成年人在线观看视频免费,国产第2页,人人狠狠综合久久亚洲婷婷,精品伊人久久

我要投稿 投訴建議

裝飾工程合同書(shū)

時(shí)間:2023-02-14 08:19:16 其他合同范本 我要投稿

裝飾工程合同書(shū)15篇

  在當(dāng)今社會(huì),人們對(duì)合同愈發(fā)重視,合同在生活中的使用越來(lái)越廣泛,簽訂合同也是非常有必要的行為。合同有不同的類(lèi)型,當(dāng)然也有不同的目的,以下是小編收集整理的裝飾工程合同書(shū),供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。

裝飾工程合同書(shū)15篇

裝飾工程合同書(shū)1

  發(fā)包人:__________________________

  住所:___________________

  身份證號(hào):_____________

  聯(lián)系電話:________________________________________

  承包人:__________________________

  營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):______________________________________

  住所:____________________________________________

  法定代表人:_____________

  聯(lián)系電話:_____________

  施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:___________

  聯(lián)系電話:_____________

  甲、乙雙方在遵循自愿、平等、公平、誠(chéng)信原則的基礎(chǔ)上,就乙方承包甲方的家庭裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條工程概況

  1.工程地點(diǎn):_______________________________________

  2.戶型結(jié)構(gòu):_______________________________________

  套內(nèi)面積_____________平方米。

  3.工程承包,采取下列第_____________種方式:

  乙方包工、包全部材料。

  乙方包工、包部分材料,甲方提供其余部分材料。

  4.工程造價(jià)

  本合同工程造價(jià)暫定為人民幣_(tái)____________,大寫(xiě):__________________________。單價(jià)明細(xì)詳見(jiàn)附件一《工程報(bào)價(jià)單》。工程竣工結(jié)算以實(shí)際發(fā)生的工程量結(jié)算。

  5.開(kāi)工日期:________年____月____日;

  竣工日期:________年____月____日。

  第二條工程圖紙和工程變更

  工程圖紙由_____________方負(fù)責(zé)提供,施工前____日工程圖紙必須經(jīng)雙方簽字確認(rèn)。施工期間發(fā)生的對(duì)合同約定的工程內(nèi)容和工期的任何變更,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商一致并簽字確認(rèn),以此作為變更工期和竣工結(jié)算的依據(jù)。

  第三條甲乙雙方的義務(wù)

  甲方義務(wù)

  1.開(kāi)工____日前清除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的.房屋中所滯留的家具、陳設(shè)等應(yīng)當(dāng)采取保護(hù)措施。

  2.負(fù)責(zé)依法辦理開(kāi)工手續(xù)和交納應(yīng)當(dāng)由甲方支付的有關(guān)費(fèi)用。

  3.提供原始水電線路圖紙及工程地點(diǎn)鑰匙,保證工程地點(diǎn)通水通電并確保正常使用。

  4.如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

  5.竣工驗(yàn)收前甲方不得擅自入住。

  乙方義務(wù)

  1.全面檢查水、電、燃?xì)、管道、樓面、墻面,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)及時(shí)通知甲方。

  2.擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。

  3.施工中應(yīng)妥善保管甲方留存的家具、陳設(shè)以及工程成品、設(shè)備;在工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。雙方另有約定的除外。

  4.施工中未經(jīng)甲方同意和有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線。

  第四條材料設(shè)備的提供

  1.材料、設(shè)備應(yīng)當(dāng)符合《工程報(bào)價(jià)單》的要求。

  2.建筑裝飾裝修材料應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的《室內(nèi)裝飾裝修有害物質(zhì)限量標(biāo)準(zhǔn)》。

  3.若一方對(duì)對(duì)方提供的建筑裝飾裝修材料有異議需要進(jìn)行復(fù)檢的,檢測(cè)費(fèi)用由異議方先行墊付;經(jīng)檢測(cè)不合格的,則由對(duì)方承擔(dān)。

  第五條工程質(zhì)量和驗(yàn)收方式

  1.室內(nèi)環(huán)境污染控制應(yīng)當(dāng)符合《民用建筑工程室內(nèi)環(huán)境污染控制規(guī)范》的標(biāo)準(zhǔn)。

  2.本工程質(zhì)量應(yīng)當(dāng)符合以下標(biāo)準(zhǔn):

  《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范》

  《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》

  《深圳市家庭裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》

  3.工程驗(yàn)收方式由雙方約定:________________________________________________________________;

  4.本工程保修范圍和保修期限雙方可依照有關(guān)規(guī)定自行約定,保修期限自工程竣工驗(yàn)收合格之日起計(jì)算:____________________________________________________。

  第六條工程款支付

  1.工程款支付方式如下:

  2.乙方應(yīng)在收到甲方的工程款后開(kāi)具收據(jù);工程款結(jié)清后,乙方應(yīng)開(kāi)具稅務(wù)發(fā)票。

  第七條違約責(zé)任

  1.一方當(dāng)事人未按約定履行本合同義務(wù)給對(duì)方造成損失的,應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

  2.甲方未按合同約定時(shí)間支付工程款的,每延誤一天,應(yīng)當(dāng)向乙方支付欠交工程款_____________‰的違約金。

  3.乙方延誤工期的,每延誤一天,應(yīng)支付給甲方_____________元違約金。

  4.工程質(zhì)量和室內(nèi)空氣質(zhì)量不符合合同約定的,甲方有權(quán)要求乙方在合理期限內(nèi)無(wú)償返工,由此造成的甲方損失和工期延誤,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。

  5.乙方擅自拆改房屋承重結(jié)構(gòu)或共用管線和設(shè)施,由此發(fā)生的損失或事故,由乙方承擔(dān)。

  6.由于乙方原因致使工期延誤,經(jīng)甲方催告,在合理期限內(nèi)仍不能完工的,甲方有權(quán)終止合同。對(duì)甲方造成的損失由乙方承擔(dān)。

  第八條爭(zhēng)議解決方式

  本合同項(xiàng)下發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可以向深圳市消費(fèi)者委員會(huì)申請(qǐng)調(diào)解解決。或者逕按下列第_____________種方式解決:

  向深圳仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

  向________人民法院提起訴訟。

  第九條附則

  1.本合同由甲乙雙方簽字、蓋章后生效。

  2.本合同一式_____________份,甲、乙雙方各執(zhí)_____________份。合同附件為本合同的組成部分,具有同等的法律效力。

  第十條其它約定

  甲方:_____________

  委托代理人:_____________

  電話:_____________________

  乙方:___________

  委托代理人:_______________

  電話:___________________

  簽訂日期:________年____月____日

  簽訂地點(diǎn):_______________________________

  附件一:工程報(bào)價(jià)單

  序號(hào)

  項(xiàng)目

  單價(jià)

  數(shù)量

  合計(jì)金額

  工藝做法、用料說(shuō)明

  材料提供方

  甲方:________________

  簽訂日期:________年____月____日

  乙方:________________

  簽訂日期:________年____月____日

  備注:此表為樣本供參考使用。

  附件二:隱蔽工程驗(yàn)收單

  驗(yàn)收時(shí)間:________年____月____日

裝飾工程合同書(shū)2

  上訴人黃某因與被上訴人梁某建筑裝修工程合同糾紛一案,不服廣東省佛山市順德區(qū)人民法院(20xx)順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決,向本院提起上訴。本院受理后,依法組成合議庭進(jìn)行了審理,現(xiàn)已審理終結(jié)。

  原審判決認(rèn)定:20xx年2月8日,原、被告簽訂《協(xié)議書(shū)》,協(xié)議約定被告委托原告對(duì)被告自有的碧桂園彩虹一街9號(hào)房屋進(jìn)行承包裝修工程,具體內(nèi)容見(jiàn)工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表,總工程造價(jià)為306406元,按八折結(jié)算價(jià)為245124.8元。如有增加,另行計(jì)算。工程驗(yàn)收后付清工程款,工程保質(zhì)期為一年。簽訂協(xié)議后,原告進(jìn)場(chǎng)施工,在施工過(guò)程中,根據(jù)原告的要求,增加了部分工程項(xiàng)目,故房屋裝修工程結(jié)算總造價(jià)為327209。68元。20xx年6月,原告將裝修后房屋交付被告,被告入住房屋并使用。但被告只支付了工程款240209。68元,余款87000元卻以工程不合格為由沒(méi)有支付給原告。

  另查,原告并不具備房屋工程裝修資質(zhì)。

  原審判決認(rèn)為:由于原告不具備房屋裝修工程資質(zhì),故原、被告之間的房屋裝修工程合同無(wú)效,但由于房屋裝修工程已完成,被告亦已使用該房屋,其亦當(dāng)庭表示工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表中裝修項(xiàng)目已裝修完畢,故被告應(yīng)按約支付工程款。由于被告使用房屋,并表示收到工程預(yù)(結(jié))算報(bào)價(jià)表及清楚其內(nèi)容,故應(yīng)視為雙方已結(jié)算,被告應(yīng)承擔(dān)支付工程款87000元的責(zé)任。原告的訴訟請(qǐng)求有理,予以支持。被告認(rèn)為原告進(jìn)行的裝修工程不合格,要求索賠的辯稱,由于被告沒(méi)有在本案提起反訴,且被告亦明確表明另案起訴,故對(duì)該辯稱不作處理,被告可另案起訴。依照《中華人民共和國(guó)合同法》第一百零七條、第二百八十六條的規(guī)定,判決:被告黃某應(yīng)自本判決生效之日起三日內(nèi),支付原告梁某裝修工程款87000元。本案受理費(fèi)3120元,由被告負(fù)擔(dān)。

  上訴人黃某上訴稱:

  一、上訴人與被上訴人簽訂合同并進(jìn)行不合格裝修工程明顯存在欺詐的手段;

  二、原審適用關(guān)于建設(shè)工程合同的規(guī)定是錯(cuò)誤的,本案應(yīng)適用承攬合同。承攬合同的一個(gè)重要原則是承攬合同是完成工作的合同,承攬合同必須要求承攬人按照發(fā)包人的意思,完成了承攬項(xiàng)目,再進(jìn)行項(xiàng)目的結(jié)算。上訴人在一審?fù)徶幸讯啻伪砻鞅簧显V人未完成合同約定的義務(wù),故上訴人依法未將余款付給被上訴人,并非上訴人延付工程款。

  三、本合同糾紛中,被上訴人必須承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。在上訴人入住該房后,發(fā)現(xiàn)該房存在超過(guò)20處質(zhì)量問(wèn)題,被上訴人的行為本身已構(gòu)成了違約。四、工程款的結(jié)算價(jià)格存在爭(zhēng)議。五、上訴人是香港人,不熟知大陸的有關(guān)法律規(guī)定,原審在上訴人不知情的情況下,作出不公平的判決。綜上,特提出上訴請(qǐng)求:

  1、撤銷(xiāo)(20xx)順?lè)褚怀踝值?1001號(hào)民事判決;

  2、駁回被上訴人的訴訟請(qǐng)求;

  3、本案的`訴訟費(fèi)由被上訴人承擔(dān)。

  被上訴人梁某辯稱:原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,請(qǐng)求二審法院予以維持。

  本院對(duì)于原審認(rèn)定的事實(shí)予以確認(rèn)。

  本院認(rèn)為:本案的上訴爭(zhēng)議焦點(diǎn)系上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元。

  首先,雙方當(dāng)事人系因在履行房屋裝飾裝修工程合同中引起該糾紛,故該案的案由應(yīng)定性為建設(shè)工程施工合同糾紛。建設(shè)工程施工合同系承攬合同中的一種特殊形式合同,所以建設(shè)工程施工合同在適用承攬合同的一般規(guī)定的同時(shí),在法律法規(guī)對(duì)建設(shè)工程合同有特殊規(guī)定的情況下應(yīng)當(dāng)優(yōu)先適用該特別規(guī)定。雙方當(dāng)事人于20xx年2月8日簽訂的《協(xié)議書(shū)》,因被上訴人不具有房屋裝修工程資質(zhì),故該協(xié)議違反法律及行政法規(guī)的強(qiáng)行性規(guī)定,應(yīng)屬無(wú)效合同,不受法律保護(hù)。原審對(duì)該合同效力定性正確,本院予以維持。

