實用的分包合同模板錦集8篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同出現(xiàn)在我們生活中的次數(shù)越來越多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編精心整理的分包合同8篇，歡迎大家分享。

分包合同 篇1

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)： 身份證號：

　　承包方(以下簡稱乙方)： 身份證號：

　　甲方現(xiàn)有 工程委托乙方勞務包干，為明確雙方各自的權利、責任和義務，甲、乙雙方結(jié)合本工程具體情況友好協(xié)商，訂立本合同，雙方必須共同遵守。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程地點：

　　1.3工程內(nèi)容：

　　4.1承包方式：勞務包干(含人工、輔材、機械、吊裝、二次搬運、裝卸車等)

　　4.2工程造價： 人民幣 元(人民幣 整);

　　3.1合同工期： 個歷天。

　　第五條 甲方責任

　　工程開工前，甲方向乙方進行相關的質(zhì)量、安全、技術、工期、材料節(jié)約、消防、治安、現(xiàn)場文明施工、現(xiàn)場管理、勞動紀律等教育和交底，并為乙方提供住房;甲方保證材料及時供應，不得因材料供應不及時而影響施工，及時對已完分項工程進行質(zhì)量驗評和檢查，并按合同規(guī)定及時足額支付工程款。

　　第六條 乙方責任

　　乙方嚴格按甲方的各項要求，做好進入施工現(xiàn)場前的'準備工作，遵守甲方工地各項合理的管理制度，配合工地管理;在現(xiàn)場必須戴好安全帽及安全繩，嚴格執(zhí)行安全操作規(guī)程和有關安全規(guī)定，由于乙方自身原因造成的安全事故，費用和責任由乙方自負;乙方需按有關質(zhì)量要求進行施工，并接受甲方的監(jiān)督檢查。

　　第七條 付款方式

　　合同簽訂后即付人民幣 元(人民幣 元整)作為進場及相關輔料的費用;完成第二層鋼樓梯及電梯井即付人民幣 元(人民幣 元整)作為進度款;完工后，甲方2天內(nèi)組織驗收，如有問題需當場提出整改，否則當驗收合格，需即支付人民幣 元(人民幣 元整)

　　第八條 合同生效和終止

　　本合同壹式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份，雙方履行完畢合同全部義務，竣工結(jié)算款支付完畢，乙方向甲方交付竣工工程后，本合同除保修條款外即告終止。若工程施工中因各種原因出現(xiàn)停工現(xiàn)象，如因甲方原因造成停工的，由甲方承擔責任，工期相應順延及作出適當?shù)难a償;如因乙方原因造成停工的，由乙方自行承擔責任，工期不予順延。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同 篇2

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同》的規(guī)定，就xxxxxx工程火災自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)工程，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議：

　　第一條：施工內(nèi)容

　　xxxxxxxxx工程火災自動報警系統(tǒng)、自動噴水滅火系統(tǒng)、消火栓系統(tǒng)施工圖紙內(nèi)的所有內(nèi)容。

　　第二條：承包方式

　　采用包工不包料方式。

　　第三條：造價

　　人工費包干價為： (包括工人工資、管理費用、材料進場后的卸車、搬運費用)。

　　第四條：質(zhì)量標準及要求

　　按《建筑給排水及采暖工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》GB50242-20xx、《自動噴水滅火系統(tǒng)施工及驗收規(guī)范》GB50261-20xx、《火災自動報警系統(tǒng)施工與驗收規(guī)范》GB50166-20xx執(zhí)行,達到合格標準.

　　第五條：付款方式

　　按進度70%付款，(預埋分項工程全部合格后，付預埋部分全款)，所有項目完工經(jīng)調(diào)試完畢試運行合格后，付人工費總價的10%，經(jīng)消防部門驗收合格后，付人工費總價的15% ，留5%作為質(zhì)量保證金，保修期滿后(保修期二年)，一個月內(nèi)付清。

　　第六條：雙方責任

　　(一)甲方責任：

　　1.向勞務分包人提供一套施工圖紙和施工組織設計。

　　2.負責編制施工組織設計，統(tǒng)一制定各項管理目標，實施對工程質(zhì)量、工期、安全生產(chǎn)、文明施工、計量檢測的'控制、監(jiān)督、檢查和驗收;

　　3.按時提供施工圖紙，及時交付材料、設備。

　　4.核實勞務分包人提出的材料計劃，及時組織材料進場，并對材料質(zhì)量負責。

　　(二)乙方責任：

　　1.提供相應資質(zhì)，組織具有相應資格證書的熟練工人投入工作，未經(jīng)甲方允許，不得擅自與建設單位、監(jiān)理單位建立工作聯(lián)系;自覺遵守法律法規(guī)及現(xiàn)場規(guī)章制度;

　　2.嚴格按照設計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達到約定的標準;

　　3.根據(jù)總承包單位的施工進度，合理安排現(xiàn)場施工人員，保證施工工期。

　　4.加強安全教育，認真執(zhí)行安全技術規(guī)范，嚴格遵守安全制度，落實安全措施，確保施工安全。

　　5.加強現(xiàn)場管理，遵守施工現(xiàn)場的所有規(guī)章制度，做到文明施工;否則、承擔由此產(chǎn)生的全部責任。

　　6.整個項目材料實行總量控制，甲乙雙方分別統(tǒng)計，需經(jīng)雙方校核簽字認可。

　　7.承擔自身原因造成的質(zhì)量修改，返工、工期拖延、安全事故、現(xiàn)場臟亂造成的損失及各種罰款。.

　　8.材料損耗率不得超過合理損耗的6%，超過部分由勞務分包人承擔費用。

　　9.提前5天向工程承包人提出材料計劃，材料計劃必須符合工程實際需要。

　　10.分部分項工程完工后，通知甲方組織驗收，分部分項工程合格率100%，優(yōu)良率85%。

　　11.配合甲方組織所承擔工程的資料整理及交工驗收。

　　12.對甲方提供的機械設備、材料要愛護，不得損壞、丟失，否則，按原價賠償。

　　13.承擔工程竣工交接前的分部分項工程的成品保護，損失費用由乙方自行承擔。

　　14.為自身現(xiàn)場施工人員辦理有關的意外傷害保險、配備勞動保護用品等。

　　15.提供進場施工人員身份證及辦理意外傷害保險的單據(jù)復印件。

　　第七條：工期

　　配合土建裝修工程同期完工。

　　第八條：其他條款

　　本合同自雙方簽字后即生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。未盡事宜雙方協(xié)商解決。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日

