分包合同

時(shí)間：2023-06-12 09:14:00 其他合同范本我要投稿

勞務(wù)分包合同推薦度：
工程分包合同推薦度：
土建分包合同推薦度：
工程勞務(wù)分包合同推薦度：
拆除工程分包合同推薦度：
相關(guān)推薦

實(shí)用的分包合同范文錦集六篇

　　隨著法律知識(shí)的普及，能夠利用到合同的場(chǎng)合越來(lái)越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。合同有不同的類型，當(dāng)然也有不同的目的，以下是小編為大家收集的分包合同6篇，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

實(shí)用的分包合同范文錦集六篇

分包合同篇1

　　甲方(發(fā)包方)：

　　乙方(承包方)：

　　因工程建設(shè)需要，甲方將及附屬工程的模板制作，安裝分項(xiàng)發(fā)包給乙方，為了明確雙方的權(quán)利、責(zé)任、義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本工程的實(shí)際情況，為了明確雙方在施工過(guò)程中有關(guān)權(quán)利、義務(wù)和經(jīng)濟(jì)責(zé)任，本著平等互利的原則，經(jīng)雙方協(xié)商簽訂如下條款：

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地址：

　　3、工程情況：全框架，剪力墻結(jié)構(gòu)，以實(shí)際面積為準(zhǔn)。

　　二、承包范圍、方式、內(nèi)容

　　(一)承包范圍：本工程施工圖(建施、結(jié)施)及設(shè)計(jì)變更所含的全部模板制作、零平以下地梁及剪力墻基礎(chǔ)，標(biāo)準(zhǔn)架管按施工規(guī)范的搭拆等所需模板制作安裝的全面完善。

　　(二)承包方式：本單項(xiàng)工程采用大包干式，即包工、包料、包質(zhì)量、包工期、包安裝、包造價(jià)等，具體是：

　　包工：乙方自行組織足夠的有操作證的技工，對(duì)本工種承包范圍內(nèi)的用工總承包，同時(shí)必須保證工程質(zhì)量，進(jìn)度要求。

　　包料：甲方提供模板的安裝主要材料，其余耗材如(鐵絲、元釘、打磨用的機(jī)具及磨片等)施工工具和生活用具等由乙方自己承擔(dān)。

　　包質(zhì)量：本工程主體為優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)，同時(shí)在施工中必須滿足建設(shè)方、監(jiān)理方、施工方、甲方的相關(guān)要求，必須對(duì)梁、柱、模板的爆模移位，垂直度進(jìn)行修補(bǔ)、打磨。

　　包工期：乙方滿足進(jìn)度要求，滿足建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方要求。

　　包安全：乙方負(fù)責(zé)安全教育、安全檢查、安全督促，如不按國(guó)家安全相關(guān)規(guī)范施工，乙方承擔(dān)全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任。

　　(三)承包內(nèi)容：

　　1、對(duì)該工程所使用模板的維護(hù)保養(yǎng)、質(zhì)量由施工方和甲方現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。

　　2、對(duì)自己所做周邊材料的收集、清理并堆碼整齊。

　　3、負(fù)責(zé)開(kāi)工進(jìn)場(chǎng)到竣工撤場(chǎng)期間所有材料的.掉運(yùn)，同時(shí)在施工方指定地點(diǎn)進(jìn)行堆碼，如不按甲方要求，一切費(fèi)用由乙方負(fù)責(zé)。

　　4、乙方不按甲方所說(shuō)的規(guī)范去做，后果由乙方全部承擔(dān)。

　　5、乙方必須設(shè)自己套房的梁、柱、斷頭線。

　　6、乙方承擔(dān)元絲、元釘、墨斗、墨汁、廣線等全部工具。

　　(四)其它約定

　　1、每樓層完工后材料必須按要求堆碼。

　　2、在樓層掉運(yùn)完后不準(zhǔn)有木工的任何雜物。

　　3、各樓層澆混凝土?xí)r，必須派人護(hù)模，如發(fā)現(xiàn)沒(méi)有人護(hù)模，每一次按100元計(jì)算。

　　4、不準(zhǔn)亂鋸門條、木板，如被施工方發(fā)現(xiàn)，造成金額由乙方承擔(dān)。

　　5、無(wú)條件配合施工現(xiàn)場(chǎng)的質(zhì)量、安全的文明施工，若產(chǎn)生的損失由乙方全部承擔(dān)。

　　6、模板拼縫密實(shí)，梁柱節(jié)點(diǎn)不允許凹凸不平現(xiàn)象，若發(fā)現(xiàn)必須立即修改，梁、柱、板、雨棚、空調(diào)板、陰角四周的水平和垂直度，只能在5mm內(nèi)，梁柱節(jié)點(diǎn)(含內(nèi)外墻面)不能出現(xiàn)流漿。

　　7、支模過(guò)程中造成安全網(wǎng)損壞必須全額賠償，吊模位置陷入砼的由自己處理砼缺陷。

　　8、工地上嚴(yán)禁酒后上班，不準(zhǔn)穿拖鞋，不準(zhǔn)打架斗毆，酒后鬧事及偷盜行為，按損失額加倍賠償，情節(jié)嚴(yán)重送公安機(jī)關(guān)。

　　(五)工程單價(jià)和付款方式：

　　1、工程單價(jià)

　　根據(jù)以上乙方承擔(dān)的工程范圍和要求，結(jié)合甲方的實(shí)際情況，本單項(xiàng)工程模板制作安裝，單價(jià)定為模板接觸面積為元/m2計(jì)算)。/m2計(jì)算，安全按2、付款方式：采用乙方先墊支做完所有樓層，甲方階段性的付生活費(fèi)，乙方不得故意，以工資原因停工和其它原因停工和在中途離去，給甲方帶來(lái)一切困難和經(jīng)濟(jì)損失，甲方按工程款余付給乙方工資，撤出現(xiàn)場(chǎng)和撤出合同。其作為違約金。