  其次,關(guān)于上訴人是否應(yīng)當(dāng)向被上訴人支付尚欠的訟爭(zhēng)工程款87000元的問(wèn)題。上訴人在一審?fù)忂^(guò)程中,明確確認(rèn)了以下事實(shí):其一,訟爭(zhēng)工程已經(jīng)完工,且其已經(jīng)入住使用;其二,訟爭(zhēng)工程總價(jià)款為327209。68元,尚有87000元未支付,未支付的原因系訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題。根據(jù)上訴人的自認(rèn),該案所涉法律關(guān)系中的權(quán)利、義務(wù)明確,上訴人應(yīng)當(dāng)向被上訴人承擔(dān)其尚欠工程款87000元之支付義務(wù)。故上訴人關(guān)于其不應(yīng)支付87000元工程款的上訴請(qǐng)求,缺乏事實(shí)和法律依據(jù),本院不予支持。

  至于訟爭(zhēng)工程的質(zhì)量問(wèn)題,在原審法院行使了充分的釋明權(quán)的情形下,上訴人明確表示就質(zhì)量問(wèn)題,另案解決。原審法院對(duì)于訟爭(zhēng)工程質(zhì)量問(wèn)題沒(méi)有處理,符合民事訴訟中“不告不理”原則,程序合法,本院予以維持。上訴人在二審訴訟期間提交的《調(diào)查取證申請(qǐng)書(shū)》是要求法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題進(jìn)行處理,因原審法院對(duì)訟爭(zhēng)房屋工程質(zhì)量問(wèn)題不作相應(yīng)審查,故本院不予準(zhǔn)許。上訴人可另循其他法律途徑進(jìn)行救濟(jì)。綜上,原審判決認(rèn)定事實(shí)清楚,適用法律正確,依法應(yīng)予維持。據(jù)此,依照《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》第一百五十三條第一款第(一)項(xiàng)的規(guī)定,判決如下:

  駁回上訴,維持原判。

  二審案件受理費(fèi)3120元,由上訴人黃某負(fù)擔(dān)。

  本判決為終審判決。

裝飾工程合同書(shū)3

  合同編號(hào):_________

  發(fā)包方:_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  職務(wù):_________

  委托代理人:_________

  身份證號(hào)碼:_________

  通訊地址:_________

  郵政編碼:_________

  聯(lián)系人:_________

  電話:_________

  傳真:_________

  帳號(hào):_________

  電子信箱:_________

  承包方:_________

  法定住址:_________

  法定代表人:_________

  職務(wù):_________

  委托代理人:_________

  身份證號(hào)碼:_________

  通訊地址:_________

  郵政編碼:_________

  聯(lián)系人:_________

  電話:_________

  傳真:_________

  帳號(hào):_________

  電子信箱:_________

  按照《中華人民共和國(guó)民法典》的原則,并參考《中華人民共和國(guó)建筑法》,《建設(shè)工程施工發(fā)包與承包價(jià)格管理暫行規(guī)定》,《建筑工程施工發(fā)包與承包計(jì)價(jià)管理辦法》等法律、法規(guī)相關(guān)規(guī)定,為明確發(fā)包方與承包方雙方在工程施工過(guò)程中的權(quán)利義務(wù),促使雙方互相創(chuàng)造條件,搞好配合協(xié)作,多快好省地完成國(guó)家的基本建設(shè)任務(wù),經(jīng)甲乙雙方充分協(xié)商,特簽訂本合同,以便共同遵守。

  第一條合同文件及解釋順序: 組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:

  1、本合同;

  2、本合同附件;

  第二條圖紙和文件的保管與提供

  1.圖紙由工程師單獨(dú)保管,但應(yīng)免費(fèi)提供給承包方兩套復(fù)制件。承包方需要更多復(fù)制件時(shí),其費(fèi)用自行負(fù)擔(dān)。除非為執(zhí)行合同絕對(duì)需要,承包方在未經(jīng)工程師同意的情況下,不得將雇主或工程師提供的圖紙、規(guī)范和其他文件用于第三方或轉(zhuǎn)讓給第三方。在發(fā)出缺陷責(zé)任證書(shū)時(shí),承包方應(yīng)將根據(jù)合同提供的全部圖紙、規(guī)范和其他文件退還給工程師。

  第三條工程概況

  1、工程名稱:_________工程。

  2、國(guó)家(或各部委,或省,自治區(qū),市政府,計(jì)委,建委等有關(guān)單位)對(duì)工程的批準(zhǔn)投資計(jì)劃文件號(hào):_________,工程項(xiàng)目表文件號(hào):_________,申請(qǐng)建筑許可執(zhí)照文件號(hào):_________,計(jì)劃任務(wù)書(shū)文件號(hào):_________,初步設(shè)計(jì)文件號(hào):_________,總概算文件號(hào):_________。

  3、工程編號(hào):_________;施工許可證號(hào):_________;營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):_________

  4、工程地點(diǎn):_________市_________區(qū)(縣)_________路

  5、工程范圍:本合同全部工程建筑安裝面積共計(jì)_________平方米(各單項(xiàng)工程建筑安裝面積詳見(jiàn)工程項(xiàng)目一覽表)。

  6、工程承包方式:雙方商定采取下列第_________種承包方式。

  (1)承包方包工、包全部材料。

  (2)承包方包工、部分包料,發(fā)包方提供部分材料

  (3)承包方包工、發(fā)包方包全部材料 如按預(yù)算實(shí)行包工包料,屬于承包方及發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)之材料,承包方將材料品種、規(guī)格、數(shù)量、交貨時(shí)間、技術(shù)要求等用附表詳細(xì)注明)。

  第四條工程期限

  (一)開(kāi)工

  1、根據(jù)國(guó)家工期定額和使用需要,商定工程工期為_(kāi)________天(日歷天),自_________年_________月_________日開(kāi)工至_________年_________月_________日竣工驗(yàn)收(附各單位工程開(kāi)竣工日期,見(jiàn)附表一)。

  2、開(kāi)工前_________天,承包方向發(fā)包方發(fā)出開(kāi)工通知書(shū)。

  3、如遇下列情況,經(jīng)發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)代表簽證后,工期相應(yīng)順延:

  (1)按施工準(zhǔn)備規(guī)定,不能提供施工場(chǎng)地、水、電源道路未能接通,障礙物未能清除,影響進(jìn)場(chǎng)施工;

  (2)凡發(fā)包方負(fù)責(zé)供應(yīng)的材料、設(shè)備、成品或半成品未能保證施工需要或因交驗(yàn)時(shí)發(fā)現(xiàn)缺陷需要修、配、代、換而影響進(jìn)度;

  (3)不屬包干系數(shù)范圍內(nèi)的重大設(shè)計(jì)變更,提供的工程地質(zhì)資料不準(zhǔn),致使設(shè)計(jì)方案改變或由于施工無(wú)法進(jìn)行的原因而影響進(jìn)度;

  (4)在施工中如因停電、停水8小時(shí)以上或連續(xù)間歇性停水、停電3天以上(每次連續(xù)4小時(shí)以上),影響正常施工;

  (5)非承包方原因而監(jiān)理簽證不及時(shí)而影響下一道工序施工;

  (6)未按合同規(guī)定撥付預(yù)付款、工程進(jìn)度款或代購(gòu)材料差價(jià)款而影響施工;

  (7)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

  (二)竣工

  (1)承包方必須按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工。

  (2)因承包方原因不能按照協(xié)議書(shū)約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的,承包方承擔(dān)違約責(zé)任。

  (3)施工中發(fā)包方如需提前竣工,雙方協(xié)商一致后就應(yīng)簽訂提前竣工協(xié)議,作為合同文件組成部分。提前竣工協(xié)議應(yīng)包括承包方為保證工程質(zhì)量和安全采取的措施。發(fā)包方為提前竣工提供的條件以及提前竣工所需的追加合同價(jià)款等內(nèi)容。

  (4)凡是延期開(kāi)工或順延工期的約定,都是以約定的開(kāi)工日期和竣工日期為計(jì)算基礎(chǔ)。 第五條工程師 建設(shè)工程實(shí)行監(jiān)理的,發(fā)包方應(yīng)當(dāng)與監(jiān)理人采用書(shū)面形式訂立委托監(jiān)理合同。發(fā)包方與監(jiān)理人的權(quán)利和義務(wù)以及法律責(zé)任,應(yīng)當(dāng)依照《中華人民共和國(guó)民法典》中委托合同以及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)的規(guī)定。

  1、發(fā)包方應(yīng)在實(shí)施監(jiān)理前將委托的監(jiān)理單位名稱、監(jiān)理內(nèi)容及監(jiān)理權(quán)限以書(shū)面形式通知承包方。

  2、工程師姓名:_________,職務(wù):_________,職權(quán):_________,發(fā)包方委托的職權(quán):_________,需要取得發(fā)包方批準(zhǔn)才能行使的職權(quán):_________。

  3、合同履行中,發(fā)生影響發(fā)包方承包方雙方權(quán)利或義務(wù)的事件時(shí),負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師應(yīng)依據(jù)合同在其職權(quán)范圍內(nèi)客觀公正地進(jìn)行處理。一方對(duì)工程師的處理有異議時(shí),按本合同關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。

  4、除合同內(nèi)有明確約定或經(jīng)發(fā)包方同意外,負(fù)責(zé)監(jiān)理的工程師無(wú)權(quán)解除本合同約定的承包方的任何權(quán)利與義務(wù)。

  第六條工程質(zhì)量

  (一)工程質(zhì)量等級(jí)

  1、工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家或?qū)I(yè)的質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件。發(fā)包方要求部分或全部工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)支付由此增加的經(jīng)濟(jì)支出,對(duì)工期有影響的應(yīng)給予相應(yīng)順延。

  2、達(dá)不到約定條件的部分,發(fā)包方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求承包方返工,承包方應(yīng)按發(fā)包方代表要求的時(shí)間返工,直到符合約定條件。因承包方原因達(dá)不到約定條件,由承包方承擔(dān)返工費(fèi)用,工期不予順延。返工后仍不能達(dá)到約定條件,承包方承擔(dān)違約責(zé)任。因發(fā)包方原因達(dá)不到約定條件,由發(fā)包方承擔(dān)返工的經(jīng)濟(jì)支出,工期相應(yīng)順延。

  3、雙方對(duì)工程質(zhì)量的爭(zhēng)議,請(qǐng)協(xié)議條款約定的質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)仲裁,仲裁費(fèi)用及因此造成的損失,由敗訴一方承擔(dān)。

  (二)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  1、承包方必須按照設(shè)計(jì)文件和國(guó)家現(xiàn)行的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范進(jìn)行施工。

  2、承包方所承包的工程,必須全部達(dá)到國(guó)家現(xiàn)行的工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),工程一次驗(yàn)收合格率達(dá)到100%,優(yōu)良率達(dá)到_________。

  3、凡因承包方原因造成的施工質(zhì)量不合格的工程,承包方應(yīng)在發(fā)包方規(guī)定的時(shí)間內(nèi)無(wú)償返工,達(dá)到工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。返工后仍達(dá)不到的,由承包方承擔(dān)違約責(zé)任。由于發(fā)包方原因達(dá)不到工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包方承擔(dān)返工責(zé)任及經(jīng)濟(jì)支出。

  (三)質(zhì)量監(jiān)督 本工程的質(zhì)量監(jiān)督,由質(zhì)量監(jiān)督站負(fù)責(zé),雙方均應(yīng)接受其對(duì)工程質(zhì)量的監(jiān)督與檢查。 第七條工程檢查驗(yàn)收

  1、承包方必須嚴(yán)格按施工圖紙、說(shuō)明文件和國(guó)家頒發(fā)的有關(guān)規(guī)范、規(guī)程進(jìn)行施工,并接受發(fā)包方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師或工程師代表的監(jiān)督檢查。