分包合同 篇3

　　從法律關系上分析，分包有兩種情況：

　　1、分別承包，即各承包人均獨立地與發(fā)包人建立合同關系，各承包人之間并不發(fā)生法律關系。

　　2、聯(lián)合承包，即承包人相互聯(lián)合為一體，與發(fā)包人簽訂總包合同，然后各個承包人再簽定數(shù)個分包合同，將項目建設中的各個單項工作落實到每一個承包人。在實踐中，這兩種分包合同被廣泛地使用，但它們的法律效果很不相同。在分別承包中，各個承包人相互單獨地對籌建單位負責，相互之間不發(fā)生任何法律關系;在聯(lián)合承包中，承包人共同地對籌建單位負責，承包人之間發(fā)生連帶之債的法律關系。

　　水電工程分包合同：

　　甲方：(發(fā)包方)

　　乙方：(承包方)

　　本著互相信任的原則，就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。

　　第一條 工程概況

　　1.裝修施工地點：_____________________________________________

　　2.工期：_________年_______月_______日 至________年_______月_______日

　　3.本項工程預計費用 元人民幣。

　　第二條 材料供應的約定

　　1.甲方提供的材料

　　乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單，并注明所需要 材料的.數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。

　　甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品，并應按時供應到現(xiàn)場，甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異，應及時向甲方提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失，責任由甲方承擔。

　　甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后，由乙方負責保管，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.甲方采購供應的裝飾材料，均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。

　　3.乙方提供的材料

　　乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收，如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　乙方自帶施工的必須工具(錐子、切割片等)，要保證安全性、良好使用性，乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。

　　第三條 關于工程質(zhì)量及驗收的約定

　　1.本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》gb50210-XX及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》gb50327-XX并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他 db-35/t98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》

　　2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　3.工程竣工：乙方應提前兩天通知甲方驗收，甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收手續(xù)。

　　第四條 有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定：

　　1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間，降低施工噪音，減少環(huán)境污染。處理好由于施

　　工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。

　　2.未經(jīng)甲方同意及有關部門批準，施工中不得隨意拆改原建筑物結(jié)構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前，負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。

　　4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔，竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。

　　5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作，每日至少清潔一次。

　　6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場，日常用水、用電等必須注意安全，工地發(fā)生工傷由乙方負責。

　　7.乙方應做好施工材料保管工作，禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。

　　8.未經(jīng)甲方許可，乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門，若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。

　　第五條 關于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結(jié)算的約定：

　　1. 工程款付款方式：

　　布管驗收合格后支付工錢的50%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付20%

　　2. 乙方承包內(nèi)容：

　　1).水電開槽、布線、穿線、埋槽

　　2).所有水電施工過程的垃圾清運(每天現(xiàn)場整理裝袋)

　　3).水電施工的穿墻、打孔、切割

　　4).開關面板安裝

　　5).小五金、馬桶、的安裝

　　6).后期燈具的安裝

　　3.工程結(jié)算方式：

　　按實結(jié)算：

　　總價結(jié)算：20元/平米(套內(nèi)面積)

　　第六條 違約責任：

　　1.甲方未按合同約定時間付款的，每逾期一天，甲方向乙方支付 伍拾元的違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付 伍拾元違約金。

　　第七條 糾紛處理方式：

　　因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時，雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決，或協(xié)商、調(diào)解不成時，可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。

　　第八條 合同的變更和解除：

　　1.合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前，一方如要終止合同，應以書面形式提出，并按合同總價款 10 %支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù)，訂立終止合同協(xié)議，解除本合同。

　　第九條.其它約定：

　　1.雙方同意由第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)進行協(xié)商工作。

　　在未經(jīng)第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認情況下，甲方有權不支付乙方相關費用。

　　2.經(jīng)過第三方監(jiān)理(廈門全壘打裝修監(jiān)理公司)確認，甲方必須按照約定支付乙方相關費用。

　　3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤，經(jīng)雙方確認后可以順延。

　　4.甲方在入住前可以要求乙方5次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工，超過5次部分每次甲方需支付乙方50元/天的勞務費。

　　5.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修，在接到甲方通知后48小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題，甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。

　　第十條 附則

　　(一) 本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字(蓋章)后生效。

　　(二)本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

　　(三)本合同一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　(四)合同有效期至_____________________。

　　(五) 水電工程保修伍年，過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。

　　甲方簽字：

　　乙方簽字：

　　簽字日期：

分包合同 篇4

　　發(fā)包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　甲方承建的工程，由甲方將部分工程發(fā)包給乙方采用包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任，本著互相協(xié)助及分工負責等原則，根據(jù)本工程的情況，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

　　一、工程內(nèi)容

　　二、承包單價及承包方式

　　采用單價包干形式(機械、人工等均有乙方承擔)，按設計要求施工的路基挖方元/方，路基填筑/方，漿砌片石邊溝、止水帶、擋土墻、急流槽 元/方，石灰穩(wěn)定土基層 元/平方，水泥砼路面 元/平方，路肩 元/平方。

　　三、付款方式

　　按實際完成工程量結(jié)算，工程款直接轉(zhuǎn)入公司賬戶

　　戶 名：

　　賬 號：

　　開戶行：

　　四、組織領導

　　1) 甲、乙雙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)動、技術安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。

　　2) 乙方必須確保進場人員的政治素質(zhì)及身體、技術素質(zhì)，嚴禁使用童工、女工。特殊工種必須持有上崗證、操作證。經(jīng)批準進場的工人須持有效證件。在合同期內(nèi)，未經(jīng)甲方允許，乙方不得隨意更換施工人員，以保證本組技術實力和隊伍的穩(wěn)定性。

　　3) 乙方應服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導及管理，遵守甲方現(xiàn)場的各項管理制度，如質(zhì)量、安全、進度文明施工制度及宿舍、伙房紀律。

　　4) 合同期內(nèi)，未經(jīng)雙方商妥并正式辦理解除合同手續(xù)，乙方不得單方撤離施工隊伍，否則，因此而導致施工現(xiàn)場生產(chǎn)停頓、延誤工期等造成的`一切經(jīng)濟損失均由乙方單方負責，同時，甲方有權單方面凍結(jié)乙方的承包工程款。

　　五、雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　1) 負責工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料及各項規(guī)章制度的指揮、監(jiān)督與管理。

　　2) 甲方預付乙方進場工程款貳拾萬元人民幣,待工程結(jié)束驗收合格后,付清余款。

　　2、乙方責任：

　　1) 嚴格按照施工圖紙與設計變更通知施工，遵守執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術驗收規(guī)范》。尊重和服從建設、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，確保工程質(zhì)量達到優(yōu)良等級以上。

　　2) 嚴格本班組自身的安全生產(chǎn)教育。每個工人入場時，都必須認真學習、遵守執(zhí)行經(jīng)理部制訂的各項規(guī)章制度，提高工人的安全生產(chǎn)意識，保證不違反安全操作規(guī)程，避免民生安全事故，并承擔凡是違反安全操作規(guī)程和安全制度的大小安全事故的責任。