　　2、付款方式（略）

　　三、如上述不違規(guī)，甲方在全體完工后一個(gè)月內(nèi)付清所有工資。

　　四、本合同一式叁份，甲方貳份，乙方壹份，雙方簽字蓋章后生效，具有同等法律效力。

　　甲方：代表：

乙方：

　　簽計(jì)地址：

　　簽訂日期：年月日

分包合同篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　為確保程質(zhì)量、保證安全文明施工，按期完成施工任務(wù)，依照《中華人民共和國(guó)合同法》本著自愿互利、權(quán)益平等的原則，經(jīng)雙方協(xié)商一致制定本合同。

　　第一條工程概況

　�。ㄒ唬┕こ堂Q：咸寧市環(huán)境監(jiān)控中心

　�。ǘ┕こ痰攸c(diǎn)：

　�。ㄈ┕こ坛邪问剑喊ぐ�

　　第二條工程承包內(nèi)容和范圍

　�。ㄒ唬┩饽_手架：工作范圍包括外墻腳手架、上料平臺(tái)、安全通道、周邊防護(hù)欄桿、剪力撐密目網(wǎng)、及安全網(wǎng)的提供及掛設(shè)。鋼管的油漆和搬運(yùn)，腳手架拆除后的堆放、扣件回倉(cāng)。

　　（二）內(nèi)腳手架：工作范圍包括只需材料及時(shí)供應(yīng)。

　　第三條單價(jià)及結(jié)算方式

　　1、按工程的建筑面積計(jì)算、外腳手架+0.000以下按地下室外墻面計(jì)算。單價(jià)：20元/㎡，+0.000以上按建筑面積計(jì)算。內(nèi)腳手架按每層建筑面積計(jì)算。外架：26元/㎡，內(nèi)架：27元/㎡。

　　2、付款方式：外腳手架：全部搭設(shè)搭設(shè)完畢付總價(jià)的80%，中途付30%，余款待拆完腳手架三個(gè)月內(nèi)付清。（經(jīng)各質(zhì)監(jiān)部門的驗(yàn)收簽署書(shū)面交接手續(xù)完善）否則甲方付款時(shí)間相應(yīng)順延。內(nèi)腳手架：每搭設(shè)完畢一層，待上層砼澆搗完畢后，付該層總價(jià)的80%，余此類推，余款待主體驗(yàn)收后，三個(gè)月內(nèi)付清。

　　第四條甲方的權(quán)利和義務(wù)

　　1、甲方有權(quán)按照工程的進(jìn)展需要，安排調(diào)度乙方施工；有權(quán)對(duì)乙方的施工過(guò)程進(jìn)行相應(yīng)的檢查監(jiān)督；有權(quán)按照本合同的相關(guān)條款對(duì)乙方的違規(guī)、違紀(jì)行為予以處罰。

　　2、甲方有義務(wù)維護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)秩序，做好施工前期的準(zhǔn)備工作和基礎(chǔ)平整工作；有義務(wù)為乙方提供所需圖紙資料；有義務(wù)按合同約定按時(shí)支付乙方工程進(jìn)度款。

　　第五條乙方的.權(quán)利和義務(wù)

　　1、乙方有權(quán)要求甲方按約如期支付工程進(jìn)度款。

　　2、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一調(diào)配。接受甲方檢查監(jiān)督，嚴(yán)格按照施工圖的要求和施工規(guī)范、操作規(guī)程及技術(shù)交底認(rèn)真組織精心施工，確保工程質(zhì)量。若因乙方原因而給甲方造成損失的，由乙方負(fù)責(zé)賠償。

　　3、乙方必須按照甲方工程進(jìn)展情況及工期要求完成作業(yè)量，若因乙方原因而影響到甲方工程無(wú)法進(jìn)展的，由乙方每天補(bǔ)償甲方人民幣1000元直至影響消除。

　　第六條安全文明施工要求及處罰措施：

　　1、乙方施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)，必須帶好安全帽，高處作業(yè)時(shí)，必須系好安全帶，發(fā)現(xiàn)一人違規(guī)，罰款500元。

　　2、嚴(yán)禁酒后作業(yè)，工作期間嚴(yán)禁穿拖鞋、易滑鞋、嚴(yán)禁赤腳作業(yè)，違者沒(méi)人每次罰款1000元。

　　3、現(xiàn)場(chǎng)施工人員必須持證上崗，未經(jīng)甲方管理人員許可，不準(zhǔn)帶無(wú)關(guān)人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)。

　　4、雨天及大風(fēng)五級(jí)以上天氣嚴(yán)禁高空作業(yè)。

　　5、腳手架拆卸時(shí)，要設(shè)警戒區(qū)，有專人指揮，嚴(yán)禁上下同時(shí)拆除。

　　6、嚴(yán)禁聚眾鬧事等現(xiàn)象發(fā)生，工地中發(fā)生任何事情必須及時(shí)向甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人匯報(bào)，共同協(xié)商，妥善處理，防止事態(tài)擴(kuò)大。若出現(xiàn)斗毆行為，罰乙方2000元。乙方所有罰款均在當(dāng)期工程結(jié)算時(shí)扣除。

　　第七條其它約定

　　1、施工期間乙方負(fù)責(zé)人或委托代理人必須全天在施工現(xiàn)場(chǎng)，以便雙方接洽溝通。

　　2、乙方進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)后，沒(méi)有完成合同工作量中途退場(chǎng)者，無(wú)論有理由，已完成部分均按合同單價(jià)的20%予以結(jié)算，其余部分作為甲方再聯(lián)系施工隊(duì)伍的延期、怠工補(bǔ)償。給甲方造成損失的由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