  2、發(fā)包方聘用的現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師或工程師代表,必須以書(shū)面通知承包方其姓名、身份及所承擔(dān)的任務(wù)。

  3、承包方確定的施工現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人及技術(shù)負(fù)責(zé)人、專門(mén)技術(shù)人員及管理人員,必須以書(shū)面形式將其姓名、身份、所分擔(dān)的工作通知監(jiān)理工程師或工程師代表。

  4、承包方應(yīng)按工程進(jìn)度,及時(shí)提供關(guān)于工程質(zhì)量的.技術(shù)資料,如材料、設(shè)備合格證、試驗(yàn)、試壓、測(cè)試、報(bào)告等的影印件。材料代用必須經(jīng)過(guò)設(shè)計(jì)單位和發(fā)包方同意并簽證后,方可使用。

  5、隱蔽工程由承包方自檢后,填寫(xiě)《隱蔽工程驗(yàn)收單》通知現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師或工程師代表檢查驗(yàn)收,監(jiān)理工程師接到通知后_________小時(shí)內(nèi)應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn),認(rèn)可簽證后,方可進(jìn)行下一工序施工。監(jiān)理工程師未接的檢查驗(yàn)收,承包方經(jīng)質(zhì)量檢查部門(mén)檢驗(yàn)確認(rèn)合格后,即可隱蔽繼續(xù)施工,發(fā)包方應(yīng)予承認(rèn)并辦理檢驗(yàn)合格手續(xù)。如提出異議,經(jīng)復(fù)查合格者,其費(fèi)用由發(fā)包方負(fù)責(zé);不合格者,由承包方負(fù)責(zé),因此而造成工期損失由責(zé)任方負(fù)責(zé)。

  6、電氣照明、通風(fēng)、水暖、衛(wèi)生工程和機(jī)電安裝工程竣工后,必須按照_________等有關(guān)規(guī)定進(jìn)行技術(shù)檢驗(yàn)。屬于單體試車(chē),由承包方負(fù)責(zé)進(jìn)行。無(wú)論由誰(shuí)負(fù)責(zé)試車(chē),雙方均應(yīng)相互配合,共同進(jìn)行。試車(chē)中需要的動(dòng)力、燃料、油料、材料、儀器、專用工具、技術(shù)勞務(wù)費(fèi)用等,由發(fā)包方提供。其費(fèi)用包括在定額內(nèi)的,由承包方負(fù)擔(dān);定額中未包括的,由發(fā)包方負(fù)擔(dān)。

  7、設(shè)備安裝工程,由承包方會(huì)同發(fā)包方將已完工程(設(shè)備基礎(chǔ))向安裝單位辦理中間交工手續(xù),并作為竣工驗(yàn)收的依據(jù)。

  8、工程竣工驗(yàn)收,應(yīng)以施工圖紙、技術(shù)交底紀(jì)要、設(shè)計(jì)更改通知、國(guó)家頒發(fā)的施工驗(yàn)收規(guī)范和質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。

  9、工程竣工后,承包方按規(guī)定整理提供完整的技術(shù)檔案資料,并發(fā)出竣工通知書(shū),經(jīng)雙方協(xié)商確定驗(yàn)收時(shí)間,由發(fā)包方組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收合格后,雙方簽署交工驗(yàn)收證書(shū),并將工程移交給發(fā)包方管理,如發(fā)包方拖延接收,其保管費(fèi)用和造成的損失由發(fā)包方承擔(dān)。交工驗(yàn)收中如發(fā)現(xiàn)有不符合質(zhì)量要求,需要返工的工程,應(yīng)分清責(zé)任。屬施工原因造成的,按雙方驗(yàn)收時(shí)商定的時(shí)間,由承包方負(fù)責(zé)修好再進(jìn)行檢驗(yàn)?⒐と掌谝宰詈髾z驗(yàn)合格的日期為準(zhǔn)。

  10、已竣工未驗(yàn)收工程,在交工前由承包方負(fù)責(zé)保管,發(fā)包方不得動(dòng)用,若發(fā)包方已經(jīng)使用,即視同交驗(yàn)。由于承包方原因,應(yīng)交工驗(yàn)收而不交不驗(yàn)的工程,除按拖延工期條款處理外,并賠償因此而造成的經(jīng)濟(jì)損失。

  11、工程交工驗(yàn)收后,土建工程保修期為1年,采暖工程保修期為一個(gè)采暖期,水電工程保修期為半年。保修證書(shū)在交工驗(yàn)收后由承包方填寫(xiě)交給發(fā)包方。由施工造成的工程質(zhì)量問(wèn)題,發(fā)包方應(yīng)書(shū)面通知承包方并約定時(shí)間進(jìn)行修理。在保修期內(nèi)承包方拒不修理時(shí),發(fā)包方可動(dòng)用預(yù)留保修款請(qǐng)人修理,超支部分應(yīng)由承包方負(fù)擔(dān)。

  12、發(fā)包方在不妨礙承包方正常作業(yè)的情況下,可以隨時(shí)對(duì)作業(yè)進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行檢查。

  第八條工程合同總價(jià)

  1、本工程合同總價(jià)為人民幣_(tái)________元。其中:材料費(fèi):_________元(人民幣),人工費(fèi):_________元(人民幣),管理費(fèi):_________元(人民幣),設(shè)計(jì)費(fèi):_________元(人民幣),垃圾清運(yùn)費(fèi):_________元(人民幣),稅金:_________元(人民幣),其他費(fèi)用:_________元(人民幣)。

  2、如遇下列情況,合同總價(jià)作相應(yīng)調(diào)整:

  (1)合同總價(jià)內(nèi)經(jīng)雙方確認(rèn)的暫估價(jià)變化;

  (2)在合同工期內(nèi)政策性調(diào)整所發(fā)生的材料差價(jià)、工資、費(fèi)率及其它費(fèi)用的變化;

  (3)重大設(shè)計(jì)發(fā)生變更;

  (4)在施工中新增加了工程項(xiàng)目;

  (5)其它_________。 第九條工程價(jià)款的支付與結(jié)算 1.本合同簽訂后_________日內(nèi),發(fā)包方支付不少于合同總價(jià)(或當(dāng)年投資額)的_________%備料款,計(jì)人民幣_(tái)________元;臨時(shí)設(shè)施費(fèi),為土建工程合同總造價(jià)的_________%,計(jì)人民幣_(tái)________元,安裝工程為人工費(fèi)的_________%,計(jì)人民幣_(tái)________元;材料設(shè)備差價(jià)_________元,分_________次支付,每次支付時(shí)間、金額_________。差價(jià)調(diào)整辦法:雙方商定采取下列第_________種差價(jià)調(diào)整辦法。

  (1)按主材計(jì)算價(jià)差。發(fā)包方在招標(biāo)文件中列出需要調(diào)整價(jià)差的主要材料表及其基期價(jià)格(一般采用當(dāng)時(shí)當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)管理機(jī)構(gòu)公布的信息價(jià)或結(jié)算價(jià)),工程竣工結(jié)算時(shí)按竣工時(shí)當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)管理機(jī)構(gòu)公布的材料信息價(jià)或結(jié)算價(jià),與招標(biāo)文件中列出的基期價(jià)比較計(jì)算材料差價(jià)。

  (2)主材按抽料計(jì)算價(jià)差,其它材料按系數(shù)計(jì)算價(jià)差。主要材料按施工圖計(jì)算的用量和竣工當(dāng)月當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)管理機(jī)構(gòu)公布的材料結(jié)算價(jià)或信息價(jià)與基期價(jià)對(duì)比計(jì)算差價(jià)。其它材料按當(dāng)?shù)毓こ淘靸r(jià)管理機(jī)構(gòu)公布的調(diào)價(jià)系數(shù)計(jì)算差價(jià)。

  (3)按工程造價(jià)管理機(jī)構(gòu)公布的竣工調(diào)價(jià)系數(shù)及調(diào)價(jià)計(jì)算方法計(jì)算差價(jià)。

  2、發(fā)包方收到承包方的工程進(jìn)度月報(bào)后必須在_________日內(nèi)按核實(shí)的工程進(jìn)度支付進(jìn)度款,工程進(jìn)度款支付達(dá)到合同總價(jià)的_________%時(shí),按規(guī)定比例逐步開(kāi)始扣回備料款。工程進(jìn)度款支付。工程進(jìn)度款應(yīng)根據(jù)甲乙雙方在合同條款約定的時(shí)間、方式和經(jīng)發(fā)包方代表確認(rèn)的已完工程量、構(gòu)成合同價(jià)款相應(yīng)的單價(jià)及有關(guān)計(jì)價(jià)依據(jù)計(jì)算、支付工程款。發(fā)包方如不按合同約定支付工程款,則按合同條款的約定承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

  3、工程價(jià)款支付達(dá)到合同總價(jià)款的95%時(shí),不再按進(jìn)度付款,辦完交工驗(yàn)收后,待保修期滿連本息(財(cái)政撥款不計(jì)息)一次支付給承包方。

  4、如發(fā)包方拖欠工程進(jìn)度款或尾款,應(yīng)向承包方支付拖欠金額日萬(wàn)分之_________的違約金。

  5、確因發(fā)包方拖欠工程款、代購(gòu)材料價(jià)差款而影響工程進(jìn)度,造成承包方的停、窩工損失的,應(yīng)由發(fā)包方承擔(dān)。

  6、本合同造價(jià)結(jié)算方式:_________。

  7、承包方在單項(xiàng)工程竣工驗(yàn)收后_________天內(nèi),將竣工結(jié)算文件送交發(fā)包方和經(jīng)辦理銀行審查,發(fā)包方在接到結(jié)算文件_________天內(nèi)審查完畢,如到期未提出書(shū)面異議,承包方可請(qǐng)求經(jīng)辦理銀行審定后撥款。工程竣工結(jié)算的審查。發(fā)包方在收到承包方提出的工程竣工結(jié)算證書(shū)后,由發(fā)包方的造價(jià)工程師或委托相應(yīng)資質(zhì)的工程造價(jià)咨詢單位審查,并按合同約定的時(shí)間提出審查意見(jiàn),作為辦理竣工結(jié)算的依據(jù)。

  5、不可抗力解除合同:合同簽訂后發(fā)生第1款(3)和(4)項(xiàng)的風(fēng)險(xiǎn)造成工程的巨大損失和嚴(yán)重?fù)p壞,使雙方任何一方無(wú)法繼續(xù)履行合同時(shí),經(jīng)雙方協(xié)商后可解除合同。解除合同后的付款由雙方協(xié)商處理。

  第三十條保險(xiǎn)

  1、工程開(kāi)工前,發(fā)包方為建設(shè)工程和施工場(chǎng)內(nèi)的自有人員及第三人人員生命財(cái)產(chǎn)辦理保險(xiǎn),支付保險(xiǎn)費(fèi)用。

  2、運(yùn)至施工場(chǎng)地內(nèi)用于工程的材料和待安裝設(shè)備,由發(fā)包方辦理保險(xiǎn),并支付保險(xiǎn)費(fèi)用。

  3、發(fā)包方可以將有關(guān)保險(xiǎn)事項(xiàng)委托承包方辦理,費(fèi)用由發(fā)包方承擔(dān)。

  4、承包方必須為人事危險(xiǎn)作業(yè)的職工辦理意外傷害保險(xiǎn),并為施工場(chǎng)地內(nèi)自有人員生命財(cái)產(chǎn)和施工機(jī)械設(shè)備辦理保險(xiǎn),支付保險(xiǎn)費(fèi)用。

  5、保險(xiǎn)事故發(fā)生時(shí),發(fā)包方承包方有責(zé)任盡力采取必要的措施,防止或者減少損失。

  6、具體投保內(nèi)容和相關(guān)責(zé)任,發(fā)包方承包方在條款中約定。

  第三十一條擔(dān)保

  1、發(fā)包方承包方為了全面履行合同,應(yīng)互相提供以下?lián)#?/p>

  (1)發(fā)包方向承包方提供履約擔(dān)保,按合同約定支付工程價(jià)款及履行合同約定的其他義務(wù)。

  (2)承包方向發(fā)包方提供履約擔(dān)保,按合同約定履行自己的各項(xiàng)義務(wù)。

  2、一方違約后,另一方可要求提供擔(dān)保的第三人承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  3、提供擔(dān)保的內(nèi)容、方式和相關(guān)責(zé)任,發(fā)包方承包方除在條款中約定外,被擔(dān)保方與擔(dān)保方還應(yīng)簽訂擔(dān)保合同,作為本合同附件。