　　3) 提倡文明施工，工完場清并遵守甲方現(xiàn)場的各項文明施工管理制度，搞好與建設、監(jiān)理單位、甲方及其他班組間的關系。必須要求每一個工人遵守紀律，不打架，不滋惹是非，若違反，乙方要承擔責任。

　　4) 絕對服從甲方的工程進度安排。班組長必須在作業(yè)現(xiàn)場，未經(jīng)經(jīng)理同意不準離開工地。應保證足夠的施工力量，否則，因此而造成的一切后果均由乙方承擔。負責組織工人進退場，其費用由乙方負責。

　　5) 嚴格按照甲方規(guī)定下料，不造成人為的浪費。收工前要把剩余的材料清理并盡量回收，做到工完場清。

　　6) 乙方必須嚴格遵守、執(zhí)行以上各項規(guī)定和要求，否則，甲方有權逐項予以罰款處理，所罰款項在結(jié)算款中一次扣除，情節(jié)嚴重者則予清除離場。

　　六、工程質(zhì)量及驗收標準：

　　工程質(zhì)量必須達到國家現(xiàn)行施工及驗收規(guī)范以及建設、監(jiān)理單位和甲方的要求。由于操作者盲目蠻干、圖速度、不按規(guī)范規(guī)定操作所造成的返工，其返工費用由乙方負責，所造成的材料浪費及經(jīng)濟損失全部由乙方負責賠償。工程完工

　　二年內(nèi)有發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題均由乙方負責，并與以免費維修。

　　七、工 期

　　按業(yè)主要求。

　　八、付款方法

　　預付款貳拾萬元人民幣,待工期結(jié)束,工程驗收合格后付95%，待3個月后付清余款。

　　九、其他

　　1) 由于他人違章作業(yè)而造成的傷害，其經(jīng)濟損失由肇事者負責。

　　2) 凡操作者違反操作規(guī)程和工地有關規(guī)定所造成的傷害，其一切費用全部由乙方負責。

　　3) 因工程質(zhì)量問題而造成人員傷亡的，一切后均由乙方負責;

　　4)傷者費用不管何種原因均由乙方自理。

　　5)本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商解決。

　　十、本合同一式二份，甲方執(zhí)一份、乙方執(zhí)一份，均具有同等效力，并自簽訂之日起生效，至合同期完付清所有承包款時失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

分包合同 篇5

　　一、案件要旨

　　本案要旨為，建設工程施工過程中，建設方工作人員與第三人簽訂分包合同，判斷該分包合同的效力是否及于建設方的主要依據(jù)為，該工作人員是否有權代表建設方并且是否以建設方的名義對外簽訂分包合同。

　　20xx年9月22日，案外人上海五天實業(yè)有限公司與一冶集團公司簽訂《建設工程施工合同》，一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業(yè)公司發(fā)送《關于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，該函上分別由五天實業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。劉乙在劉甲提供的《工程竣工結(jié)算匯總表》中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結(jié)算。上海市建筑建材業(yè)受理服務中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負責單位為中國第一冶金建設公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設工程項目不良行為通報”中載明“五天實業(yè)有限公司一期、二期、三期的工程項目經(jīng)理為劉乙”。20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結(jié)算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔付款義務。

　　本案的爭議焦點主要為，一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系。一審法院審理認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項目經(jīng)理，工地企業(yè)負責人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔付款義務，與法無悖，可予支持。 二審法院審理認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系是本案的主要爭議焦點。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭工程在內(nèi)的五天實業(yè)公司相關工程的項目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關信息的準確性通常應得到認可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實業(yè)公司的工程款支付確認函中記載劉乙的身份為項目部代表，故本院對劉甲關于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應及于一冶集團公司。一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構，實際負責系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔連帶責任并無不當。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認其收到的工程款數(shù)額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應的利息。原審法院所作判決并無不當，可予維持。

　　二、案件來源

　　上海市青浦區(qū)人民法院（20xx）青民三（民）初字第2242號；上海市第二中級人民法院（20xx）滬二中民二（民）終字第1831號

　　三、基本案情

　　20xx年9月22日，案外人上海五天實業(yè)有限公司（以下簡稱五天實業(yè)公司）與一冶集團公司簽訂《建設工程施工合同》，約定一冶集團公司承包五天實業(yè)公司徐涇新建廠房車間一的土建及水電，工程款人民幣（以下幣種均為人民幣）17，900，000元。同年9月25日，五天實業(yè)公司與一冶集團公司簽訂《補充協(xié)議書》，約定一冶集團公司承接五天實業(yè)公司徐涇新廠一期、二期、三期、四期建設的建筑安裝工程施工，總計107，900，000元（包括前述合同金額）。一冶集團公司承接上述工程后交給一冶上海分公司施工。20xx年10月30日，劉甲作為乙方簽字，一冶集團公司作為甲方（由劉乙簽字），雙方訂立《工程分包合同》，約定劉甲承接五天實業(yè)公司新園區(qū)水電工程，承包方式為包工包料，工程造價為5，897，554元，付款方式為保固期滿一個月內(nèi)，付清全部工程款，保固期為驗收合格后12個月等。20xx年1月9日，劉乙在一冶上海分公司出具的《內(nèi)部工程結(jié)算單》上簽字確認，該表格上載明：“工程名稱為上海五天實業(yè)有限公司新建廠房工程，總包單位為一冶上海分公司，承包單位為劉乙作業(yè)隊，承包范圍為土建及安裝總體，對外結(jié)算金額為81，500，000元，提取固定管理費2，100，000元，內(nèi)部結(jié)算金額（含稅）為79，400，000元，財務部意見中寫明扣除稅費2，603，886元”。20xx年2月2日，一冶上海分公司向五天實業(yè)公司發(fā)送《關于徐涇新廠房項目工程款支付的確認函》，載明：“上海五天實業(yè)有限公司：貴公司在徐涇新廠房項目施工過程中，代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，經(jīng)貴公司、我公司及現(xiàn)場項目部代表劉乙三方核對，均無異議，基于以上事實，現(xiàn)對貴公司支付徐涇廠房項目工程款作如下確認：1、貴公司支付至我公司銀行賬戶工程款51，000，000元，2、貴公司代為支付給現(xiàn)場項目部的工程款17，500，000元，以上兩項合計68，500，000元經(jīng)三方確認后即為截止20xx年1月31日貴公司支付給我公司徐涇新廠房項目的工程款，三方財務據(jù)此入賬”。該函上分別由五天實業(yè)公司和劉乙蓋章、簽字。 五天實業(yè)公司發(fā)包給一冶集團公司的上述工程分項最晚竣工驗收時間為20xx年11月28日。 20xx年6月26日，劉乙在劉甲提供的《工程竣工結(jié)算匯總表》（水電工程）中確認：“所有項目以640萬元（陸佰肆拾萬元正）結(jié)算，保修期一年從質(zhì)檢站竣工驗收開始”。該匯總表上由劉甲的代表張仲青簽字。20xx年1月19日，劉甲申請工程款20萬元，由劉繼平作為經(jīng)辦人在用款申請單上簽字。一冶上海分公司于20xx年1月20日電匯昆山興達揚機電工程有限公司20萬元（該公司于20xx年9月16日出具證明，表明其代劉甲收取工程款）。劉甲確認截止至原審起訴前，其共計收到工程款4，770，000元。 劉乙于20xx年11月17日向一冶上海分公司出具《承諾書》，載明：“中國第一冶金建設有限責任公司上海分公司，本人（劉乙施工隊）承諾，本人以中國第一冶金建設有限責任公司名義于20xx年3月25日承接了旭懋電子科技（上海）有限公司新建廠房工程、于20xx年9月23日承接了上海五天實業(yè)有限公司徐涇新廠房工程，并承包該兩個工程，因這兩個工程而產(chǎn)生的材料費、人工費等對外欠款都由本人（劉乙施工隊）承擔還款責任。……5月本人（劉乙施工隊）又承包了中國第一冶金建設有限責任公司在上海世天威K7—1總承包工程中的部分工程，現(xiàn)承諾盡快辦理我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程所做工程的結(jié)算，并對因我（劉乙施工隊）在世天威K7—1工程中所欠的材料款和人工費等對外欠款承擔全部還款責任。鑒于