　　3、本合同工期為10個(gè)月，春節(jié)期間1個(gè)月不計(jì)工期，具體開(kāi)工時(shí) 間及竣工日期由甲方書(shū)面通知乙方，并互做簽證。若竣工期提前，乙方應(yīng)根據(jù)甲方要求提前拆除腳手架，其工程價(jià)款不變；若工期延后，甲方按月每平方米補(bǔ)償乙方1.5元。

　　4、一切與腳手架有關(guān)的事務(wù)全部由乙方自行制作、安裝和預(yù)埋，甲方應(yīng)予以配合。

　　5、乙方應(yīng)切實(shí)保障施工人員的人身安全，購(gòu)買好全部施工人員的人身保險(xiǎn)，并在施工期間由甲方提供施工人員的人身保險(xiǎn)證明。因乙方施工所發(fā)生的安全事故，其后果均由乙方自負(fù)。

　　6、乙方在拆除腳手架過(guò)程中，甲方吊機(jī)等設(shè)備必須為乙方提供便利，但乙方應(yīng)服從甲方的統(tǒng)一安排。

　　第八條地方上強(qiáng)裝、強(qiáng)卸由甲方負(fù)責(zé)。

　　第九條本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，簽字后生效，工程完工結(jié)算后終止。

　　第十條未盡事宜，甲乙雙方協(xié)商解決。

　　甲方：（簽字）負(fù)責(zé)人：

　　乙方：（簽字）負(fù)責(zé)人：

　　二0一一年月日

分包合同篇3

　　發(fā)包人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）

　　承包人：（以下簡(jiǎn)稱乙方）

　　依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其它有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則，雙方就本裝修工程施工勞務(wù)承包事項(xiàng)協(xié)商一致，訂立協(xié)議如下：

　　一、承包方式：包人工、包質(zhì)量、包安全。

　　二、承包范圍：C、B棟1～3層的電路鋪設(shè)各戶至各樓層的主線、電箱內(nèi)各器件組裝、各通道照明、消防應(yīng)急燈專線及插座、部份功能性專線及插座，室內(nèi)開(kāi)關(guān)插座、燈具、電器安裝(不含空調(diào))，暗線、暗盒開(kāi)槽裝盒、線后水泥砂漿抹平(不能高出墻面)，當(dāng)班自產(chǎn)垃圾清掃至樓下統(tǒng)一放置

　　三、工程質(zhì)量：1、主線槽安裝統(tǒng)一水平，吊鉤設(shè)置均勻美觀，電箱內(nèi)按統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)角度組裝，電箱內(nèi)線頭留置長(zhǎng)度約80厘米為宜不得浪費(fèi)；2、各室內(nèi)線槽盡量順陰角垂直走向，線槽用槍訂固定時(shí)，槽內(nèi)訂必須付腳，不允許有垂直訂頭外露；3、室內(nèi)線盒嚴(yán)格按各標(biāo)準(zhǔn)統(tǒng)一各自高度，功能相同的必須同一高度，底盒安裝必須牢固水平；4暗線預(yù)埋用pvC管套至與線盒連接位；5、各開(kāi)關(guān)插座底盒必須暗裝；5、各線頭留置不得浪費(fèi)，嚴(yán)禁工人私自將線頭帶走；6、嚴(yán)格按色裝線，黃紅綠為火線、蘭色為零線、黃綠相間為接地線。

　　四、結(jié)算方式：

　　1、按外墻內(nèi)邊丈量面積： 30 元/㎡；閣樓不另計(jì)面積。

　　五、付款方式：

　　本工程以實(shí)際發(fā)生工日數(shù)據(jù)為依據(jù)，按每日 30 元/人生活費(fèi)，每 10 天支付一次，每月支付工程進(jìn)度款至 50% ，工程完工質(zhì)檢合格，支付工程款的 75% ；工程竣工驗(yàn)收達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后，工程款付至經(jīng)甲、乙雙方共同確認(rèn)的結(jié)算金額的 90% 。驗(yàn)收合格后100天后付清。付工程款時(shí)乙方提交每位工人的`身份證復(fù)印件由工人按指模簽名確認(rèn)。

　　六、甲方責(zé)任：

　　1、提供所有民工的身份證復(fù)印件。

　　2、乙方必須自備施工工具，負(fù)責(zé)作業(yè)層面的衛(wèi)生，施工中不得浪費(fèi)和損失材料，保護(hù)好設(shè)備和制成品，如有損壞雙倍賠償。

　　3、教育民工遵守甲方和建設(shè)方的有關(guān)規(guī)定，服從甲方管理和指揮，不得打架、鬧事，處理好建設(shè)方、甲方及其他施工隊(duì)伍的關(guān)系。

　　4、乙方應(yīng)按安全規(guī)范技術(shù)規(guī)范組織施工，確保施工安全，由于乙方施工安全措施不力等原因，造成安全事故，其責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。

　　5、乙方確保人身安全和飲食安全，發(fā)生責(zé)任事故，其責(zé)任及相關(guān)費(fèi)用全部由乙方承擔(dān)。

　　七、工程質(zhì)量的約定：

　　1、因乙方施工原因?qū)е鹿こ涛催_(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)，未通過(guò)建設(shè)方、監(jiān)理方、甲方的驗(yàn)收，乙方進(jìn)行返工所發(fā)生的人工費(fèi)及材料費(fèi)由乙方承擔(dān)。

