應(yīng)的一切經(jīng)濟賠償。
七、竣工驗收
承包人在工程具備竣工驗收條件錢24小時通知發(fā)包單位組織竣驗收。發(fā)包人在收到通知后及時組織有關(guān)單位進行驗收,并在驗收后2天內(nèi)給予認(rèn)可或提出整改意見。承包人按要求整改,并承擔(dān)自身原因造成的整改費用。
八、本合同一式兩份
甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。項目工程有關(guān)款項全部計算完畢后自行失效。
發(fā)包人:(簽章)
承包人:(簽章)
年月日
【建筑工程施工合同】相關(guān)文章:
建筑安裝工程施工合同范本(通用11篇)06-30
小工程施工合同范本(精選15篇)07-29
房屋建筑施工合同01-10
消防工程施工合同范本(通用11篇)04-15
建筑公司合同管理制度03-03
房屋建筑承包合同(精選10篇)07-01