　　以上債務將給貴司帶來訴訟風險，我愿將我本人全部財產(chǎn)（含股權）抵押給貴司，對以上債務的償還提供還款擔保，并配合貴司辦理相應的抵押登記手續(xù)（包括我方相關人員的簽字手續(xù)），如貴司因以上債務導致?lián)p失，包括但不限于本金、利息、訴訟費、律師費等訴訟相關的各項費用將由我全部承擔”。 上海市建筑建材業(yè)受理服務中心于20xx年10月19日向劉甲提供材料，顯示：五天實業(yè)公司新建廠房二期工程的工地負責單位為中國第一冶金建設公司，工地企業(yè)聯(lián)系人信息為劉乙。上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上載明“20xx年第二季度全區(qū)建設工程項目不良行為通報”中載明“五天實業(yè)有限公司一期、二期、三期的.工程項目經(jīng)理為劉乙”。 一冶上海分公司于20xx年10月19日工商注冊成立，一冶上海第一分公司于20xx年10月24日工商注冊成立。中國第一冶金建設有限責任公司為一冶集團公司曾用名。

　　20xx年10月8日，劉甲向原審法院提起訴訟，認為其所承建的涉案工程項目結(jié)算價經(jīng)雙方確認為6，400，000元。但對方只支付了工程款4，970，000元，余款至今未支付。故劉甲請求判令一冶上海分公司與一冶集團公司就支付工程余款1，430，000元及利息損失（從20xx年7月1日開始計算到實際支付之日止，按照中國人民銀行同期貸款利率兩倍的標準）承擔連帶責任。原審審理中，劉甲表示堅持要求一冶上海分公司與一冶集團公司承擔付款義務，不要求劉乙承擔付款義務。一冶上海分公司與一冶集團公司共同辯稱：其與劉甲之間無合同關系，劉甲從劉乙處分包系爭工程，而一冶上海分公司與劉乙已經(jīng)結(jié)算清楚并全額付清款項，故不同意向劉甲承擔付款義務。一冶上海分公司與一冶集團公司就承擔連帶責任一節(jié)無異議。

　　四、法院審理

　　原審法院認為，系爭工程由一冶集團公司承接，對外顯示一冶集團公司為總包單位。一冶集團公司稱系爭工程項目經(jīng)理并非劉乙，但未提供證據(jù)，而現(xiàn)有證據(jù)可以顯示劉乙為工程的項目經(jīng)理，工地企業(yè)負責人為一冶集團公司，而劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂合同，因此劉甲有權向一冶集團公司主張工程款。但在實際施工中，一冶上海分公司及一冶集團公司確認該工程由一冶集團公司交由一冶上海分公司施工，由于一冶上海分公司系一冶集團公司的分支機構，而劉乙又向一冶上海分公司出具承諾書中顯示劉乙是以一冶上海分公司名義承接工程進行施工，因此可以確認工程實際為一冶上海分公司及一冶集團公司共同負責。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司承擔付款義務，與法無悖，可予支持。

　　關于工程款的結(jié)算，劉乙為項目經(jīng)理，又向一冶上海分公司出具承諾書，且一冶上海分公司、一冶集團公司表示第三人可確定工程款，因此劉乙可代表上述兩公司確認工程款金額。劉乙與一冶上海分公司、一冶集團公司間就工程款進行了結(jié)算，一冶上海分公司、一冶集團公司總共支付的工程款不會超過該金額，實際施工人領取的款項也計算入劉乙應得的款項，因此劉乙多結(jié)算給劉甲工程款有違常理。因此，劉甲應得工程款為640萬元。至于一冶上海分公司、一冶集團公司與劉乙間的款項可另行處理。劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司支付143萬元工程余款的訴訟請求，于法有據(jù)，予以支持。付款義務人逾期付款，理應承擔利息損失。劉甲認為其承包的工程是在20xx年6月30日完工的，因此要求一冶上海分公司、一冶集團公司從次日起承擔未付款之義務。因劉甲和劉乙就雙方結(jié)算的工程款支付時間在分包合同中明確予以約定，因此劉甲要求一冶上海分公司、一冶集團公司從20xx年7月1日承擔利息損失的主張，不予支持。系爭工程最后竣工驗收時間為20xx年11月28日，結(jié)合分包合同約定的付款時間，一冶上海分公司、一冶集團公司應自20xx年12月29日開始承擔利息損失。原審法院據(jù)此判決：一冶上海分公司、一冶集團公司應于判決生效之日起十日內(nèi)支付劉甲工程款1，430，000元及利息損失（以本金1，430，000元為基數(shù)，按照中國人民銀行同期同類貸款利率計算，從20xx年12月29日開始計算到實際支付之日止）。