　　2、由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量，其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　3、工地紀(jì)律約定：不得打架，上班時(shí)間不準(zhǔn)喝酒，不得隨地大小便。注意保護(hù)別人勞動(dòng)成果。當(dāng)班自產(chǎn)垃圾當(dāng)班必須清理，當(dāng)班領(lǐng)用材料(電線、開(kāi)關(guān)、插座、燈具)下班必須交回，第二天上班重新領(lǐng)用，嚴(yán)格按色號(hào)裝線，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)罰款500元每次。所有材料由包工頭親自領(lǐng)取，如在施工中所領(lǐng)用材料與實(shí)際使用的數(shù)量不符時(shí)，包工頭必須賠償損失開(kāi)關(guān)插座按20元每個(gè)，漏電保護(hù)器按80元每個(gè)，單極開(kāi)關(guān)按20元每個(gè)。所有罰款及賠償款直接從工資內(nèi)扣除。

　　4、文明施工約定；嚴(yán)格控制操音，早上8點(diǎn)半之前、中午12點(diǎn)至下午1點(diǎn)半不得使用電錘等操音大的設(shè)備。不得擾民，無(wú)關(guān)人員不得帶入工地。設(shè)有內(nèi)部食堂，由工頭統(tǒng)一報(bào)歺，收費(fèi)10元每歺，從工程款中扣除。也可選擇叫外賣。

　　5、防火約定：煙頭必須就地捏滅，不得動(dòng)用明火。

　　6、防工傷事故約定：禁止違章操作，如工人自我感覺(jué)危險(xiǎn)應(yīng)立即停止施工并向項(xiàng)目部匯報(bào)，否則一切安全事故由乙方承擔(dān)。

　　八、有關(guān)工期的約定：

　　1、因乙方原因造成的延誤，工期不順延。因乙方原因延期竣工，延誤工期每延誤一天乙方支付甲方1000元的工期違約金。違約金不超過(guò)結(jié)算價(jià)款的10%。合同生效后10天內(nèi)暗裝線盒及需走地的暗線安裝完畢，走道布線、20天內(nèi)安裝完畢，其他60天內(nèi)全面完工，如甲方原因，工期順延。

　　九、其它條款：

　　1、承包人向發(fā)包方承諾照合同約定進(jìn)行施工、竣工，并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

　　2、因乙方的施工未達(dá)到約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，或不能如期完成工程施工則甲方隨時(shí)有權(quán)調(diào)整其施工范圍及減少其工作量，或者終止合同。

　　3、若發(fā)包方與承包方意見(jiàn)發(fā)生分歧，經(jīng)協(xié)商不能達(dá)成一致時(shí)，通過(guò)仲裁解決。

　　4、乙方中途撤場(chǎng)負(fù)全部責(zé)任，包括退還已付所有工程款，合同雙方簽字生效。本協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，工程完成自行消除。

　　發(fā)包人：承包人：

　　日期：日期：

分包合同篇4

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，建設(shè)工程施工過(guò)程中，建設(shè)方工作人員與第三人簽訂分包合同，判斷該分包合同的效力是否及于建設(shè)方的主要依據(jù)為，該工作人員是否有權(quán)代表建設(shè)方并且是否以建設(shè)方的名義對(duì)外簽訂分包合同。

　　20xx年9月22日，案外人上海五天實(shí)業(yè)有限公司與一冶集團(tuán)公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，一冶集團(tuán)公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團(tuán)公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實(shí)業(yè)公司發(fā)送《關(guān)于徐涇新廠房項(xiàng)目工程款支付的確認(rèn)函》，載明：“上海五天實(shí)業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項(xiàng)目施工過(guò)程中，代為支付給現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部代表劉乙三方核對(duì)，均無(wú)異議，該函上分別由五天實(shí)業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。劉乙在劉甲提供的《工程竣工結(jié)算匯總表》中確認(rèn)：“所有項(xiàng)目以640萬(wàn)元（陸佰肆拾萬(wàn)元正）結(jié)算。上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實(shí)業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負(fù)責(zé)單位為中國(guó)第一冶金建設(shè)公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目不良行為通報(bào)”中載明“五天實(shí)業(yè)有限公司一期、二期、三期的工程項(xiàng)目經(jīng)理為劉乙”。20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，請(qǐng)求判令一冶上海分公司與一冶集團(tuán)公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失。一冶上海分公司與一冶集團(tuán)公司共同辯稱：其與劉甲之間無(wú)合同關(guān)系，劉甲從劉乙處分包系爭(zhēng)工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結(jié)算清楚并全額付清款項(xiàng)，故不同意向劉甲承擔(dān)付款義務(wù)。

　　本案的爭(zhēng)議焦點(diǎn)主要為，一冶集團(tuán)公司與劉甲之間是否存在分包合同關(guān)系。一審法院審理認(rèn)為，系爭(zhēng)工程由一冶集團(tuán)公司承接，對(duì)外顯示一冶集團(tuán)公司為總包單位。一冶集團(tuán)公司稱系爭(zhēng)工程項(xiàng)目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項(xiàng)目經(jīng)理，工地企業(yè)負(fù)責(zé)人為一冶集團(tuán)公司，而劉乙以一冶集團(tuán)公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權(quán)向一冶集團(tuán)公司主張工程款。但在實(shí)際施工中，一冶上海分公司及一冶集團(tuán)公司確認(rèn)該工程由一冶集團(tuán)公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團(tuán)公司的分支機(jī)構(gòu)，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書(shū)中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進(jìn)行施工，因此可以確認(rèn)工程實(shí)際為一冶上海分公司及一冶集團(tuán)公司共同負(fù)責(zé)。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司承擔(dān)付款義務(wù)，與法無(wú)悖，可予支持。二審法院審理認(rèn)為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團(tuán)公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團(tuán)公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團(tuán)公司與劉甲之間是否存在分包合同關(guān)系是本案的主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭(zhēng)工程在內(nèi)的五天實(shí)業(yè)公司相關(guān)工程的項(xiàng)目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司對(duì)此予以否認(rèn)，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關(guān)信息的準(zhǔn)確性通常應(yīng)得到認(rèn)可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實(shí)業(yè)公司的工程款支付確認(rèn)函中記載劉乙的身份為項(xiàng)目部代表，故本院對(duì)劉甲關(guān)于劉乙系代表一冶集團(tuán)公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團(tuán)公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應(yīng)及于一冶集團(tuán)公司。一冶上海分公司作為一冶集團(tuán)公司的分支機(jī)構(gòu)，實(shí)際負(fù)責(zé)系爭(zhēng)工程的施工管理并對(duì)外支付工程款，原審法院判決由一冶集團(tuán)公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔(dān)連帶責(zé)任并無(wú)不當(dāng)。因一冶集團(tuán)公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認(rèn)其收到的工程款數(shù)額，一冶集團(tuán)公司與一冶上海分公司還應(yīng)向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應(yīng)的利息。原審法院所作判決并無(wú)不當(dāng)，可予維持。