  第三十二條專利技術(shù)、特殊工藝和合理化建議

  1、發(fā)包方要求采用專利技術(shù)和特殊工藝,須負(fù)責(zé)辦理相應(yīng)的申報(bào)、審批手續(xù)。承擔(dān)申報(bào)、試驗(yàn)等費(fèi)用。承包方按發(fā)包方要求使用,并負(fù)責(zé)試驗(yàn)等有關(guān)工作。承包方提出使用專利技術(shù)和特殊工藝,報(bào)發(fā)包方代表批準(zhǔn)后按以上約定辦理。

  2、承包方提出合理化建議涉及到對(duì)圖紙、設(shè)計(jì)和施工組織設(shè)計(jì)的理解及對(duì)原定材料、設(shè)備的換用,必須經(jīng)發(fā)包方代表批準(zhǔn)。

  3、以上發(fā)生的費(fèi)用和獲得的收益,雙方按協(xié)議分?jǐn)偦蚍蛛x。

  第三十三條文物和地下障礙物 1.在施工中發(fā)現(xiàn)古墓、古建筑遺址等文物及化石或其他有考古、地質(zhì)研究等價(jià)值的物品時(shí),承包方應(yīng)立即保護(hù)好現(xiàn)場(chǎng)并于4小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知工程師,工程師應(yīng)于收到書(shū)面通知后24小時(shí)內(nèi)報(bào)告當(dāng)?shù)匚奈锕芾聿块T(mén),發(fā)包方承包方按文物管理部門(mén)的要求采取妥善保護(hù)措施。發(fā)包方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,順延延誤的工期。如發(fā)現(xiàn)后隱瞞不報(bào),致使文物遭受破壞,責(zé)任者依法承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

  2、施工中了現(xiàn)影響施工的地下障礙物時(shí),承包方應(yīng)于8小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式通知工程師,同時(shí)提出處置方案,工程師收到處置方案后24小時(shí)內(nèi)予以認(rèn)可或提出修正方案。發(fā)包方承擔(dān)由此發(fā)生的費(fèi)用,順延延誤的工期。

  3、所發(fā)現(xiàn)的地下障礙物有歸屬單位時(shí),發(fā)包方應(yīng)報(bào)請(qǐng)有關(guān)部門(mén)協(xié)同處置。

  第三十四條合同解除

  1、發(fā)包方承包方協(xié)商一致,可以解除合同。

  2、停止施工超過(guò)_________天,發(fā)包方仍不支付工程款(進(jìn)度款),承包方有權(quán)解除合同。

  3、承包方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人,發(fā)包方有權(quán)解除合同。

  4、有下列情形之一的,發(fā)包方承包方可以解除合同:

  (1)因不可抗力致使合同無(wú)法履行。

  (2)因一方違約(包括因發(fā)包方原因造成工程停建或緩建)致使合同無(wú)法履行。

  5、一方依據(jù)2、3、4款約定要求解除合同的,應(yīng)以書(shū)面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知,并在發(fā)出通知前7天告知對(duì)方,通知到達(dá)對(duì)方時(shí)合同解除。對(duì)解除合同有爭(zhēng)議的,按本合同第五十五條關(guān)于爭(zhēng)議的約定處理。

  6、合同解除后,承包方應(yīng)妥善做好已完工程和已購(gòu)材料.設(shè)備的保護(hù)和移交工作,按發(fā)包方要求將自有機(jī)械設(shè)備和人員撤出施工場(chǎng)地。發(fā)包方應(yīng)為承包方撤出提供必要條件,支付以上所發(fā)生的費(fèi)用,并按合同約定支付已完工程價(jià)款。已經(jīng)訂貨的材料、設(shè)備由訂貨方負(fù)責(zé)退貨或解除訂貨合同,不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發(fā)生的費(fèi)用,由發(fā)包方承擔(dān),因未及時(shí)退貨造成的損失由責(zé)任方承擔(dān)。除此之外,有過(guò)錯(cuò)的一方應(yīng)當(dāng)賠償因合同解除給對(duì)方造成的損失。

  7、合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理?xiàng)l款的效力。

  第三十五條附則

  1、本合同條款如對(duì)特別情況尚有未盡事宜,雙方可根據(jù)具體情況結(jié)合有關(guān)規(guī)定議定附則條款,作為本合同之附件,與本合同具有同等效力,但不得與本合同抵觸。 2.本合同訂立之前雙方簽訂的工程協(xié)議書(shū),在簽訂本合同后,可作為本合同之附件,與本合同抵觸之處,以本合同為準(zhǔn)。

  (1)預(yù)算審查手續(xù),由建設(shè)單位將建筑安裝工程承包合同(附施工圖預(yù)算)送市建設(shè)工程合同預(yù)算審查處審查。要求鑒證的,可到建筑物所在地的區(qū)、縣工商行政管理局進(jìn)行鑒證。

  (2)在本合同簽訂之前,雙方簽訂的施工準(zhǔn)備合同(工程協(xié)議書(shū)),可做為本合同之附件。雙方確認(rèn)的往來(lái)信函、傳真、電子郵件等,將作為本合同的組成部分,具有合同的效力。

  (3)招標(biāo)工程,按《_________市建設(shè)工程招標(biāo)、投標(biāo)暫行辦法》簽訂合同。

  (4)雙方商定的其他事項(xiàng):_________

  第三十六條合同生效與終止

  1、雙方在協(xié)議書(shū)中約定合同生效方式。

  2、發(fā)包方承包方履行合同全部義務(wù),竣工結(jié)算價(jià)款支付完畢,承包方向發(fā)包方交付竣工工程后,本合同即告終止。

  3、合同的權(quán)利義務(wù)終止后,發(fā)包方承包方應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則,履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。

  第三十七條合同份數(shù)

  1、本合同正本兩份,具有同等效力,由發(fā)包方承包方分別保存一份。

  2、本合同副本份數(shù),由雙方根據(jù)需要在條款內(nèi)約定。

  第三十八條補(bǔ)充條款 雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合工程實(shí)際經(jīng)協(xié)商一致后,可對(duì)本合同內(nèi)容具體化、補(bǔ)充或修改,在條款內(nèi)約定。

  發(fā)包方(蓋章):_________承包方(蓋章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  委托代理人(簽字):_________委托代理人(簽字):_________

  _________年____月____日_________年____月____日

  簽訂地點(diǎn):_________簽訂地點(diǎn):_________

裝飾工程合同書(shū)4

  甲方:

  乙方:

  本合同依據(jù)國(guó)家工商局和國(guó)家建設(shè)部共同制定GF-96-0205建筑裝飾工程施工標(biāo)準(zhǔn)合同(乙種本)訂立,具體合同條款如下:

  一、工程概況

  1、工程名稱:

  2、工程地點(diǎn):

  3、工程項(xiàng)目:塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手

  4、工程范圍及內(nèi)容:泰爾國(guó)際1#、2#、3#、4#、5#、6#樓按圖紙?jiān)O(shè)計(jì)要求與甲方指定材質(zhì)購(gòu)料施工,所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手

  5、承建方式:雙包,即包工包料

  6、工程質(zhì)量:合格

  7、合同價(jià)款:約壹仟萬(wàn)元整(實(shí)際金額以最后決算為準(zhǔn))

  8、甲方現(xiàn)場(chǎng)代表:

  9、乙方現(xiàn)場(chǎng)代表:

  10、本工程包括項(xiàng)目(按提供幕墻施工圖):1#、2#、3#、4#、5#、6#號(hào)樓所有塑鋼窗、百葉窗、幕墻、欄桿、樓梯扶手

  二、預(yù)算施工面積:塑鋼窗、百葉窗、幕墻(約計(jì))11500m2,欄桿、樓梯扶手約3000m。

  三、合同承包單價(jià):

  塑鋼窗: 元/m2;百葉窗: 元/m2;幕墻: 元/m2;欄桿、樓梯扶手 元/m(具體所用材質(zhì)按乙方所提供材料報(bào)表作附件;如實(shí)際施工所用材質(zhì)與報(bào)表不同,單價(jià)另行計(jì)算)。

  四、工程結(jié)算依據(jù)

  國(guó)家有關(guān)建筑安裝及裝飾工程的計(jì)算規(guī)則以及該工程竣工圖為結(jié)算

  五、乙方向甲方提供承包合同履約的擔(dān)保金為柒拾萬(wàn)元整(小寫(xiě):70萬(wàn)元整)不計(jì)息。

  六、材料供應(yīng)

  由乙方按照設(shè)計(jì)要求供應(yīng)。先提供樣品按樣品驗(yàn)收、檢查。

  七、付款方式

  工程預(yù)付款和工程進(jìn)度款的支付辦法:3#、4#、5#、6#樓盤(pán)每一幢做完后按實(shí)際完成工程量付80%,1#、2#樓盤(pán)每月按完成工程量付款80%,余下的工程款待竣工驗(yàn)收合格后一次性付總工程款17%,留3%作為保修金,一年期滿后付清。

  八、履約保證金返還:竣工驗(yàn)收合格,無(wú)重大質(zhì)量安全事故退還保證金不計(jì)息。

  九、現(xiàn)場(chǎng)簽證

  本工程施工中如發(fā)生工程項(xiàng)目及工程數(shù)量增減,工程結(jié)構(gòu)、工程設(shè)計(jì)變更及材料變更等,均應(yīng)及時(shí)辦理簽證手續(xù),提出工程變更通知等,以作為辦理工程結(jié)算的依據(jù)。

  十、質(zhì)量與檢驗(yàn)

  1、施工單位應(yīng)根據(jù)施工竣工規(guī)范和技術(shù)操作規(guī)程,按照設(shè)計(jì)單位及甲方認(rèn)可的設(shè)計(jì)方案及施工圖進(jìn)行施工。隱藏工程雙方應(yīng)共同驗(yàn)收。

  2、工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定單項(xiàng)合格工程標(biāo)準(zhǔn)。取得四川省遂寧市相關(guān)法定驗(yàn)收部門(mén)的竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。

  3、如果工程使用的原材料不符合國(guó)際、部標(biāo)的不合格產(chǎn)品,或乙方未按照設(shè)計(jì)要求或國(guó)標(biāo)部標(biāo)相關(guān)安裝規(guī)范的要求進(jìn)行安裝,乙方不能因其保修期已過(guò)而免除違約責(zé)任和賠償責(zé)任。

  十一、甲方責(zé)任及義務(wù)

  1、甲方應(yīng)按合同中規(guī)定的付款條件及時(shí)付款。若甲方未及時(shí)付款,按1‰/天計(jì)算利息。

  2、甲方對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量及現(xiàn)場(chǎng)材料進(jìn)行監(jiān)督檢查,對(duì)違反合同規(guī)定的施工及時(shí)糾正。并有權(quán)作出相應(yīng)的處罰。

  3、甲方收到乙方經(jīng)甲方現(xiàn)場(chǎng)代表簽字的請(qǐng)款報(bào)告,甲方須在三日內(nèi)將工程款匯入乙方的指定賬戶。

  十二、乙方責(zé)任及義務(wù)

  1、乙方應(yīng)按合同規(guī)定保證工程質(zhì)量、進(jìn)度、安全施工。如乙方未按合同約定時(shí)間安裝完成本工程,未按時(shí)將經(jīng)檢驗(yàn)合格的工程交付給甲方,應(yīng)支付甲方延期交付滯納金100元每天。