　　二審法院認為，劉甲主張劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同，而一冶上海分公司與一冶集團公司主張涉案工程系由劉乙分包給劉甲，故一冶集團公司與劉甲之間是否存在分包合同關系是本案的主要爭議焦點。依據(jù)上海市青浦區(qū)建筑管理所網(wǎng)上記載，包括系爭工程在內(nèi)的五天實業(yè)公司相關工程的項目經(jīng)理為劉乙，雖一冶上海分公司、一冶集團公司對此予以否認，但作為行業(yè)管理網(wǎng)站，其發(fā)布的相關信息的準確性通常應得到認可，且一冶上海分公司曾在發(fā)送給五天實業(yè)公司的工程款支付確認函中記載劉乙的身份為項目部代表，故本院對劉甲關于劉乙系代表一冶集團公司與其簽訂分包合同的主張予以采納，劉乙以一冶集團公司名義與劉甲簽訂的《工程分包合同》的效力應及于一冶集團公司。（）一冶上海分公司作為一冶集團公司的分支機構，實際負責系爭工程的施工管理并對外支付工程款，原審法院判決由一冶集團公司與一冶上海分公司就工程余款的支付承擔連帶責任并無不當。就劉乙向一冶上海分公司出具的《承諾書》，因相關承諾只在劉乙與一冶上海分公司之間發(fā)生效力，并不能對外約束劉甲，故一冶上海分公司以此拒絕承擔工程余款的支付義務沒有依據(jù)。因一冶集團公司與一冶上海分公司未能舉證證明其已向劉甲付清全部工程款，亦未能明確已付款數(shù)額，故依據(jù)劉甲確認其收到的工程款數(shù)額，一冶集團公司與一冶上海分公司還應向劉甲支付工程余款1，430，000元及相應的利息。原審法院所作判決并無不當，可予維持。對上訴人的上訴請求，本院不予支持。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項判決如下：

　　駁回上訴，維持原判。

　　五、與本案及類似案例相關的法規(guī)索引

　　《中華人民共和國民法通則》

　　第六十三條 公民、法人可以通過代理人實施民事法律行為。

　　代理人在代理權限內(nèi)，以被代理人的名義實施民事法律行為。被代理人對代理人的代理行為，承擔民事責任。

　　依照法律規(guī)定或者按照雙方當事人約定，應當由本人實施的民事法律行為，不得代理。

分包合同 篇6

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》,《中華人民共和國建筑法》,《上海市建筑市場管理條例》及有關法律,法規(guī),遵循平等,自愿,公平和誠實信用的原則,結(jié)合本工程實際,為明確雙方的責任,權利和義務,經(jīng)甲,乙雙方協(xié)商一致,訂立本合同.

　　工程概況

　　1.1 工程名稱: . 1.2 工程地點: .

　　1.3 承包范圍及內(nèi)容: .

　　1.4 建筑面積: .

　　1.5甲方視需要,可對乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整,也可對乙方承包范圍內(nèi)的某一分項,某一產(chǎn)品,半成品材料等另行指定施工單位或供應商.乙方應無條件接受,也不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調(diào)整的理由.

　　1.6 承包方式:本工程采用"包工料機消耗,包工期,包質(zhì)量,包安全,包文明施工,包環(huán)境保護,包甲方與業(yè)主的總承包合同中所涉及到的本分包合同內(nèi)容,包甲方對業(yè)主的承諾和業(yè)主對甲方所作的規(guī)定,約束等"的包干方式,全面負責本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容,處理好政府主管部門和社區(qū)地方關系.

　　合同工期

　　2.1 乙方接甲方進場通知后 日內(nèi)做好施工現(xiàn)場準備工作.

　　2.2 合同工期:本工程于 年 月 日開工,至 年 月 日竣工,共 個日歷天.

　　2.3 工期延誤時,乙方須向甲方支付違約金,違約金為每延誤一天,按本工程總價的 計算,按天累計.

　　第三條 質(zhì)量

　　3.1 本工程質(zhì)量等級為 .

　　3.2 質(zhì)量達不到要求時,乙方須向甲方支付違約金,違約金為XXX .

　　3.3 本工程質(zhì)量必須通過甲方,業(yè)主,監(jiān)理,質(zhì)監(jiān)站的驗收和確認.

　　第五條 合同造價

　　合同造價:暫估 萬元(人民幣 萬元整),最終造價以最后竣工結(jié)算為準.

　　第六條 合同價款計算約定

　　6.1 本合同價款計算約定為:

　　6.2 材料單價的確定:

　　6.3 本工程人工單價:裝飾技工 元/工日,普工 元/工日,安裝人工 元/工日.

　　6.4 甲方管理費:乙方按結(jié)算造價中的裝飾部分 %,安裝部分 %上交甲方,作為本工程的管理費.本工程稅金另計,由甲方代扣代繳.

　　第七條 甲方工作

　　7.1 甲方委派 為甲方駐施工現(xiàn)場甲方代表,代表甲方簽發(fā)施工現(xiàn)場生產(chǎn)相關的技術,質(zhì)量,安全,文明施工和進度等的工作指令.

　　7.2 甲方應在乙方隊伍進場時對進場人員進行總交底,交底的內(nèi)容為:

　　a)本工程的質(zhì)量目標,安全生產(chǎn)文明施工目標,其他創(chuàng)建目標;

　　b)涉及到甲方的現(xiàn)場施工的相關管理制度(如一體化管理體系的要求等);

　　c)與本工程施工有關的法律法規(guī)要求和技術標準,規(guī)范要求;

　　d)本工程的.關鍵工序,特殊過程,重要環(huán)境因素和重大危險源以及控制要求.

　　e) 甲方與業(yè)主所簽訂的總合同有關主要條款.

　　7.3 甲方代表應在乙方隊伍進場前,組織對乙方隊伍人員崗位資質(zhì),機械設備,周轉(zhuǎn)設備和計量設備進行驗證,驗收,并做好相應臺帳.

　　第八條 乙方工作

　　8.1 乙方委派 為乙方駐施工現(xiàn)場乙方代表,接受甲方代表的工作指令.

　　8.2 乙方應嚴格按施工圖和經(jīng)甲方批準的施工方案和施工規(guī)范組織施工,確保工程質(zhì)量,工期,安全與文明,按合同約定完成全部義務.

　　8.3 乙方應按甲方項目部的要求,認真做好施工資料臺帳工作,并保存和管理好各種原材料的質(zhì)保書,合格證和檢測,檢驗,復試等報告,遵守地方建設交易中心的規(guī)定負責到交易中心辦理交易手續(xù)并付清相關費用.

分包合同 篇7

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《上海市建筑市場管理條例》及有關法律、法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結(jié)合本工程實際，為明確雙方的責任、權利和義務，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致，訂立本合同。

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍及內(nèi)容：

　　1.4 建筑面積：

　　1.5甲方視需要，可對乙方承包范圍及內(nèi)容作出增減或調(diào)整，也可對乙方承包范圍內(nèi)的某一分項、某一產(chǎn)品、半成品材料等另行指定施工單位或供應商。乙方應無條件接受，也不因此作為對其余項目合同單價和總價作出調(diào)整的理由。

　　1.6 承包方式：本工程采用“包工料機消耗、包工期、包質(zhì)量、包安全、包文明施工、包環(huán)境保護、包甲方與業(yè)主的總承包合同中所涉及到的本分包合同內(nèi)容、包甲方對業(yè)主的承諾和業(yè)主對甲方所作的規(guī)定、約束等”的包干方式，全面負責本合同范圍內(nèi)的全部工作內(nèi)容，處理好政府主管部門和社區(qū)地方關系。