　　二、案件來(lái)源

　　上海市青浦區(qū)人民法院（20xx）青民三（民）初字第2242號(hào)；上海市第二中級(jí)人民法院（20xx）滬二中民二（民）終字第1831號(hào)

　　三、基本案情

　　20xx年9月22日，案外人上海五天實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱五天實(shí)業(yè)公司）與一冶集團(tuán)公司簽訂《建設(shè)工程施工合同》，約定一冶集團(tuán)公司承包五天實(shí)業(yè)公司徐涇新建廠房車間一的土建及水電，工程款人民幣（以下幣種均為人民幣）17，900，000元。同年9月25日，五天實(shí)業(yè)公司與一冶集團(tuán)公司簽訂《補(bǔ)充協(xié)議書(shū)》，約定一冶集團(tuán)公司承接五天實(shí)業(yè)公司徐涇新廠一期、二期、三期、四期建設(shè)的建筑安裝工程施工，總計(jì)107，900，000元（包括前述合同金額）。一冶集團(tuán)公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團(tuán)公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，約定劉甲承接五天實(shí)業(yè)公司新園區(qū)水電工程，承包方式為包工包料，工程造價(jià)為5，897，554元，付款方式為保固期滿一個(gè)月內(nèi)，付清全部工程款，保固期為驗(yàn)收合格后12個(gè)月等。20xx年1月9日，劉乙在一冶上海分公司出具的《內(nèi)部工程結(jié)算單》上簽字確認(rèn)，該表格上載明：“工程名稱為上海五天實(shí)業(yè)有限公司新建廠房工程，總包單位為一冶上海分公司，承包單位為劉乙作業(yè)隊(duì)，承包范圍為土建及安裝總體，對(duì)外結(jié)算金額為81，500，000元，提取固定管理費(fèi)2，100，000元，內(nèi)部結(jié)算金額（含稅）為79，400，000元，財(cái)務(wù)部意見(jiàn)中寫(xiě)明扣除稅費(fèi)2，603，886元”。20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實(shí)業(yè)公司發(fā)送《關(guān)于徐涇新廠房項(xiàng)目工程款支付的確認(rèn)函》，載明：“上海五天實(shí)業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項(xiàng)目施工過(guò)程中，代為支付給現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部代表劉乙三方核對(duì)，均無(wú)異議，基于以上事實(shí)，現(xiàn)對(duì)貴公司支付徐涇廠房項(xiàng)目工程款作如下確認(rèn)：1、貴公司支付至我公司銀行賬戶工程款51，000，000元，2、貴公司代為支付給現(xiàn)場(chǎng)項(xiàng)目部的工程款17，500，000元，以上兩項(xiàng)合計(jì)68，500，000元經(jīng)三方確認(rèn)后即為截止20xx年1月31日貴公司支付給我公司徐涇新廠房項(xiàng)目的工程款，三方財(cái)務(wù)據(jù)此入賬”。該函上分別由五天實(shí)業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。五天實(shí)業(yè)公司發(fā)包給一冶集團(tuán)公司的上述工程分項(xiàng)最晚竣工驗(yàn)收時(shí)間為20xx年11月28日。 20xx年6月26日，劉乙在劉甲提供的《工程竣工結(jié)算匯總表》（水電工程）中確認(rèn)：“所有項(xiàng)目以640萬(wàn)元（陸佰肆拾萬(wàn)元正）結(jié)算，保修期一年從質(zhì)檢站竣工驗(yàn)收開(kāi)始”。該匯總表上由劉甲的代表張仲青簽字。20xx年1月19日，劉甲申請(qǐng)工程款20萬(wàn)元，由劉繼平作為經(jīng)辦人在用款申請(qǐng)單上簽字。一冶上海分公司于20xx年1月20日電匯昆山興達(dá)揚(yáng)機(jī)電工程有限公司20萬(wàn)元（該公司于20xx年9月16日出具證明，表明其代劉甲收取工程款）。劉甲確認(rèn)截止至原審起訴前，其共計(jì)收到工程款4，770，000元。劉乙于20xx年11月17日向一冶上海分公司出具《承諾書(shū)》，載明：“中國(guó)第一冶金建設(shè)有限責(zé)任公司上海分公司，本人（劉乙施工隊(duì)）承諾，本人以中國(guó)第一冶金建設(shè)有限責(zé)任公司名義于20xx年3月25日承接了旭懋電子科技（上海）有限公司新建廠房工程、于20xx年9月23日承接了上海五天實(shí)業(yè)有限公司徐涇新廠房工程，并承包該兩個(gè)工程，因這兩個(gè)工程而產(chǎn)生的材料費(fèi)、人工費(fèi)等對(duì)外欠款都由本人（劉乙施工隊(duì)）承擔(dān)還款責(zé)任。……5月本人（劉乙施工隊(duì)）又承包了中國(guó)第一冶金建設(shè)有限責(zé)任公司在上海世天威K7—1總承包工程中的部分工程，現(xiàn)承諾盡快辦理我（劉乙施工隊(duì)）在世天威K7—1工程所做工程的結(jié)算，并對(duì)因我（劉乙施工隊(duì)）在世天威K7—1工程中所欠的材料款和人工費(fèi)等對(duì)外欠款承擔(dān)全部還款責(zé)任。鑒于

