【實用】購銷合同四篇

　　在人民愈發(fā)重視法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編為大家收集的購銷合同4篇，歡迎閱讀與收藏。

購銷合同 篇1

　　甲方：

　　乙方： 縣 村委會

　　本著平等互利、共同發(fā)展的原則，經(jīng)雙方協(xié)商，現(xiàn)就乙方向甲方購買斯格父母代種豬達成如下協(xié)議：

　　一、乙方憑縣扶貧部門開據(jù)的提豬證明信(標明種豬品種、數(shù)量、體重、金額等)到甲方提豬，甲方負責免費送豬到村，并提供所有種豬耳號和系譜檔案。乙方負責分豬到戶。

　　二、產(chǎn)品品種及數(shù)量

　　產(chǎn)品名稱

　　性 別

　　公斤／頭

　　數(shù) 量

　　單 價

　　金 額

　　提貨時間

　　備 注

　　合計

　　三、種豬的質(zhì)量標準：甲方提供的種豬優(yōu)質(zhì)純正，符合國家的種豬銷售標準，并經(jīng)過了科學免疫程序免疫和嚴格檢疫。

　　四、20 年扶貧項目斯格種豬價格為：父母代65公斤以上種母豬每頭1100元，種公豬110公斤以上達到能夠取精配種或直配要求的每頭6000元。

　　五、服務承諾：

　　1、由于運輸?shù)仍�因，從供豬到戶七日內(nèi)死亡或有傷殘的包換，病死豬由縣扶貧辦商京安公司處理。

　　2、對不孕母豬，經(jīng)過技術(shù)人員人工配種兩次以上，仍不受孕的，按每公斤7.2元由京安分公司回收。繼續(xù)養(yǎng)豬的.，農(nóng)戶按當時商品豬市場價交款，購回一頭60公斤同品種母豬;不愿繼續(xù)養(yǎng)豬的，周轉(zhuǎn)到期時每頭償還300元。對不能配種的公豬，在供豬到戶半月內(nèi)，經(jīng)技術(shù)人員簽定，由于種公豬本身原因的，由京安分公司調(diào)換一頭110公斤以上的合格的種公豬。

　　3、負責為養(yǎng)殖戶提供不同品種、不同階段的飼料配方。對飼養(yǎng)戶使用本公司4%預混料的按對本公司內(nèi)部價供應。

　　4、負責組織有實踐經(jīng)驗的技術(shù)人員，建立技術(shù)服務巡回小分隊。按300頭種母豬配備一名包村技術(shù)人員，服務期限一年。對包村技術(shù)人員、村技術(shù)人員和養(yǎng)殖示范戶進行系統(tǒng)培訓。

　　5、搞好統(tǒng)一防疫和配種服務。種母豬從供豬到戶開始到第二窩產(chǎn)仔，種公豬從公豬到戶一年內(nèi)，第一窩仔豬從出生到育肥出欄實行免費供應疫苗，統(tǒng)一防疫。對養(yǎng)殖戶種母豬第一次受孕采取免費配種，以后配種實行市場運作、費用自負。

　　六、爭議處理：合同執(zhí)行過程中，雙方發(fā)生爭議，由扶貧部門協(xié)調(diào)解決。

　　七、本合同未盡事宜，由甲乙雙方與扶貧部門協(xié)商解決。

　　八、本合同一式參份，甲、乙雙方各執(zhí)一份，報縣扶貧辦一份，具有同等法律效力。

　　甲方(簽字蓋章)： 乙方(簽字蓋章)

　　年 月 日 年 月 日

購銷合同 篇2

　　需方（以下簡稱甲方）：

　　供方（以下簡稱乙方）：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方在自愿平等的基礎(chǔ)上經(jīng)過友好協(xié)商特簽訂本合同，以資雙方共同遵守。