  2、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方簽字認(rèn)可的.施工圖進(jìn)行施工。如乙方未按施工圖紙進(jìn)行施工,或未使用約定之合格材料的,甲方可通知其限期整改,且工期不得順延。如乙方拒絕整改或未按期整改超過(guò)(7)天,乙方應(yīng)支付甲方違約金1000元每次。如乙方超過(guò)3次拒絕或超期整改,乙方應(yīng)除依約支付違約金外,甲方還可解除合同,乙方只能按已完工程之合格總量結(jié)算后收取70%工程款。

  3、乙方進(jìn)場(chǎng)所有人員必須服從甲方及施工總包方的管理,文明施工,違者甲方及總包方有權(quán)按照施工現(xiàn)場(chǎng)的管理規(guī)定給予處罰。

  4、乙方現(xiàn)場(chǎng)施工人員與乙方為雇傭關(guān)系,施工人員的工資、勞動(dòng)保護(hù)、勞動(dòng)安全等有勞動(dòng)法調(diào)整的法律責(zé)任均由乙方承擔(dān),甲方與乙方現(xiàn)場(chǎng)施工人員無(wú)任何勞動(dòng)法律關(guān)系。

  十三、質(zhì)量驗(yàn)收以《建筑幕墻工程及室內(nèi)裝飾標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)規(guī)范》(JGJ102-20__)(JG3035-96)。

  十四、竣工驗(yàn)收

  1、工程完工后,乙方應(yīng)及時(shí)提交技術(shù)資料、竣工圖和竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。竣工日期為乙方送交報(bào)告,取得并向甲方提供相關(guān)職能部門(mén)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告的日期。

  2、甲方代表在收到乙方送來(lái)的全套報(bào)建、驗(yàn)收資料及竣工報(bào)告7天內(nèi)不組織驗(yàn)收,應(yīng)視為工程驗(yàn)收合格以及竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被批準(zhǔn),甲乙雙方即可辦理結(jié)算。

  十五、結(jié)算方式

  1、乙方以書(shū)面形式提交甲方結(jié)算通知書(shū) 。

  2、本合同結(jié)算辦法按實(shí)際已完合格施工內(nèi)容照實(shí)結(jié)算。

  3、甲方代表在5天內(nèi)不辦理結(jié)算手續(xù)視為該結(jié)算文件批準(zhǔn)認(rèn)可。

  十六、工程質(zhì)保

  十七、施工安全

  1、乙方進(jìn)場(chǎng)施工時(shí),嚴(yán)格按國(guó)家及成都市安全文明施工規(guī)定組織施工,制定切實(shí)可行的安全文明施工管理規(guī)章制度 ,建立完善的安全管理機(jī)制,并在施工中嚴(yán)格監(jiān)督實(shí)施。

  2、凡因乙方原因,乙方及乙方相關(guān)人員在施工過(guò)程中,發(fā)生的人員安全傷亡事故,由乙方自行承擔(dān)一切責(zé)任,并由乙方完全承擔(dān)一切損失費(fèi)用。如第三方原因造成乙方人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失,先由乙方負(fù)責(zé)處理,承擔(dān)費(fèi)用,后由乙方向責(zé)任方追償,甲方可協(xié)助乙方處理相關(guān)事宜。

  3、因乙方原因造成甲方或第三方人員傷亡或財(cái)產(chǎn)損失的,應(yīng)由乙方承擔(dān)一切責(zé)任和賠償費(fèi)用。((包括但不限于:財(cái)產(chǎn)損失、人身?yè)p害賠償、甲方對(duì)第二方的賠償、甲方間接損失、調(diào)查取證費(fèi)、律師費(fèi)等)。

  十八、施工條件

  施工中的三通一平,現(xiàn)場(chǎng)障礙,前道工序的完工驗(yàn)收等,甲方應(yīng)提前解決。施工用電、現(xiàn)場(chǎng)臨設(shè)(腳手架)等土建配合及配合費(fèi)工作應(yīng)由建設(shè)單位負(fù)責(zé)提供解決。

  十九、報(bào)建報(bào)審

  外墻工程如需立項(xiàng)報(bào)建報(bào)審,報(bào)建報(bào)審手續(xù)由乙方負(fù)責(zé)辦理,報(bào)建報(bào)審費(fèi)用由乙方承擔(dān)。

  二十、施工工期

  1、本工程項(xiàng)目制作加工及施工工期: 天。

  2、開(kāi)工時(shí)間:以甲方書(shū)面通知為準(zhǔn)。

  3、如因甲方不依約按工程進(jìn)度支付工程款,從而造成工期順延。如因工程變化和設(shè)計(jì)變更,停電、降雨(超過(guò)8小時(shí))等不可抗力原因造成工期延誤,工期相應(yīng)順延。

  二十一、甲方提供所有勞務(wù)人員食宿場(chǎng)地。

  二十二、其他約定

  乙方向甲方提供承包合同履約擔(dān)保金柒拾萬(wàn)元匯入甲方帳戶上后,此合同生效。

  本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。雙方如因合同發(fā)生爭(zhēng)議,可要求索賠、調(diào)解或直接向當(dāng)?shù)氐胤饺嗣穹ㄔ浩鹪V。

  二十三、附則

  本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份。合同經(jīng)雙方簽字簽章后生效。本合同雙方全部履行完畢后自行終止。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

裝飾工程合同書(shū)5

  合同編號(hào):____________

  簽訂日期:________________

  甲方(委托人):_________ 代表人:_________

  乙方(被委托人):_______ 代表人:_________

  一、裝飾施工項(xiàng)目:

  1、裝飾施工地點(diǎn):

  ______區(qū)(縣)______路(村)_____弄(巷)______號(hào)_____樓_____室。

  2、房屋結(jié)構(gòu):_________________ 。

  3、裝飾施工內(nèi)容及要求:(詳見(jiàn)施工圖紙及報(bào)價(jià)單,并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn),見(jiàn)附表一)。

  二、工程期限及保修期:

  1、工期_______天:(日歷)

  自_____年_____月_____日起至_____年______月______日止。

  2、工程保修期:______月。保修期自本工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日起,由乙方開(kāi)具工程保修單。

  三、工程造價(jià)及付款方式:

  工程總造價(jià):(大寫(xiě))_________(小寫(xiě))_______元

  其中:設(shè)計(jì)費(fèi)________元,人工費(fèi)_______元,材料費(fèi)_______元。

  合同生效時(shí),甲方支付總價(jià)款的______%,計(jì)_____元,其余價(jià)款根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃分期支付:

  ______年______月_____日前,支付總價(jià)款的____%,計(jì)______元;

  ______年______月_____日前,支付總價(jià)款的____%,計(jì)______元;

  ______年______月_____日前,支付總價(jià)款的____%,計(jì)______元;

  余款:______元,工程驗(yàn)收后一次付清。

  雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具發(fā)票(或正式收據(jù))。

  四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

  1、甲方提供的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表二)

  本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的'合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。

  甲方提供的材料抵現(xiàn)場(chǎng)后,經(jīng)乙方驗(yàn)收簽字,并由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)造成損失的,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

  2、乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備(見(jiàn)附表一)

  凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備必須與報(bào)價(jià)單中注明的品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相符,并提交購(gòu)貨發(fā)票,經(jīng)甲方簽字認(rèn)可后再行使用。

  乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應(yīng)禁止使用,如已作用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

裝飾工程合同書(shū)6

  發(fā)包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人室內(nèi)裝飾裝修工程有關(guān)事宜協(xié)商一致,達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條 工程概況

  1、工程名稱:

  2、工程地點(diǎn):

  3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件(二)《裝飾工程預(yù)算書(shū)》所列項(xiàng)目。

  4、工程承包方式:雙方商定采取下列第

  (1)承包人包工、包料;

  (2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;

  (3)承包人包工,發(fā)包人包料。

  第二條 工程價(jià)款

  工程價(jià)款(大寫(xiě)金額) 叁拾伍萬(wàn)壹仟玖佰伍拾肆元整 詳見(jiàn)合同附件(二) 《裝飾工程預(yù)算書(shū)》。

  第三條 付款方式

  1、雙方約定按以下第

  2、特別費(fèi)用的約定

  a、施工過(guò)程中,施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

  b、施工過(guò)程中,由于乙方的原因違規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付。如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負(fù)責(zé)。

  c、合同附件預(yù)算表中沒(méi)有列明稅費(fèi)的,稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門(mén)繳納。已經(jīng)列明稅費(fèi)的,由乙方負(fù)責(zé)繳交。

  3、乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行,如甲方增加新的工程項(xiàng)目,經(jīng)雙方協(xié)商,另行簽署補(bǔ)充合同,其工程項(xiàng)目涉及的款項(xiàng),甲方應(yīng)先預(yù)付30%的工程款,工程進(jìn)度到50%時(shí),甲方在驗(yàn)收前支付給乙方工程款。如其工程材料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%,甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料款。

  第四條 質(zhì)量要求

  1、工程使用主要材料的品種、規(guī)格、名稱、經(jīng)雙方認(rèn)可。工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),雙方同意參照三亞市地方標(biāo)準(zhǔn)DB31T30-1999《住宅裝飾裝修驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)》規(guī)定。

  2、施工中,甲方如有特殊施工項(xiàng)目或特殊質(zhì)量要求,雙方應(yīng)確認(rèn),增加或減少的費(fèi)用,應(yīng)另簽定補(bǔ)充合同。

  4、凡由甲方自行采購(gòu)的材料、設(shè)備、產(chǎn)品質(zhì)量由甲方自負(fù),施工質(zhì)量由甲方負(fù)責(zé)。

  5、甲方如自聘工程監(jiān)理,須在工程開(kāi)工前通知乙方,以便于工作銜接。

  第五條 材料供應(yīng)

  1、甲方所提供的材料均應(yīng)用于合同規(guī)定的裝潢工程,非經(jīng)甲方同意,不得挪做它用。

  2、乙方提供的材料,未按附件(二)所報(bào)的價(jià)格或底于報(bào)價(jià)和品牌.設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對(duì)工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。

  3、甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備、,必須是符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并按時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。如延期,施工工期順延,并按延誤工期處罰,按甲方提供的材料合計(jì)金額的10%作為管理費(fèi)支付給乙方。材料經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管,由于保管不當(dāng)而造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

  第六條 工程期限

  1、工程期限天,開(kāi)工日期年日,竣工日期 年 11 月 01 日。

  2、如果是乙方原因而延遲完工,每日按

  3、甲方自行挑選的材料、設(shè)備、因質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量和工期,其返工費(fèi)由甲方承擔(dān)。乙方施工原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不變。

  4、在施工中,因工程質(zhì)量問(wèn)題,雙方意見(jiàn)不一致而造成停工,均不視為誤工或延遲工期,雙方應(yīng)主動(dòng)要求有關(guān)部門(mén)調(diào)解或仲裁部門(mén)協(xié)調(diào)、處理,盡快解決糾紛,以保證繼續(xù)施工。

  5、施工中如因甲方原因要求重新返工的,或因甲方更改施工內(nèi)容而延誤工期的,均需簽證,甲方承擔(dān)全部施工費(fèi)用。如因乙方的原因造成返工,由乙方承擔(dān)責(zé)任,工期不變。

  6、施工中,甲方未經(jīng)乙方同意。私自通知施工人員擅自更改施工內(nèi)容所引起的質(zhì)量問(wèn)題和延誤工期,甲方自負(fù)責(zé)任。

  第七條 工程驗(yàn)收

  1、工程質(zhì)量驗(yàn)收,(按附件二圖紙報(bào)價(jià)材料等驗(yàn)收),除隱蔽工程需分段驗(yàn)收外,待工程全部竣工后,乙方通知甲方進(jìn)場(chǎng)竣工驗(yàn)收。

  2、乙方通知甲方進(jìn)行工序驗(yàn)收及竣工驗(yàn)收后,甲方應(yīng)在十天內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,逾期視為甲方自動(dòng)放棄權(quán)利并視為驗(yàn)收合格,如有問(wèn)題,甲方自負(fù)責(zé)任,甲方自行搬進(jìn)入住,視為驗(yàn)收合格。

  3、甲方如不能在乙方指定時(shí)間內(nèi)前來(lái)驗(yàn)收,應(yīng)及時(shí)通知乙方,另定日期,但甲方應(yīng)承擔(dān)工序及工程的`竣工日期。

  4、甲方驗(yàn)收工程合格后,雙方辦理工程結(jié)算和竣工移交手續(xù)。

  第八條 其他事項(xiàng)

  1、乙方指派(姓名)為乙方工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,并按合同要求組織施工,保質(zhì)保量按期完成施工任務(wù)。

  2、乙方負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)的安全、.嚴(yán)防火災(zāi)、佩證上崗、文明施工,并防止因施工造成管道堵塞、滲漏水、停電、物品損壞等事故發(fā)生而影響他人。萬(wàn)一發(fā)生,必須盡快負(fù)責(zé)修復(fù)或賠償。

  3 、乙方必須做好對(duì)施工人員參加各類(lèi)人身保險(xiǎn).一但發(fā)生事故乙方自己解決.對(duì)甲方無(wú)關(guān)系.