　　以上債務(wù)將給貴司帶來(lái)訴訟風(fēng)險(xiǎn)，我愿將我本人全部財(cái)產(chǎn)（含股權(quán)）抵押給貴司，對(duì)以上債務(wù)的償還提供還款擔(dān)保，并配合貴司辦理相應(yīng)的抵押登記手續(xù)（包括我方相關(guān)人員的簽字手續(xù)），如貴司因以上債務(wù)導(dǎo)致?lián)p失，包括但不限于本金、利息、訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等訴訟相關(guān)的各項(xiàng)費(fèi)用將由我全部承擔(dān)”。上海市建筑建材業(yè)受理服務(wù)中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實(shí)業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負(fù)責(zé)單位為中國(guó)第一冶金建設(shè)公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設(shè)工程項(xiàng)目不良行為通報(bào)”中載明“五天實(shí)業(yè)有限公司一期、二期、三期的工程項(xiàng)目經(jīng)理為劉乙”。一冶上海分公司于20xx年10月19日工商注冊(cè)成立，一冶上海第一分公司于20xx年10月24日工商注冊(cè)成立。中國(guó)第一冶金建設(shè)有限責(zé)任公司為一冶集團(tuán)公司曾用名。

　　20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，認(rèn)為其所承建的涉案工程項(xiàng)目結(jié)算價(jià)經(jīng)雙方確認(rèn)為6，400，000元。但對(duì)方只支付了工程款4，970，000元，余款至今未支付。故劉甲請(qǐng)求判令一冶上海分公司與一冶集團(tuán)公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失（從20xx年7月1日開(kāi)始計(jì)算到實(shí)際支付之日止，按照中國(guó)人民銀行同期貸款利率兩倍的標(biāo)準(zhǔn)）承擔(dān)連帶責(zé)任。原審審理中，劉甲表示堅(jiān)持要求一冶上海分公司與一冶集團(tuán)公司承擔(dān)付款義務(wù)，不要求劉乙承擔(dān)付款義務(wù)。一冶上海分公司與一冶集團(tuán)公司共同辯稱：其與劉甲之間無(wú)合同關(guān)系，劉甲從劉乙處分包系爭(zhēng)工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結(jié)算清楚并全額付清款項(xiàng)，故不同意向劉甲承擔(dān)付款義務(wù)。一冶上海分公司與一冶集團(tuán)公司就承擔(dān)連帶責(zé)任一節(jié)無(wú)異議。

　　四、法院審理

　　原審法院認(rèn)為，系爭(zhēng)工程由一冶集團(tuán)公司承接，對(duì)外顯示一冶集團(tuán)公司為總包單位。一冶集團(tuán)公司稱系爭(zhēng)工程項(xiàng)目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項(xiàng)目經(jīng)理，工地企業(yè)負(fù)責(zé)人為一冶集團(tuán)公司，而劉乙以一冶集團(tuán)公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權(quán)向一冶集團(tuán)公司主張工程款。但在實(shí)際施工中，一冶上海分公司及一冶集團(tuán)公司確認(rèn)該工程由一冶集團(tuán)公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團(tuán)公司的分支機(jī)構(gòu)，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書(shū)中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進(jìn)行施工，因此可以確認(rèn)工程實(shí)際為一冶上海分公司及一冶集團(tuán)公司共同負(fù)責(zé)。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司承擔(dān)付款義務(wù)，與法無(wú)悖，可予支持。

　　關(guān)于工程款的結(jié)算，劉乙為項(xiàng)目經(jīng)理，又向一冶上海分公司出具承諾書(shū)，且一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司表示第三人可確定工程款，因此劉乙可代表上述兩公司確認(rèn)工程款金額。劉乙與一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司間就工程款進(jìn)行了結(jié)算，一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司總共支付的工程款不會(huì)超過(guò)該金額，實(shí)際施工人領(lǐng)取的款項(xiàng)也計(jì)算入劉乙應(yīng)得的款項(xiàng)，因此劉乙多結(jié)算給劉甲工程款有違常理。因此，劉甲應(yīng)得工程款為640萬(wàn)元。至于一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司與劉乙間的款項(xiàng)可另行處理。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司支付143萬(wàn)元工程余款的訴訟請(qǐng)求，于法有據(jù)，予以支持。付款義務(wù)人逾期付款，理應(yīng)承擔(dān)利息損失。劉甲認(rèn)為其承包的工程是在20xx年6月30日完工的，因此要求一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司從次日起承擔(dān)未付款之義務(wù)。因劉甲和劉乙就雙方結(jié)算的工程款支付時(shí)間在分包合同中明確予以約定，因此劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司從20xx年7月1日承擔(dān)利息損失的'主張，不予支持。系爭(zhēng)工程最后竣工驗(yàn)收時(shí)間為20xx年11月28日，結(jié)合分包合同約定的付款時(shí)間，一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司應(yīng)自20xx年12月29日開(kāi)始承擔(dān)利息損失。原審法院據(jù)此判決：一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司應(yīng)于判決生效之日起十日內(nèi)支付劉甲工程款1，430，000元及利息損失（以本金1，430，000元為基數(shù)，按照中國(guó)人民銀行同期同類貸款利率計(jì)算，從20xx年12月29日開(kāi)始計(jì)算到實(shí)際支付之日止）。