　　第二條 合同工期

　　2.1 乙方接甲方進場通知后 日內(nèi)做好施工現(xiàn)場準備工作。

　　2.2 合同工期：本工程于 年 月 日開工， 至 年 月 日竣工，共 個日歷天。

　　2.3 工期延誤時，乙方須向甲方支付違約金，違約金為每延誤一天，按本工程總價的 計算，按天累計。

　　第三條 預付款擔保及履約擔保

　　3.1 乙方同意以下列第 種方式對甲方支付乙方預付款、乙方履行合同進行擔保，乙方須在簽訂本合同的同時，向甲方提供預付款銀行擔保、分包履約擔保書。

　　3.1.1 預付款銀行保函：在甲方支付乙方預付款前，乙方需出具

　　與預付款同等金額即 萬元的預付款銀行保函給甲方，預付款銀行保函的期限為從預付款支付前開始到預付款在每月甲方支付給乙方工程款中全部回扣完為止。

　　3.1.2 履約保函：在合同簽訂后 天內(nèi)，并在第一筆工程款支

　　付前，乙方需出具合同金額的 %計 萬元的銀行保函給甲方，履約保函期限從本合同內(nèi)容開工到乙方完成合同規(guī)定全部義務（除保修義務外）為止。

　　3.1.3 提交履約保證金：在合同簽約后 天內(nèi)，乙方須提交合

　　同金額的 %的履約保證金 萬元于甲方的指定銀行，至乙方完成合同約定全部義務（除保修義務外）為止返回保證金。

　　3.1.4 分包工程款抵沖履約保證金：從甲方付乙方第一期工程款

　　開始，扣合同總價的 %工程款 萬元作為履約保證，扣款期數(shù)從第一期甲方付乙方工程款開始到第 期甲方付乙方工程款結(jié)束，共分 期扣完，并必須在分包工作量達到50%合同總價前暫扣完畢，等乙方完成合同約定全部義務（除保修義務外）為止，開始釋放暫扣工程款部分。

　　3.1.5 履約擔保的其他約定方式： .

　　3.1.6 如果乙方不能按照合同約定完成合同全部義務（除保修義

　　務外）或由于乙方原因造成工程及他人損失的，乙方同意除在質(zhì)量、工期、安全標化等方面受到本合同相應條款約定的罰款和承擔甲方受到各方面（包括業(yè)主方）的罰款外，還同意將該履約保證金作為乙方支付給甲方違約金及賠償之費用。

　　第四條 工程款支付

　　4.1 工程預付款： 萬元。

　　4.2 乙方須在每月20日將當月實際完成工作量上報甲方。乙方上報的工作量應按合同條款第六條有關合同價款計算約定進行計算（一式二份，蓋企業(yè)印章，并附編制電盤和計算書），經(jīng)甲方審核后，由甲方提交監(jiān)理、業(yè)主，在得到監(jiān)理、業(yè)主批準后，在業(yè)主向甲方支付工程款到帳后十天內(nèi)，甲方按被批準的每月實際完成工作量和相應的到帳工程款，扣除甲方代扣代繳的稅金、甲供材料、甲方管理費、質(zhì)量保修金、履約保證金、甲方管理人員費用、各類罰款等相關費用后，按 %進行支付。工程竣工驗收通過后，工程款累計支付不超過累計完成工作量的 %，竣工驗收完成并辦理好工程結(jié)算手續(xù)后30天內(nèi)支付 %，留 %作為保修金，等 年保修期滿無質(zhì)量缺陷且業(yè)主保修金到位后支付。

　　第五條 甲方工作

　　5.1 甲方委派 為甲方駐施工現(xiàn)場甲方代表，代表甲方簽發(fā)施工現(xiàn)場生產(chǎn)相關的技術、質(zhì)量、安全、文明施工和進度等的工作指令。

　　5.2 甲方代表應在乙方隊伍進場前，組織對乙方隊伍人員崗位資質(zhì)、機械設備、周轉(zhuǎn)設備和計量設備進行驗證、驗收，并做好相應臺帳。

　　5.3 開工（施工）前甲方項目技術負責人應審核乙方提交的施工組織設計或?qū)ｍ検┕し桨浮?/p>

　　5.4 在開工前甲方提供乙方經(jīng)監(jiān)理復核后的施工所需的水準點和坐標控制點，并以書面形式進行現(xiàn)場交驗。

　　5.5 甲方代表有權對不能有效履行管理職責的乙方管理人員提出更換要求，但應出示書面通知，且具備合理理由。乙方在接到通知后的一周內(nèi)替換人員要到崗就位。

　　5.6 甲方保安人員應嚴格按照甲方滬建股五司（XX）保字第005號文件《關于加強施工現(xiàn)場材料、設備等出門制度的通知》有關規(guī)定。

　　第六條 乙方工作

　　6.1 乙方應嚴格按施工圖和經(jīng)甲方批準的施工方案和施工規(guī)范組織施工，確保工程質(zhì)量、工期、安全與文明，按合同約定完成全部義務。

　　6.2 乙方應按甲方項目部的要求，認真做好施工資料臺帳工作，并保存和管理好各種原材料的質(zhì)保書、合格證和檢測、檢驗、復試等報告，遵守地方建設交易中心的規(guī)定負責到交易中心辦理交易手續(xù)并付清相關費用。

　　6.3乙方應在工程開工后10天內(nèi)提交甲方一式二份的完整施工圖預算書，如有業(yè)主未核定的市場價材料、設備及設計師未明確節(jié)點、工藝方案，乙方應結(jié)合自身技術能力和采購資源的優(yōu)勢，在編制預算書時以暫定價列入，并附暫定價清單和有施工工藝說明的單價分析表。

　　6.4 遵守國家和地方現(xiàn)行的有關環(huán)境保護、職業(yè)健康和安全的法律、法規(guī)。乙方在施工過程中嚴格控制好施工噪聲、揚塵對周圍環(huán)境影響，遵照甲方現(xiàn)行的一體化管理體系程序文件規(guī)定組織施工，并承擔對乙方職工的教育責任，實現(xiàn)施工范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全目標（指標）達到規(guī)定要求。并承擔一體化貫標和上級部門各種檢查所發(fā)生的'費用。

　　6.5 乙方施工人員進場之前，必須先向甲方指派的現(xiàn)場專管人員遞交本施工隊伍資質(zhì)“三證”復印件及安排進場人員的花名冊、身份證、就業(yè)證、暫住證、上崗資格證、特殊工種（電工、機操工、電焊工、架子工、起重工、吊車司機、吊車指揮等）操作證等復印件，并按規(guī)定及時辦理健康證及隊伍進場開工報告等手續(xù)。