　　一、購貨內(nèi)容及單價：

　　1、石子 （立方、噸）單價： ／噸；

　　2、此價格隨市場價格調(diào)整。

　　合同金額以甲方收貨磅單中實際收到數(shù)量乘以單價為準；上述產(chǎn)品價款中已含運輸費、裝卸費等。

　　二、質(zhì)量要求：

　　1、所供石子應為天然巖石經(jīng)機械破碎、篩分制成；

　　2、規(guī)格要求：以甲方通知為準；

　　3、含泥量小于1%，泥塊含量小于0.5%；

　　4、風化石含量不得大于，針片狀含量

　　三、供貨方式：

　　1、乙方接到甲方要貨通知后于小時內(nèi)將貨物送至甲方指定地點，如每月三次供貨不及時，扣除貨款違約金元。

　　2、采用公路運輸方式，由乙方負責組織承運，運輸費用由乙方承擔，貨物交付地點為甲方 現(xiàn)場。

　　四、結(jié)算方式：

　　1、乙方憑磅單與甲方對帳，付款時乙方要向甲方出具正式稅務發(fā)票；

　　2、付款方式：為轉(zhuǎn)帳方式。

　　五、驗收方式：

　　1、甲方根據(jù)行規(guī)制定具體驗收標準，并據(jù)此進行驗收與計量。

　　2、以甲方過磅數(shù)量為準，但必須將雙方核實，供方有權(quán)隨時對過磅進行抽查，如有異議，須經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　3、每批貨物送至甲方后，甲方進行抽檢后合格的，但在實際使用過程中，發(fā)現(xiàn)有不合格的產(chǎn)品（人為除外），甲方應及時通知乙方，乙方應給予更換并承擔全部的違約責任。

　　六、合同變更解除：

　　1、因工程原因造成乙方需要變更所購物品的，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商可以重新變更或更改購銷合同，對已經(jīng)造成的損失，由違約方負責。

　　2、甲、乙雙方中有一方出現(xiàn)違約責任，另一方有權(quán)單方解除合同，并追究由此造成的經(jīng)濟責任。

　　七、違約責任：

　　（一）乙方違約責任

　　1、乙方所交產(chǎn)品質(zhì)量不符合規(guī)定的，如果甲方同意利用，應當按質(zhì)論價；如果甲方不能利用的，應根據(jù)產(chǎn)品的具體情況，由乙方負責包換或退貨，因質(zhì)量問題所產(chǎn)生的一切經(jīng)濟損失由乙方全部承擔。

　　2、乙方如不能按照甲方所通知的時間供貨，或者逾期交貨，耽誤甲方生產(chǎn)使用，應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金，逾期交貨的違約金為當次貨款的20%。

　�。ǘ�）甲方的違約責任

　　1、甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款10％的違約金。

　　2、甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關(guān)延期付款的'規(guī)定向乙方償付逾期付款的違約金。

　　3、甲方如錯填到貨地點或接貨人，或?qū)σ曳教岢鲥e誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

　　八、不可抗力：

　　甲、乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時，應及時向?qū)Ψ酵▓蟛荒苈男谢虿荒芡耆�履行的理由，以減輕可能給對方造成的損失，在取得有關(guān)機構(gòu)證明以后，允許延期履行、部分履行或者不履行合同，并根據(jù)情況可部分或全部免予承擔違約責任。

　　九、爭議的解決方式：

　　本合同如發(fā)生糾紛，當事人雙方應當及時協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均乙方工程所在地人民法院起訴。

　　本合同自雙方簽字蓋章后生效，合同執(zhí)行期內(nèi)，甲、乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與合同具有同等效力。本合同正本一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)二份；具有同等法律效

　　甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

　　甲方代表（簽字）乙方代表（簽字）

　　年 月 日年 月 日

購銷合同 篇3

　　甲方(全稱)：_______________________________________

　　乙方(全稱)：_______________________________________

　　簽訂時間：__________________________________________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》及其它相關(guān)法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設(shè)工程所需的加工與供貨等有關(guān)事項協(xié)商一致，訂立本合同。

　　工程名稱：

　　一、標的、數(shù)量、價款及交(提)貨時間

　　二、防盜門質(zhì)量標準：按國家丁級防盜門的質(zhì)量標準要求訂購，必須達到丁級門的標準，洞口尺寸由甲方提供，乙方確認，否則由甲方負責。

　　三、甲方對質(zhì)量負責的條件及期限：產(chǎn)品質(zhì)量保證期________年，在產(chǎn)品質(zhì)量保證期內(nèi)，乙方對由于產(chǎn)品出現(xiàn)的質(zhì)量造成的故障，由乙方實行保修、包換直至產(chǎn)品符合質(zhì)量要求。________年后出現(xiàn)故障，進行無償維修。人為損壞不在保修范圍之內(nèi)，并收取材料費，同時，若甲方組織人員維修，其一切費用從乙方的保修費中扣除，每次扣___元的保修金。