　　二審法院認(rèn)為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團(tuán)公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團(tuán)公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團(tuán)公司與劉甲之間是否存在分包合同關(guān)系是本案的主要爭(zhēng)議焦點(diǎn)。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭(zhēng)工程在內(nèi)的五天實(shí)業(yè)公司相關(guān)工程的項(xiàng)目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團(tuán)公司對(duì)此予以否認(rèn)，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關(guān)信息的準(zhǔn)確性通常應(yīng)得到認(rèn)可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實(shí)業(yè)公司的工程款支付確認(rèn)函中記載劉乙的身份為項(xiàng)目部代表，故本院對(duì)劉甲關(guān)于劉乙系代表一冶集團(tuán)公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團(tuán)公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應(yīng)及于一冶集團(tuán)公司。（）一冶上海分公司作為一冶集團(tuán)公司的分支機(jī)構(gòu)，實(shí)際負(fù)責(zé)系爭(zhēng)工程的施工管理并對(duì)外支付工程款，原審法院判決由一冶集團(tuán)公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔(dān)連帶責(zé)任并無(wú)不當(dāng)。就劉乙向一冶上海分公司出具的《承諾書(shū)》，因相關(guān)承諾只在劉乙與一冶上海分公司之間發(fā)生效力，并不能對(duì)外約束劉甲，故一冶上海分公司以此拒絕承擔(dān)工程余款的支付義務(wù)沒(méi)有依據(jù)。因一冶集團(tuán)公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認(rèn)其收到的工程款數(shù)額，一冶集團(tuán)公司與一冶上海分公司還應(yīng)向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應(yīng)的利息。原審法院所作判決并無(wú)不當(dāng)，可予維持。對(duì)上訴人的上訴請(qǐng)求，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項(xiàng)判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類似案例相關(guān)的法規(guī)索引

　　《中華人民共和國(guó)民法通則》

　　第六十三條公民、法人可以通過(guò)代理人實(shí)施民事法律行為。

　　代理人在代理權(quán)限內(nèi)，以被代理人的名義實(shí)施民事法律行為。被代理人對(duì)代理人的代理行為，承擔(dān)民事責(zé)任。

　　依照法律規(guī)定或者按照雙方當(dāng)事人約定，應(yīng)當(dāng)由本人實(shí)施的民事法律行為，不得代理。

分包合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　茲有甲方將上海第六人民醫(yī)院門診改造急診工程委托乙方承包施工，為明確雙方職責(zé)，便于落實(shí)管理，使工程能順利、圓滿、保質(zhì)、保量地完成，經(jīng)雙方協(xié)商，特訂立如下協(xié)議：

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：上海第六人民醫(yī)院門診樓改造急診工程

　　2、工程地點(diǎn)：宜山路618號(hào)

　　3、建筑面積：15000㎡

　　4、結(jié)構(gòu)層次：4層

　　二、承包方式及承包范圍

　　1、承包方式：包清工

　　2、承包范圍：基礎(chǔ)修土、機(jī)械挖土跟班、挖排水溝、抽水、墊層回填土、基礎(chǔ)、主體中的所有磚砌(砌塊)、混凝土(包括欄板、扶手、腰線、擱板、導(dǎo)墻等零星構(gòu)件)澆搗、預(yù)制構(gòu)件制作安裝、墊塊制作、擱�；驃A模洞孔攘嵌、水箱、女兒墻壓頂砌筑、澆搗、填充墻及構(gòu)造柱中拉結(jié)筋錨固劑固定或焊接及安放、零星砌筑、配合彈線、找平、運(yùn)送剩余商品混凝土到指定地點(diǎn)攤鋪、主體結(jié)構(gòu)驗(yàn)收前修補(bǔ)(以質(zhì)監(jiān)站中間驗(yàn)收通過(guò)為準(zhǔn))。施工場(chǎng)地內(nèi)及施工場(chǎng)地外50米以內(nèi)的材料運(yùn)輸;泥、普工方面的一切內(nèi)外清理(以能搞內(nèi)外粉刷為準(zhǔn));不在產(chǎn)生其他零星點(diǎn)工。

　　三、承包價(jià)：

　　1、結(jié)構(gòu)：木工按砼接觸面積計(jì)算，二結(jié)構(gòu)木模板(圈梁、構(gòu)造柱)每平米為40元(大寫(xiě)：肆拾元/㎡)包括釘子、鐵絲、木工用電動(dòng)工具以及密封條

　　2、鋼筋按每噸伍佰伍拾元(包括扎絲)，按實(shí)計(jì)算。包括基礎(chǔ)及二結(jié)構(gòu)(圈梁、構(gòu)造柱)

　　3、砌筑砌塊墻按每立方米貳佰元，包括澆筑混凝土。其中砌塊規(guī)格為600*300*200與600*300*100.砌塊墻600*300*100均在33%內(nèi)，如超過(guò)部分另加每立方米貳拾元。

　　4、工期：20xx.12.10日至20xx.01.20日必須完工，總工期40天

　　5、所有機(jī)械及工具、附件、易耗件均有乙方自理。

　　四、結(jié)算方法：

　　主體結(jié)構(gòu)完成，驗(yàn)收合格后，憑現(xiàn)在項(xiàng)目經(jīng)理、倉(cāng)庫(kù)保管員、成本核算員簽字的單據(jù)，到公司經(jīng)營(yíng)部進(jìn)行結(jié)算。公司經(jīng)營(yíng)部根據(jù)提交的單據(jù)結(jié)算。

　　五、付款方式：

　　施工期間甲方每月發(fā)放生活費(fèi)，待工程結(jié)束驗(yàn)收合格后一次性結(jié)清工程款，余款春節(jié)前付清(跨年度工程按完成工作量造價(jià)的100%結(jié)算)。