　　6.6 在施工過程中，因工程需要變動生產(chǎn)人員，必須事先得到甲方專管人員的同意，并補交變動人員花名冊及有關證件復印件。

　　6.7 乙方應按時交納外來從業(yè)人員綜合保險費。如甲方代乙方交納該費用的，乙方同意該費用在甲方支付工程款中扣除。

　　6.8 乙方應負責辦妥各專業(yè)分包的各類報批文件，如營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書、經(jīng)營手冊、操作人員的上崗證等資料，報甲方批準后方可進場施工。專業(yè)分包隊伍進場時，甲乙雙方都要對專業(yè)分包方的進場人員資質(zhì)、設備、材料進行驗證；對專項施工方案組織審核審批。對進場人員進行技術、質(zhì)量、安全交底。

　　6.9 乙方對施工現(xiàn)場兩瓶倉庫、材料間、經(jīng)理室等重點要害部位必須安裝技術防范設施，該設施必須由甲方認可的專業(yè)隊伍負責安裝、維修和保養(yǎng)，費用由乙方承擔。6.10 乙方對施工現(xiàn)場應配備足量的消防設施，制定消防應急預案，落實消防責任制，防止火災事故的發(fā)生。

　　第七條 隱蔽工程和中間及分項驗收

　　7.1 工程具備覆蓋、掩蓋條件或達到中間及分項驗收條件，乙方自檢互檢合格后，通知甲方代表組織驗收（在驗收前48小時通知），驗收合格，經(jīng)各方代表在驗收記錄簽字同意后，方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。工程質(zhì)量達不到驗收標準的部分，乙方應按甲方要求的時間內(nèi)予以修復，直到符合驗收標準為止，其費用與工期拖延的損失由乙方承擔。如工程質(zhì)量符合規(guī)范要求，驗收24小時后，各方代表不在驗收記錄上簽字，可視為各方代表已認可驗收記錄，乙方可進行隱蔽或繼續(xù)施工。

　　7.2若甲方未能按時組織驗收、乙方可自行驗收，甲方應承認驗收記錄。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，若由此造成停工，工期順延；若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，工期不予延順。對事后無法判斷質(zhì)量的工序應作為特殊過程加強控制。

　　本合同自簽字日起生效，雙方各執(zhí)一份，具有法律效應。

　　甲方： 乙方：

　　簽字蓋章： 簽字蓋章：

　　日期： 日期：

分包合同 篇8

　　甲方：武漢市第三建工集團有限公司棗陽項目部

　　乙方：

　　為了加快棗陽國際大酒店工程的建設，確保工程優(yōu)質(zhì)、高速低耗、如期完成，遵循自愿、平等、誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)訂砌筑、粉刷工程專項勞務作業(yè)達成如下協(xié)議，特簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條 工程概況、工期、目標等

　　一、工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、結(jié)構類型：

　　4、建筑面積：（以實際面積為準）

　　5、承包方式：

　　二、工期：

　　1、開竣工日期：

　　三、質(zhì)量目標： 創(chuàng)隆中杯

　　四、安全生產(chǎn)、文明施工目標： 創(chuàng)市優(yōu)樣板工程

　　第二條 工程承包范圍及工作內(nèi)容、包價

　　一、 工程范圍：

　　本工程的砌筑、粉刷、屋面工程及散水等泥工所施工的所有分部分項工程，施工所喲偶那個材料及機械均由甲方提供，乙方提供小型施工工具（含斗車及架子車）。

　　二、工作內(nèi)容及包價：

　�。�1）、1，內(nèi)外墻體的砌筑，包括室內(nèi)的砌塊磚的運輸，砂漿調(diào)運，勾縫及拉墻筋、構造柱插筋的植筋工作。

　　2, 內(nèi)外墻墻面粉刷，包括剪力墻面、柱面、樓梯、雨棚及門窗洞口側(cè)壁的粉刷工作。

　　3,樓地面的找平層施工。

　　4,散水抹灰施工，屋面找平層及保溫層的施工。

　　5，二次結(jié)構砼的澆筑，包括構造柱，圈梁，過梁，壓頂?shù)取?/p>

　　二、工程總價： 約為： 元 。

　　其中：1，砌體綜合單價85元/m2，2，內(nèi)墻粉刷7.5元/m2

　　2，外墻粉刷26元/m2， 4，屋面10元/m2（保溫找平）

　　5，樓地面4.5元/m2, 6，樓梯踏步450元/層

　　7，散水6元/m2，8，二次結(jié)構砼150元/m2

　　9，拉墻筋植筋0.5元/根（含結(jié)構膠，具備相應資質(zhì)）

　　10，構造柱植筋2.2元/根（含結(jié)構膠，具備相應資質(zhì)）

　　注：以上價格為4m以內(nèi)（含4m）樓層的價格，含內(nèi)腳手架：樓層在4m以上的砌筑，內(nèi)粉刷工程增加系數(shù)7%，內(nèi)腳手架0.5元/m2。

　　第三條 人 員 要 求

　　一、 乙方在進入現(xiàn)場施工前，人員選派要確保思想品質(zhì)高、技術素質(zhì)、身體素質(zhì)好，禁止招18歲以下的未成年人及55歲以上的年長者進入工地，女職工的人數(shù)不超過總?cè)藬?shù)的5%。

　　二、乙方應配備相應的專職技術、質(zhì)量、安全管理人員（專職管理人員必須在簽訂本合同時提供名單及聯(lián)系方式，正式開工后必須全部到位，甲方核實）形成獨立的管理網(wǎng)絡，能獨立承擔單位工程或分部分項工程的施工隊伍。

　　三、人員進場須向甲方提供職工花名冊，并附個人照片、身份證復印件，流動人員計劃生育證等，并在公安機關辦理如暫住證（或委托甲方辦理，費用由乙方自負），經(jīng)甲方對照審查后方可工作。乙方未按要求辦齊以上證件，甲方有權停撥工程預付款。

　　四、所有人員必須經(jīng)“三級安全教育”，且考核合格簽字后持安全卡上崗。乙方作業(yè)人員應加強安全生產(chǎn)知識，安全操作規(guī)程的學習，穿戴好各自的勞動保護用品，充分發(fā)揮安全“三件寶”的作用。

　　五、所有管理人員及特種作業(yè)人員須持證掛牌上崗，施工人員必須具備有效的職業(yè)資格證書且必須將崗位證書（有效的）原件或復印件進場時報送甲方備案。原則缺一份罰款1000元。

　　六、乙方應組織具有中級以上職業(yè)資格證書的工人 1 名，缺一人每人每月罰款50元。

　　第四條 雙 方 責 任

　　一、 甲方的責任

　　1、 甲方提供乙方人員生活用水、用電及住宿，膳食場所，乙方自行解決其伙食費問題。

　　2、

　　3、

　　4、 向乙方下達階段性施工任務計劃書（工期及進度要求）。 做好各分包班組間的協(xié)調(diào)配合工作。 施工前及時向乙方提供設計文件、變更通知、監(jiān)理或業(yè)主通知。對乙方進行安全技術施工技術總交底，與建設方、監(jiān)理、設計、質(zhì)監(jiān)、安監(jiān)等部門的協(xié)調(diào)并向乙方及時反饋。