  4、乙方嚴(yán)格履行合同,實(shí)行信譽(yù)工期。

  5、乙方在裝潢施工范圍內(nèi)承擔(dān)保修責(zé)任,保修期自工程竣工甲方驗(yàn)收合格之日算起,為12個(gè)月。在保修期內(nèi)由于乙方施工不當(dāng)造成的質(zhì)量問(wèn)題,乙方無(wú)條件進(jìn)行維修,如果由于甲方使用不當(dāng),造成的裝飾面損壞或不能使用,乙方酌情收費(fèi)進(jìn)行維修。

  第九條 違約責(zé)任

  合同生效后,在合同履行期間,擅自解除合同方,應(yīng)按合同總金額的5%作為違約金付給對(duì)方。因擅自解除合同,使雙方造成的實(shí)際損失超過(guò)違約金的,應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)償。

  第十條 爭(zhēng)議解決

  1、本合同履行期間。雙方如發(fā)生爭(zhēng)議,在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方應(yīng)協(xié)商解決,或憑本合同和乙方開(kāi)具的統(tǒng)一發(fā)票向三亞市室內(nèi)裝飾行業(yè)協(xié)會(huì)家庭裝潢專業(yè)委員會(huì)投訴,請(qǐng)求解決。

  2、當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商,調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解解決不成時(shí),可以按照本合同約定向雙方當(dāng)?shù)刂俨梦瘑T會(huì)申請(qǐng)仲裁,向人民法院提起訴訟。

  第十一條 合同的變更和終止

  1、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴(yán)格遵守,任何一方需變更合同的內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致后,重新簽訂補(bǔ)充協(xié)議。如需終止合同,提出終止合同的一方要以書(shū)面形式通知對(duì)方,應(yīng)按合同總價(jià)款的30%交付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。

  2、施工過(guò)程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書(shū)面形式通知對(duì)方,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議后,可視為本合同解除。

  第十二條 合同生效

  1、本合同和合同附件雙方蓋章,簽字后生效。

  2、補(bǔ)充合同與本合同具有同等的法律效力。

  3、本合同(包括合同附件,補(bǔ)充合同)一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

裝飾工程合同書(shū)7

  甲方:

  乙方:

  依照國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)之規(guī)定,甲、乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就甲方承包給乙方裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成以下協(xié)議:

  一、工程概況

  1、工程項(xiàng)目:

  2、工程地點(diǎn):百隆購(gòu)物

  3、工程期限:自20xx年 月 日至20xx年 月 日完工。

  4、工程價(jià)款:人民幣:元,大寫(xiě)。

  二、雙方責(zé)任

  1、甲方及時(shí)辦理乙方向其申報(bào)的關(guān)于裝飾裝修的相關(guān)手續(xù),并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  2、甲方委托乙方設(shè)計(jì)效果圖、施工圖,經(jīng)甲方同意后,再進(jìn)行施工制作。

  3、乙方應(yīng)按雙方約定的'尺寸、材料、質(zhì)量要求制作,確保運(yùn)輸中安全,安裝到位。

  4、乙方有責(zé)任教育工人嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)范,安全施工、防火、防盜、防傷亡,如果因乙方管理不善造成的其它損失,均由乙方負(fù)責(zé)。

  5、乙方應(yīng)在甲方按合同付款后在規(guī)定的期限內(nèi)制作完成。延誤一天扣除工程款的3。

  6、在工程進(jìn)行中,如果甲方再進(jìn)行圖紙?jiān)O(shè)計(jì)修改,所造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

  三、工程款支付方式:

  1、開(kāi)工15日內(nèi),甲方向乙方首次支付工程總造價(jià)的35% 人民幣 。大寫(xiě): 。

  2、乙方制作安裝完成后,甲方驗(yàn)收合格,支付乙方支付工程總造價(jià)的60%。人民幣。大寫(xiě):。

  3、甲方將剩余工程款的5%作為質(zhì)量保證金,保修期滿一次結(jié)清。 人民幣 。大寫(xiě): 。

  4、售后服務(wù)。裝修保修期一年,乙方須定期回訪,隨叫隨到,保證甲方正常使用,否則,甲方有權(quán)扣掉保證金。

  四、其它事宜

  1、未盡事宜雙方另行協(xié)商。

  2、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份,附件一份。

  3、本合同自簽章之日起生效,待施工完成驗(yàn)收后自行解除。

  甲方(公章):_________乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

裝飾工程合同書(shū)8

  甲方:(以下簡(jiǎn)稱甲方) 安新縣宏山鞋服有限公司

  乙方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)

  依照《中華人民共和國(guó)經(jīng)濟(jì)合同法》及國(guó)家建設(shè)部、省市建委對(duì)建筑裝飾工程的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,經(jīng)雙方協(xié)商簽定合同如下:

  一、 工程概況及承包方式

  1、 工程名稱: 安新縣宏山鞋服有限公司辦公樓裝飾工程

  2、 工程地點(diǎn):河北省保定市安新縣宏山鞋服有限公司院內(nèi)

  3、 工程承包方式:包工包料

  4、 工程概況:建筑面積 平方米。

  二、 工程裝修內(nèi)容: 負(fù)一層餐廳 。

  三、 工程造價(jià)

  工程造價(jià)以施工圖紙、甲方的使用要求及設(shè)計(jì)要求為依據(jù);

  工程造價(jià)為:¥元。( )

  四、 合同工期

  1、開(kāi)工日期:年 月日〃竣工日期 年月 日〃合同工期總?cè)諝v天數(shù)天。

  2、乙方應(yīng)當(dāng)按照合同約定的開(kāi)工日期開(kāi)工。乙方不能按時(shí)開(kāi)工〃應(yīng)在合同約定的開(kāi)工日期前7天內(nèi)〃以書(shū)面形式向甲方提出延期開(kāi)工的理由和要求。甲方應(yīng)當(dāng)在接到延期開(kāi)工申請(qǐng)后的24小時(shí)內(nèi)以書(shū)面形式答復(fù)乙方。甲方在接到延期開(kāi)工申請(qǐng)后24小時(shí)內(nèi)不答復(fù)〃視為同意乙方要求〃工期相應(yīng)順延。

  3、 嚴(yán)格按甲方確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃組織施工,接受甲方對(duì)進(jìn)度的檢查、監(jiān)督,工程實(shí)際進(jìn)度與經(jīng)確認(rèn)的進(jìn)度計(jì)劃不符時(shí),乙方應(yīng)按照甲方的要求提出改進(jìn)措施,經(jīng)甲方確認(rèn)后執(zhí)行。

  4、甲方認(rèn)為確有必要暫停施工時(shí),以書(shū)面形式要求乙方暫停施工,并在提出要求后48小時(shí)內(nèi)提出書(shū)面處理意見(jiàn)。乙方應(yīng)當(dāng)按甲方要求停止施工,并妥善保護(hù)已完工程。乙方實(shí)施甲方做出的處理意見(jiàn)后,以書(shū)面形式提出復(fù)工要求,甲方在24小時(shí)內(nèi)給予答復(fù)。甲方未能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提出處理意見(jiàn),或收到乙方復(fù)工要求后24小時(shí)內(nèi)未予答復(fù),乙方可自行復(fù)工。因甲方原因造成停工的,工期相應(yīng)順延,并追加價(jià)款;因乙方原因造成停工的,工期不予順延。

  6、因以下原因造成工期延誤,經(jīng)甲方確認(rèn),工期相應(yīng)順延:

 。1)因施工場(chǎng)地不具備施工條件;

 。2)甲方未按合同約定致使施工不能正常進(jìn)行;

 。3)一周內(nèi)非乙方原因停水、停電造成停工累計(jì)超過(guò)8小時(shí);

 。4)因不可抗力造成的工期延誤。

  7、乙方在上述第6款情況發(fā)生后7天內(nèi),就延誤的工期以書(shū)面形式向甲方提出報(bào)告。甲方在收到報(bào)告后7天內(nèi)予以確認(rèn),逾期不予確認(rèn)的,視為同意順延工期。

  8、乙方必須按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工,因甲方原因造成不能按期竣工的,乙方以書(shū)面形式寫(xiě)出申請(qǐng),經(jīng)甲方確認(rèn)后,工期得以順延。因其他原因不能按照合同約定的竣工日期或甲方同意順延的工期竣工的,乙方承擔(dān)一切責(zé)任。

  五、 關(guān)于工程質(zhì)量和驗(yàn)收的約定

  1 、 本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》(GBJ300-88)等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。工程竣工后如出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題(竣工后甲方使用,人為造成的質(zhì)量問(wèn)題除外),屬于乙方責(zé)任的,乙方無(wú)償保修,保修期為一年。

  2、工程竣工后,乙方通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知 3 日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

  六、 付款方式

  1、合同簽定后,乙方施工人員及主材進(jìn)場(chǎng)5天內(nèi),甲方即付給乙方工程款總造價(jià)的 30% (注:看施工進(jìn)度情況)

  2、工程進(jìn)展到骨架、板材基層施工完成時(shí),甲方再付給乙方工程款總造價(jià)的30 %,

  3、工程竣工后5天內(nèi),甲方再付給乙方工程款總造價(jià)的 30 %

  4、 工程驗(yàn)收合格,手續(xù)交接清交付甲方后5天內(nèi),甲方再付給乙方工程總造價(jià)的7%

  5、乙方剩余3%的工程款作為質(zhì)保金, 一年內(nèi)一次性付清,按合同執(zhí)行。

  七、雙方責(zé)任

  1、甲方:1.1甲方負(fù)責(zé)提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙、作法說(shuō)明,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。在施工現(xiàn)場(chǎng)提供施工所需的水、電等;辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。

  1.2甲方負(fù)責(zé)合同履行,對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

  1.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周?chē)ㄖ锛把b修、設(shè)備管線,古樹(shù)名木,綠地等不

  受損壞,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

  1.4協(xié)調(diào)相關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

  2、 乙方:2.1參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底; 提供施工方案,提供與施工相關(guān)的圖集及資料,提供各種材料樣品、材質(zhì)單、合格證,經(jīng)甲方認(rèn)定后再進(jìn)場(chǎng)。簽訂合同后2天內(nèi)施工人員及主材進(jìn)場(chǎng),各工序就位,如果達(dá)不到甲方有權(quán)終止合同,責(zé)令施工方退場(chǎng)。

  2.2指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)保量、按期完成施工任務(wù)、解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。按施工日期編制出施工進(jìn)度表。

  2.3嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收編制工程結(jié)算。各道工序按裝飾工程施工圖設(shè)計(jì)說(shuō)明施工,分部分項(xiàng)完成后,自檢合格報(bào)甲方檢查驗(yàn)收合格后再進(jìn)行下道工序。

  2. 4遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的.規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ铩⒃O(shè)備管線。

  2.5施工中未經(jīng)甲方同意,不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及設(shè)備管線。施工過(guò)程中,施工方未含的消防、給排水、設(shè)備管線如需改動(dòng),乙方可配合完成,負(fù)責(zé)改動(dòng);甲方自購(gòu)主材,乙方可協(xié)助安裝;以上費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

  2. 6工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

  八、其它事宜

  經(jīng)甲乙雙方商定做出如下協(xié)議:

  1、 工程如遇特殊情況或不可抗力造成不能施工的,工期可順延;如發(fā)生違約所造成的一切損失,由違約方承擔(dān)。由乙方原因在造成的工期延誤,一天按工程總價(jià) 0.3% 扣留。

  2、 本工程報(bào)價(jià)外的工程或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),需甲方認(rèn)定綜合單價(jià)后,以“現(xiàn)場(chǎng)簽證形式”由甲方現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人簽字為準(zhǔn),并列入竣工決算追加當(dāng)中。( 如本工程報(bào)價(jià)外的工程已經(jīng)發(fā)生或工程項(xiàng)目的材質(zhì)、工藝發(fā)生變化時(shí),甲方已認(rèn)可,但甲方?jīng)]簽證的,其所發(fā)生的費(fèi)用同樣生效。)

  3、 工程量發(fā)生變化時(shí),按竣工后工程審計(jì)的工程量計(jì)算為準(zhǔn)。

  4、 如甲方或乙方違約,而沒(méi)有按合同執(zhí)行的,可向上級(jí)主管部門(mén)或仲裁機(jī)構(gòu)申訴。

  5、 其它未盡事宜由雙方協(xié)商解決。

  6、 合同一式貳份,雙方簽字生效,各持貳份,并具有同等法律效力。 甲方單位名稱: 乙方單位名稱

  (蓋公章) (蓋公章)

  代理人: 代理人 :

  簽訂日期: 年 月 日

裝飾工程合同書(shū)9

  甲方(委托單位):

  乙方(承建單位):濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司

  以上雙方就店面裝飾工程一事,經(jīng)過(guò)友好協(xié)商達(dá)成以下協(xié)議。

  一、乙方工作范圍:

  甲方委托乙方作為 店面裝飾工程商,負(fù)責(zé)甲方店面裝飾工程。

  二、工程概況:

  1.工程各稱:

  2.工程地點(diǎn):

  3.工期:

  4.XXX字的項(xiàng)目增加單追加工程款。

  5.工程造價(jià):元。

  三、雙方責(zé)權(quán)

  1.乙方負(fù)責(zé)按照甲方確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙完成店面裝飾工作。

  2.店面裝飾期間的`電費(fèi)、場(chǎng)地管理費(fèi)、由甲方承擔(dān),甲方還需協(xié)助乙方辦理進(jìn)場(chǎng)手續(xù)。

  3.乙方在店面裝飾過(guò)程中派專業(yè)工作人員負(fù)責(zé)巡場(chǎng)維護(hù),如在無(wú)外力情況下, 展臺(tái)倒塌,乙方應(yīng)承擔(dān)一切損失。

  4.甲方在施工過(guò)程中需要增加項(xiàng)目,需與乙方協(xié)商,簽定了工程追加項(xiàng)目單即可。但由此造成的工期延誤則由甲方承擔(dān)。

  5.因商場(chǎng)客觀條件限制及不可抗拒的事件發(fā)生而導(dǎo)致乙方未能按原計(jì)劃完成施工,乙方不承擔(dān)責(zé)任,甲方不以此為由扣款。

  6.甲方因不按照合同規(guī)定的時(shí)間向乙方支付工程款,導(dǎo)致乙方不能按時(shí)開(kāi)工或工期延誤,因此造成的損失、后果由甲方自行承擔(dān)。

  7.工程開(kāi)工日期為合同簽定日期。

  四、雙方違約責(zé)任:

  1.甲方如未能按合同約定付乙方合同款,每遲1工作日,甲方將向乙方支付合同總價(jià) 1%的違約金。

  2.乙方如未能按本合同規(guī)定的時(shí)間完成店面裝飾工作,每遲1工作日,乙方將向甲方支付合同總價(jià)1%的違約金。

  五、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):

  以甲方簽字確認(rèn)的設(shè)計(jì)圖紙制作要求為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  六、付款方式:

  1.合同簽定后,甲方付給乙方工程總額%人民幣元。 (大寫(xiě) )作為裝修材料預(yù)付款。

  2.乙方完成店面裝飾后,甲方于工程結(jié)束第2天將總工程余款付清給乙方,即工程總額 %人民幣 元。(大寫(xiě) )

  七、本合同不因簽約當(dāng)事人離職或變動(dòng)而改變。在甲方未付清全部工程款之前,店面裝飾工程所有裝飾物品的所有權(quán)歸乙方所有。

  八、未盡事宜,經(jīng)雙方共同協(xié)商另行簽訂補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本合同有同等效力。

  九、雙方如有異議,雙方協(xié)商解決。

  十、合同附件:設(shè)計(jì)圖紙(效果圖、施工圖)

  十一、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方簽章之日起生效,履約完畢后自動(dòng)終止。

  甲方:乙方:濟(jì)南世紀(jì)三強(qiáng)廣告有限公司

  甲方代表人:乙方代表人:

  聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:

  日期:日期:

裝飾工程合同書(shū)10

  裝飾工程名稱:

  建設(shè)單位(甲方):

  施工單位(乙方):

  蘇州市經(jīng)濟(jì)貿(mào)易委員會(huì)制定

  蘇州市工商行政管理局 監(jiān)制

  蘇州市室內(nèi)裝飾工程合同

  甲方(委托人):乙方(被委托人):

  一、 裝飾施工項(xiàng)目:

  1、裝飾施工地點(diǎn):

  2、房屋結(jié)構(gòu):

  3、裝飾施工內(nèi)容及要求:(詳見(jiàn)報(bào)價(jià)單,并以報(bào)價(jià)單為準(zhǔn))。

  二、工程期限及保修期:

  1、工期:天。因天氣變化造成施工難度,影響施工進(jìn)度,工期順延。

  自 年 月 日起至 年 月 日止。

  2、工程保修期:月。保修期:月。保修期自本工程竣工驗(yàn)收合格之日

  起,由乙方開(kāi)具工程保修單。

  3、在工程保修期內(nèi),如甲方人為造成損壞,要求乙方維修,甲方應(yīng)全額付給乙方材料費(fèi)及人工維修費(fèi)。

  三、工程造價(jià)及付款方式:

  工程總造價(jià):(大寫(xiě)) (小寫(xiě)) 元。

  合同生效時(shí),甲方支付總造價(jià)的 20 %,其余價(jià)款根據(jù)施工進(jìn)度計(jì)劃分期支付:水電工完,瓦工材料進(jìn)場(chǎng)施工之前,支付總價(jià)款的35 %,瓦工結(jié)束,木工材料進(jìn)場(chǎng)施工之前,支付總價(jià)款的40 %,余款:5%,于工程驗(yàn)收合格后付清。雙方款項(xiàng)往來(lái),均應(yīng)出具正式收據(jù)。

  四、材料、設(shè)備的供應(yīng)

  1、甲方提供的材料、設(shè)備:

  本工程甲方負(fù)責(zé)采購(gòu)供應(yīng)的材料、設(shè)備,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,并應(yīng)按施

  工進(jìn)度計(jì)劃及時(shí)供應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)。

  2、乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備:

  凡由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備必須與報(bào)價(jià)單中注明的品牌、規(guī)格、型號(hào)、質(zhì)量、計(jì)量標(biāo)準(zhǔn)相符,經(jīng)由甲方簽字認(rèn)可后再行使用。乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異應(yīng)禁止使用,如已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

  3、 甲、乙雙方采購(gòu)的材料,必須符合國(guó)家質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)檢疫總局發(fā)布的室內(nèi)裝飾材料有害物質(zhì)限量強(qiáng)制性國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)。

  五、施工前準(zhǔn)備細(xì)則

  1、甲方

 、 開(kāi)工前,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或工藝質(zhì)量說(shuō)明1份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對(duì)只能部分騰空的房中所滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。

 、 向乙方提供施工需用的水、電等必備設(shè)施,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。

 、 施工中使用公用部位操作,由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里關(guān)系,保證乙方正常施工。⑷ 如需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù)。⑸ 協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。⑹ 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),需征得乙方同意并應(yīng)支付趕工費(fèi),待簽訂工期變更協(xié)議、確定趕工費(fèi)后再行趕工。

  ⑺ 甲方代表對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)。甲方其他家庭成員對(duì)工程及乙方的意見(jiàn)均需甲方代表與乙方代表接觸。

  2、乙方

 、 組織施工圖紙或工藝質(zhì)量的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案、進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定并簽字認(rèn)可。

 、 工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。⑶ 乙方委派: 為駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行,按要求組織施工,協(xié)調(diào)由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

  六、施工安全與防火

  1、甲方或乙方提供的施工圖紙或工藝質(zhì)量說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

  2、乙方在施工期間內(nèi)應(yīng)嚴(yán)格遵守1993年7月29日發(fā)布的中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《室

  內(nèi)裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)范》,注意施工安全。

  3、由于乙方在施工過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)責(zé)任并承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

  七、工程施工變更

  1、工程施工過(guò)程中甲方提出設(shè)計(jì)修改意見(jiàn)及增減工程項(xiàng)目時(shí),須提前與乙方代表聯(lián)系,簽訂變更單后方能進(jìn)行該項(xiàng)目施工,所引起增減費(fèi)用,可在工程第三批付款時(shí),一并結(jié)清。如需減項(xiàng)不可超過(guò)總價(jià)的5%。

  八、工程質(zhì)量、驗(yàn)收及結(jié)算

  1、工程質(zhì)量按1997月3日發(fā)布的中華人民共和國(guó)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《家庭裝飾工程質(zhì)量規(guī)范》以施工圖紙、工藝質(zhì)量說(shuō)明,設(shè)計(jì)變更的內(nèi)容為合格標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)。

  2、甲乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗(yàn)收手續(xù)。

  3、工程竣工驗(yàn)收,乙方應(yīng)通知甲方竣工驗(yàn)收。甲方自接到驗(yàn)收通知3日內(nèi)組織驗(yàn)收,

  驗(yàn)收合格辦理移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)不能阻止驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期,但甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

  4、工程竣工結(jié)算,乙方應(yīng)提交工程結(jié)算單及有關(guān)資料給甲方,甲方自接到上述資料5

  天內(nèi)審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在3天內(nèi)結(jié)清尾款。

  九、違約責(zé)任

  1、甲方責(zé)任

 、 未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求提供原材料、設(shè)備、場(chǎng)地、資金、技術(shù)資料以及由甲

  方引起的'其他原因等,除工程日期得予順延外,還應(yīng)償付乙方因此造成停工、誤工的實(shí)際損失。每停工或誤工一天,甲方支付乙方工程造價(jià)的1‰。

 、 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異,乙方向甲方提出,甲方仍表示

  使用的而影響工程質(zhì)量,其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),工期順延。

 、 工程未經(jīng)驗(yàn)收,提前使用,發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題,自己承擔(dān)責(zé)任。

  ⑷ 甲方未按合同的約定付款,每逾期一天,按逾期未付款的1‰支付違約金。

  ⑸ 甲方未辦理任何手續(xù),要求乙方拆改原有建筑物及設(shè)備管線,乙方有權(quán)拒絕施工。

  2、乙方責(zé)任

 、 工程質(zhì)量不符合合同規(guī)定,甲方有權(quán)要求限期無(wú)償修理或返工,造成損失由乙方負(fù)責(zé)。

 、 由于乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方按甲方已累計(jì)付款額的1‰支付違約金。

 、 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)陳設(shè)和其他物品,如有損失,應(yīng)視情況予以賠償。

 、 未經(jīng)甲方同意,擅自拆改原有建筑結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)由乙方負(fù)責(zé)。

  3、本合同生效后甲乙雙方應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的各項(xiàng)條款,不得擅自變更或解除合同,否則違約方將付給對(duì)方工程預(yù)算總價(jià)的20%的違約金,并承擔(dān)由此造成的其他經(jīng)濟(jì)損失。

  十、爭(zhēng)議或糾紛的處理

  1、本合同履行期間上方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,

  上方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)裝飾市場(chǎng)管理辦公室及有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。

  2、雙方協(xié)議或調(diào)解不成時(shí),雙方同意由同中約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又未達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議的,可以向人民法院起訴)。