　　六、機(jī)械、工具和勞動(dòng)防護(hù)用品：

　　乙方在施工期間的勞防用品如手套、雨衣、雨鞋等均有乙方自己負(fù)責(zé)。職工的操作證及暫住證費(fèi)用由乙方自己負(fù)責(zé)。所有機(jī)械如：插入式振動(dòng)機(jī)、平板式振動(dòng)機(jī)、振動(dòng)棒、電錘等及其他所對(duì)應(yīng)的附件、易耗件及所需的小工具如：泥桶、鐵桶、鐵鎬、洋鎬、直尺、拖線板、澆水皮管、勞動(dòng)車、鉛筆、建筑線(太陽(yáng)燈、動(dòng)力和照明移動(dòng)電箱(包括電纜線、燈管)由甲方提供，乙方保管，丟失按價(jià)賠償。

　　七、工程進(jìn)度：

　　乙方必須根據(jù)甲方與建設(shè)方關(guān)于工程的工期要求，配備足夠的'勞動(dòng)力，且必須保證泥、普工工程的進(jìn)度不影響其他施工班組，使整個(gè)工期不受延誤、順利進(jìn)展。當(dāng)甲方發(fā)現(xiàn)乙方因勞動(dòng)力不足，內(nèi)部混亂或技術(shù)力量不足而造成工程進(jìn)度太慢，經(jīng)甲方指出而無(wú)措施解決的，甲方有權(quán)終止承包協(xié)議，造成的全部損失由乙方負(fù)責(zé)，因乙方原因乙方中途退場(chǎng)的，已完工程量的工程款按承包價(jià)的80%一次性結(jié)算。此工程項(xiàng)目必須按期完工如有拖遲工期每一天罰金為伍仟元

　　八、工程質(zhì)量：

　　乙方必須嚴(yán)格按照施工驗(yàn)收規(guī)范優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)要求砌筑、墻面平整、垂直不超過(guò)2MM面粉刷構(gòu)件安裝等，以確保工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。在施工中乙方絕對(duì)服從甲方，監(jiān)理及建設(shè)方的監(jiān)督，如泥、普工工程質(zhì)量達(dá)不到規(guī)范要求，致使監(jiān)理或建設(shè)單位要求停工整改，為此造成的損失由乙方負(fù)責(zé)，如乙方因施工質(zhì)量不符合規(guī)范或設(shè)計(jì)要求，且整改不力或無(wú)力整改的，甲方有權(quán)終止承包協(xié)議，所造成的損失概有乙方負(fù)責(zé)。工程質(zhì)量以質(zhì)監(jiān)站及建設(shè)方驗(yàn)收評(píng)定為準(zhǔn)。

　　九、安全生產(chǎn)、文明施工：

　　1、乙方進(jìn)場(chǎng)后、乙方負(fù)責(zé)人首先必須到工地安全員處上交乙方全體施工人員名單和身份證及綜合保險(xiǎn)由甲方代為辦理。

　　2、每一位職工上崗前必須接受過(guò)工地安全員及乙方班長(zhǎng)等的安全教育，并簽字后方準(zhǔn)上崗作業(yè)。否則，發(fā)生任何事件由乙方負(fù)責(zé)。

　　3、乙方必須嚴(yán)格遵守工地的各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守安全生產(chǎn)六大紀(jì)律，服從工地領(lǐng)導(dǎo)和安全員的指揮，嚴(yán)禁違章操作，野蠻施工，如有違反，一切損失由乙方負(fù)責(zé)。

　　4、特殊工種(機(jī)械操作工)上崗作業(yè)必須持有有效的上崗操作證，且必須把上崗操作證復(fù)印件全部交到安全員處。

　　十、工程承包保證措施：

　　乙方在施工中質(zhì)量達(dá)不到要求、返工多、有違章操作、不聽(tīng)指揮、不遵守工地的安全管理制度，以及材料浪費(fèi)等，甲方工地項(xiàng)目部有權(quán)對(duì)乙方作出罰款處理，罰金在承包款中扣除。

　　十一、其他責(zé)任：

　　1、甲方提供乙方全體職工食宿，乙方嚴(yán)禁在工地自備炊具燒飯，不準(zhǔn)使用電沙鍋、電飯鍋、電爐、電水壺。每發(fā)現(xiàn)一次，沒(méi)收用具處罰款200元。

　　2、乙方在施工期間嚴(yán)禁任何人隨帶女眷和小孩，且不準(zhǔn)帶女職工進(jìn)場(chǎng)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，甲方有權(quán)提出警告，并按滯留工地的每人每天100元處罰(在承包金中扣除)，直到終止協(xié)議。

　　3、乙方在施工過(guò)程中應(yīng)合理使用材料、節(jié)約材料、利用材料、保護(hù)好各種機(jī)械設(shè)備，如乙方施工中造成材料浪費(fèi)、機(jī)械因乙方野蠻施工和保護(hù)不當(dāng)而損壞等，甲方有權(quán)予以罰款處理，情節(jié)嚴(yán)重的作扣減造價(jià)處理。

　　4、乙方在施工過(guò)程中應(yīng)與其他各班組密切配合，團(tuán)結(jié)一致，嚴(yán)禁打架斗毆，酗酒鬧事，如有發(fā)生工地將視情節(jié)輕重給予罰款、清退或移交公安機(jī)關(guān)處理。

　　5、乙方在施工過(guò)程中不論在工作和生活中均應(yīng)有良好的工作作風(fēng)和生活習(xí)慣，現(xiàn)場(chǎng)隨做隨清，生活區(qū)做到文明衛(wèi)生。

　　6、安全責(zé)任，乙方在施工過(guò)程中因違章操作、野蠻施工等原因造成事故者，一切經(jīng)濟(jì)損失由乙方自理，如在工作中發(fā)生意外事故，受傷者醫(yī)療費(fèi)在500元以內(nèi)由乙方負(fù)責(zé)，受傷者在醫(yī)療費(fèi)超過(guò)500元的，根據(jù)實(shí)際發(fā)生情況來(lái)處理。

　　十二、本協(xié)議一式三份、甲方二份，乙方一份，待工完款后自行失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日