　　5、

　　6、 對乙方施工的工程進行質(zhì)量、工期、安全、文明施工方面的指導、督促、檢查。 對乙方的不規(guī)范行為，甲方有權責令整改、處罰、停工、直至清退出場。

　　有如下情況之一的，甲方有權單方面終止合同，清退乙方隊伍并不予結(jié)算，由此造成的一切損失由乙方承擔賠償；

　　a、對項目部管理人員的合理工作安排及技術交底拒不執(zhí)行的；

　　b、質(zhì)量達不到施工質(zhì)量規(guī)范標準的，如施工中連續(xù)出現(xiàn)三次返工的；

　　c、施工進度、工期達不到甲方進度計劃要求的；

　　d、安全、文明施工達不到項目部管理要求的。

　　二、乙方的責任

　　1、乙方駐現(xiàn)場代表需專職在崗，每天常駐現(xiàn)場，處理一切與合同有關的事物，履行合同約定的責任。乙方代表必須與甲方項目部管理人員一起參加考勤，每缺一天罰款 50 元（事先請假另外）。乙方代表及技術人員必須參加甲方組織的各種會議（包括建設單位或監(jiān)理單位要求乙方參加的會議），因故不能參加應提前 2 小時向甲方提出，否則每次罰款 元，遲到罰款元。

　　2、乙方的.管理應對其自有職工自行管理，如相關安全教育，安全知識及技能培訓，生產(chǎn)工作安排、工資分配、生活費用、勞動保護用品，〈如安全帽（紅色）絕緣膠鞋、手套、雨衣、防暑降溫、防寒防凍等〉，意外傷害保險、養(yǎng)老保險、醫(yī)療保險等。

　　3、班組間應相互謙讓，友好合作，發(fā)現(xiàn)問題，發(fā)生糾紛應及時匯報項目部管理人員協(xié)調(diào)解決。

　　4、乙方必須服從甲方的統(tǒng)一管理，嚴格遵守國家的法律、法規(guī)、規(guī)范標準，安全操作規(guī)程、文明施工條例，嚴格按照施工圖紙組織施工，并按甲方制定的有關質(zhì)量、進度、安全、文明施工等項目管理制度進行現(xiàn)場管理。同時必須嚴格執(zhí)行甲方主管部門的相關質(zhì)量、進度、安全、文明施工管理制度，確保安全生產(chǎn)文明施工和工程質(zhì)量。

　　5、乙方設專職安全員工作（含宿舍管理）。設專職質(zhì)檢員 負責各道工序的施工和自檢自查，建立嚴格的自檢制度，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格的部位乙方無條件返工重做直至合格，承擔直接和間接損失，并承擔有關部門及公司的質(zhì)量安全檢查中的處罰，驗收原則上應一次通過（各分部、分項、檢驗批驗收，乙方檢查合格后，通知甲方驗收會同相關單位驗收），若提出整改意見后，再次驗收仍不能通過以每次1000元的罰款；配合項目部做好原始記錄，隱蔽工程驗收記錄和檢測記錄等技術，安全資料工作，配合甲方辦理相關手續(xù)，迎接各主管、職能部門的檢查驗收（施工技術人員、專職質(zhì)檢員、專職安全員必須與甲方管理人員對口）。認真學習施工規(guī)范和設計文件、變更通知、堅持按規(guī)范、施工組織設計、設計文件、變更通知施工。提前 48 小時書面提出圖紙中存在的問題和解決的建議，若因乙方未能提出而影響進度，一切延誤所造成的損失均由乙方負責。所有工序乙方必須先做樣板，報經(jīng)甲方、業(yè)主、監(jiān)理驗收合格后方可大面積施工，否則乙方除承擔返工的材料損失外，每次罰款1000元。

　　6、如由于乙方施工人員的原因造成監(jiān)理和甲方主管部門或其他部門對甲方任何形式的經(jīng)濟處罰，均由乙方負責承擔并在每次支付工資款時予以扣除。

　　7、乙方必須執(zhí)行甲方下達的生產(chǎn)計劃任務書，按計劃任務書要求配足勞動力，每少一人罰50元/天。在規(guī)定的時間內(nèi)無條件完成甲方的所有進度指令，如不能按階段計劃完工，每階段每延誤一天（含陰雨天）罰款1000元，且甲方有權重新選擇班組進場施工，因不可抗拒的自然災害和停電、停水累計超過8小時時，經(jīng)甲方項目部簽字認可，工期可相應順延，但無任何經(jīng)濟補貼給乙方（為不影響總工期，甲方可在總工期范圍內(nèi)，對順延工期予以合理調(diào)整）。如因甲方原因停工超過24小時，工期順延。

　　8、對于現(xiàn)場指令（甲方所有管理人員，業(yè)主及監(jiān)理或上級有關職能部門）的執(zhí)行，乙方所有員工必須執(zhí)行現(xiàn)場指令（不管是書面或是口頭指令），特別是需要立即整改的口頭指令，對于違背的將進行處罰，每次處罰100元，對于累計處罰3次的人員或所在班組，將對該班組處罰1000元，同時將該人清理出場。

　　9、開工前，乙方需提供合同以外的工程質(zhì)量、安全、進度及文明施工等達標承諾書，并報甲方備案。

　　10、乙方使用的材料應提前半個月向甲方申報用量計劃，特殊材料提前一個月報計劃，甲方組織采購。如因乙方的申報供量計劃不準而造成的誤工、影響工期和材料計劃過余浪費的損失由乙方承擔，乙方應節(jié)約使用甲方的材料，不得隨意浪費，如有超用的情況發(fā)生，由乙方按市場價負責賠償，在結(jié)算款中扣除。

　　11、乙方管好進場人員，甲方撥付的人工勞務費�？顚Ｓ茫�及時發(fā)放本工地勞務人員工資，不得挪作他用。及時處理勞資糾紛，杜絕投訴和上訪，嚴禁將勞資糾紛推向社會。如因乙方管理不善，發(fā)生違法違紀、違章打架、報110、投訴、上訪等事件者，一切責任均由乙方負責。每發(fā)生一起，視情節(jié)輕重給予乙方500-2000元罰款，并賠償甲方名譽損失費2000元。

　　第五條 工程驗收程序、工程量的核算、工程款結(jié)算程序及付款方法

【分包合同】相關文章：

分包的合同04-10

分包合同（精選）08-25

分包合同08-18

分包合同（經(jīng)典）08-23

（精選）分包合同08-26

(精選)分包合同08-26

分包勞務合同03-03

專業(yè)工程分包簡單的合同 專業(yè)分包合同有哪些04-21

勞務分包合同02-29

涂料分包合同03-14