　　四、技術(shù)質(zhì)量要求：乙方所提供的各類門以甲方選定的樣品為準，證件齊全，嚴禁無證、證件不全和劣質(zhì)不合格產(chǎn)品投入工程中使用，貨到工地后先經(jīng)甲方、質(zhì)監(jiān)、監(jiān)理人員驗收合格后，方可進場安裝。并按現(xiàn)行建筑施工質(zhì)量驗收規(guī)范的行業(yè)強制執(zhí)行標準進行施工，與土建施工緊密配合。若施工中違反了施工要求與驗收規(guī)范而返工，所造成的人工、材料、工期進度的損失由乙方自負，竣工驗收時達不到合格產(chǎn)品，由乙方負全部責任。

　　五、運輸方式及達站(甲方工地)費用負擔：乙方自負。

　　六、結(jié)算方式：

　　(1)自甲乙雙方簽訂合同后，乙方將明珠家園26號樓_______單元_____________以每平米______________元，總價______________元頂給乙方;

　　(2)安裝完工，甲方協(xié)助乙方將房屋相關(guān)的手續(xù)辦全，鑰匙全部交給甲方。

　　(3)下欠房款以明年的工程抵頂。

　　七、安裝由乙方負責。填灰、壓縫、縫隙打膠、門體污染、衛(wèi)生處理等均由甲方負責處理。未按合同履行乙方不予安裝，由此所造成的'工期延誤由甲方自行承擔。

　　八、其它約定事項：

　　(1)如有給甲方造成的質(zhì)量問題由乙方全部承擔責任;

　　(2)至合同生效之日____日內(nèi)，貨到工地。

　　九、成品保護：乙方安裝完畢，成品保護由甲方負責。違約責任：如有違約，一切后果由違約方承擔責任。

　　十、乙方不提供發(fā)票，只提供收據(jù)。

　　十一、合同爭議的解決方式，本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，也可到當?shù)毓ど绦姓�部門調(diào)解，協(xié)商或調(diào)解不成的，依法向當?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　十三、本合同自支付定金起生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日________年____月____日

購銷合同 篇4

　　原告：XXXX技術(shù)有限公司，住所地XX市XX區(qū)XX村南大街X號。

　　法定代表人：張XX，總經(jīng)理。

　　電話：010-XXXX被告：XXXX有限公司，住所地XX市XX區(qū)X路X號。

　　法定代表人：李XX，總經(jīng)理。

　　電話：010-XXXX 案由：買賣合同糾紛

　　訴訟請求：

　　1、判令被告支付原告貨款152100元及違約金50766元(暫計算至20xx年7月15日)，合計202866元;

　　2、本案訴訟費由被告承擔。

　　事實與理由：

　　20xx年2月10日至3月12日，原告與被告以傳真的.方式簽訂三份《產(chǎn)品購銷合同》，合同均約定原告為被告供應CISCO交換機，貨物總價款為162100元。雙方約定了交貨地點、驗貨及付款時間，逾期付款應自逾期之日起每日支付合同總額的3‰的滯納金。合同簽訂后，原告依約于當日將貨物發(fā)出，并由被告簽收。但被告并未依約履行付款義務，僅支付貨款1萬元。經(jīng)原告多次催促，被告均以帳戶無足夠現(xiàn)金為由予以拖延，并于20xx年6月7日向原告出具《承諾書》一份，其承諾自愿按合同條款支付違約金。被告至今尚欠原告貨款162100元。

　　為維護原告合法權(quán)益，特向貴院提起訴訟，請求人民法院依法支持原告的訴訟請求。

　　此致XX市XX區(qū)人民法院

　　具狀人：XXX技術(shù)有限公司

　　20xx年7月4日

【購銷合同】相關(guān)文章：

購銷的合同11-29

(經(jīng)典)購銷合同08-30

購銷合同(精選)09-17

[經(jīng)典]購銷合同09-21

購銷合同【精選】09-21

購銷合同（精選）09-06

購銷合同[經(jīng)典]09-07

[精選]購銷合同09-04

【經(jīng)典】購銷合同09-02

【精選】購銷合同10-09