  十一、附則

  1、本合同一式四份,雙方各執(zhí)二份。

  2、本合同甲乙雙方簽字后,即可生效。

  十二、其他約定

  1除甲方不能按時(shí)付款外,乙方不得停工。

  2乙方施工期間,水電費(fèi)由甲方自理。

  3嚴(yán)格按照?qǐng)?bào)價(jià)表中所列項(xiàng)目施工。

  甲方(簽章):乙方(簽章):

  代表人: 法定代表人:

  單位地址:?jiǎn)挝坏刂罚?/p>

  年 月 日年 月日

裝飾工程合同書(shū)11

  發(fā)包人(甲方):

  承包人(乙方):

  依照《中華人民共和國(guó)合同法》,《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵照平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,甲乙雙方就本裝飾工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。

  一、工程概況

  工程名稱:

  工程地點(diǎn):

  資金來(lái)源:

  二、工程承包范圍:

  三、合同工期:

  本合同工期為: 歷天。

  開(kāi)工日期: 年 月 日

  竣工日期: 年 月 日

  四、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及保修

  1.達(dá)到國(guó)家規(guī)定的驗(yàn)收合格標(biāo)準(zhǔn)。

  2.本工程保修期 年(自竣工驗(yàn)收合格交付使用之日起計(jì),工程保修期滿壹年后,承包人做出保修承諾后,退還其工程質(zhì)量保修金)。

  五、合同價(jià)款

  (中標(biāo)價(jià))大寫(xiě):

  六、組成合同的文件

  1.組成合同的文件(優(yōu)先順序排列)包括:

  (1) 裝飾裝修工程施工合同

  (2) 中標(biāo)通知書(shū)

  (3) 招標(biāo)文件(含圖紙、工程量清單及招標(biāo)文件補(bǔ)遺書(shū)中與此有關(guān)的部分)

  (4) 投標(biāo)書(shū)及其附件(含工程報(bào)價(jià)單)

  (5) 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件

  2.上述文件應(yīng)互為補(bǔ)充,如有不清楚或不一致的,以后發(fā)文件為準(zhǔn)。

  3.經(jīng)甲方確認(rèn),雙方有關(guān)工程的洽商、變更等書(shū)面協(xié)議或文件視為本合同的組成部分。

  七、雙方的權(quán)利與義務(wù)

  1.甲方的權(quán)利與義務(wù)

  (1)甲方委派專人作為甲方現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督管理代表,行使本工程的現(xiàn)場(chǎng)管理監(jiān)督工作,并負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)工程施工過(guò)程中涉及的有關(guān)問(wèn)題。

  (2)甲方有權(quán)要求乙方更換項(xiàng)目班子管理人員。

  (3)按本合同約定,按期向乙方支付工程款。

  2.乙方的權(quán)利與義務(wù)

  (1)委派 為本工程項(xiàng)目經(jīng)理。乙方具體履行和承擔(dān)施工項(xiàng)目所涉及的所有責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn),確保本工程工期、質(zhì)量、安全、文明施工等指標(biāo)順利實(shí)現(xiàn)。

  (2)乙方負(fù)責(zé)辦理消防許可證等相關(guān)事宜,甲方配合。

  (3)按施工方案、進(jìn)度計(jì)劃和甲方的總體安排組織進(jìn)場(chǎng)施工。

  (4)不得隨意更換本項(xiàng)目班子管理人員。

  (5)乙方向甲方承諾按照合同約定進(jìn)行施工、竣工,并在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)工程質(zhì)量保修責(zé)任。

  (6)乙方采購(gòu)用于項(xiàng)目的所有材料均應(yīng)符合招標(biāo)文件和設(shè)計(jì)要求,且交甲方確認(rèn),并提供材質(zhì)合格證書(shū)和檢驗(yàn)合格證等后才能用于工程中。

  (7)本合同簽訂前,乙方向甲方提交履約保證金 元(其中:基本履約保證金 元,差額履約保證金 / 元)。履約保證金待本合同工程竣工驗(yàn)收交付合格后5天內(nèi),由甲方以轉(zhuǎn)帳方式無(wú)息退還給乙方;

  (8)工程具備竣工驗(yàn)收條件,乙方按國(guó)家工程竣工驗(yàn)收有關(guān)規(guī)定向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、完工記錄、竣工圖紙、維護(hù)保養(yǎng)手冊(cè)、質(zhì)量擔(dān)保證明書(shū)等完整竣工資料?⒐を(yàn)收后10日內(nèi),乙方向甲方提供竣工圖一套,并將施工過(guò)程中

  八、工程價(jià)款的支付

  甲方按施工計(jì)劃和進(jìn)度分四期支付乙方工程款:

  1、合同簽訂并提供發(fā)票后7日內(nèi),支付合同總價(jià)款的 %,計(jì) 元,大寫(xiě): ,作為一期工程款。

  2、乙方完成整個(gè)工程總量的 %,并提供發(fā)票后7日內(nèi),甲方須支付合同總價(jià)款的 %,計(jì) 元,大寫(xiě): ,作為二期工程款。

  3、工程驗(yàn)收合格,乙方向甲方移交完整的工程竣工檔案及結(jié)算資料。甲方審核完畢后,乙方提供發(fā)票,甲方在收到發(fā)票7日內(nèi)按審定結(jié)算價(jià)格的 %,并扣除第一期工程款和第二期工程款以及違約金(如有),作為三期工程款。

  4、工程結(jié)算款的 %作為工程質(zhì)量保修金,由甲方留存,待工程保修期結(jié)束并完成保修工程后15日內(nèi),支付給乙方。

  乙方銀行賬戶信息如下:

  戶名:

  賬戶:

  開(kāi)戶行:

  本合同項(xiàng)下賬戶信息若有變更,乙方應(yīng)在甲方付款前10日書(shū)面通知甲方,否則,乙方應(yīng)自行承擔(dān)甲方無(wú)法按期付款的損失。

  九、工程竣工結(jié)算

  1.本合同價(jià)款結(jié)算方式:采用固定單價(jià)合同(合同另有規(guī)定除外),工程量按實(shí)計(jì)算。

  2.清單中漏項(xiàng)、錯(cuò)項(xiàng)、新增項(xiàng)目單價(jià)的確定按以下規(guī)定進(jìn)行:

  (1)工程量清單中已有適用于變更工程的綜合單價(jià),按工程量清單中已有的價(jià)格確定。

  (2)工程量清單中只有類(lèi)似于變更工程的綜合單價(jià),可參照類(lèi)似的綜合單價(jià)計(jì)算。類(lèi)似于此工程項(xiàng)目的綜合單價(jià)是指工程量清單項(xiàng)目中除主要材料價(jià)格不相同外,其余工作內(nèi)容、項(xiàng)目特征及其涉及的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)及其它材料費(fèi)均相

  (3)工程量清單報(bào)價(jià)中沒(méi)有適用或類(lèi)似于變更工程的價(jià)格,按照20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》及相關(guān)文件組成綜合單價(jià)后(材料價(jià)格除外)總價(jià)下浮10%計(jì)取。

  (4)對(duì)變更后不使用的材料,甲方不承擔(dān)任何費(fèi)用。

  3.所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證(包括甲方或乙方提出的更換或增減材料品種、檔次、數(shù)量等變更。下同),在發(fā)生時(shí),甲方書(shū)面確認(rèn),其變更簽證價(jià)款,均在竣工結(jié)算時(shí)一并結(jié)算。

  4. 在合同執(zhí)行過(guò)程中,所有設(shè)計(jì)變更和現(xiàn)場(chǎng)簽證的費(fèi)用,應(yīng)客觀真實(shí)、簽字齊全,否則在工程結(jié)算中不予確認(rèn)。

  5. 材料價(jià)格在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)已有的,按投標(biāo)時(shí)材料單價(jià)計(jì)價(jià),不作調(diào)整;投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)沒(méi)有的材料,按招標(biāo)人認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)。

  6.措施費(fèi)包干使用(安全、文明施工費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)除外),結(jié)算時(shí)不作調(diào)整;安全、文明施工費(fèi)和臨時(shí)設(shè)施費(fèi)的計(jì)取按川建發(fā)【20xx】107號(hào)文相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

  7.規(guī)費(fèi)按20xx年《四川省建設(shè)工程工程量清單計(jì)價(jià)定額》配套的《四川省施工企業(yè)工程規(guī)費(fèi)計(jì)取標(biāo)準(zhǔn)》中核定標(biāo)準(zhǔn)計(jì)取。

  8.風(fēng)險(xiǎn)包干系數(shù)為3%(風(fēng)險(xiǎn)包干系數(shù)的含義詳招標(biāo)文件商務(wù)評(píng)分表備注第2條)。

  十、違約責(zé)任

  1.甲方違約責(zé)任:

  (1)甲方無(wú)正當(dāng)理由不按合同支付工程預(yù)付款和竣工結(jié)算,每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給乙方違約金。

  (2)因甲方原因不按合同約定支付工程進(jìn)度款和工程竣工結(jié)算款,由此給乙方造成的經(jīng)濟(jì)損失,由甲方承擔(dān)賠償責(zé)任。

  2.乙方違約責(zé)任:

  (1)因乙方工程質(zhì)量以外的其他原因造成工程延期,乙方每日按應(yīng)付款千分之三的.金額支付給甲方違約金,乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

  (2)因乙方原因致使工程質(zhì)量不符合設(shè)計(jì)圖紙或質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范,乙方負(fù)責(zé)無(wú)償維修或返工、改建。返工、改建造成工程延期,乙方每日按應(yīng)付款千分之三的金額支付給甲方違約金,乙方并承擔(dān)由此給甲方造成的損失。

  (3)因乙方原因發(fā)生的質(zhì)量事故、工程事故、安全事故,造成人身和財(cái)產(chǎn)損害的,由乙方承擔(dān)全部行政、民事、刑事責(zé)任,并承擔(dān)損害賠償責(zé)任;違反文明施工管理、衛(wèi)生管理、安全生產(chǎn)管理、揚(yáng)塵污染防治管理等國(guó)家、省、市相關(guān)規(guī)定,造成的損失由乙方承擔(dān),并賠償由此給甲方造成的損失。

  (4)乙方應(yīng)對(duì)裝修施工工程安全方面的責(zé)任負(fù)責(zé),甲方不承擔(dān)由于乙方不安全施工而造成的損失和責(zé)任。如發(fā)生安全方面的事故,乙方需承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。施工期間發(fā)生的一切工傷事故與甲方無(wú)關(guān),由乙方承擔(dān)由此造成的全部法律責(zé)任和賠償責(zé)任。

  十一、爭(zhēng)議

  本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決,協(xié)商不成的依法向成都市仲裁委員會(huì)申請(qǐng)仲裁。

  十二、投保

  乙方在現(xiàn)場(chǎng)所有施工人員、機(jī)具的相關(guān)保險(xiǎn)及第三方責(zé)任險(xiǎn)、工程一切險(xiǎn)由乙方承擔(dān),報(bào)入總價(jià)。

  十三、其他

  1.合同份數(shù)本合同一式四份,甲方執(zhí)三份,乙方執(zhí)一份,均具有同等法律效力。

  2.本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  裝飾工程施工合同范文2

  發(fā)包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條 工程概況

  1.1 工程名稱:

  1.2 工程地點(diǎn):

  1.3 承包范圍:

  1.4 承包方式:

  1.5 工期:

  1.6 工程質(zhì)量:

  1.7 合同價(jià)款:

  1.8 工程質(zhì)量保證金:

  第二條 甲方工作

  2.1 開(kāi)工前 天,向乙方提供經(jīng)確認(rèn)的施工圖紙或做法說(shuō)明 份,并向乙方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交底。清除影響施工的障礙物。向乙方提供施工所需的水、電及電訊等設(shè)備,并說(shuō)明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批準(zhǔn)等手續(xù)。

  2.2 擬派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其他事宜。

  2.3負(fù)責(zé)保護(hù)好周?chē)ㄖ锛把b修、設(shè)備管線、綠地等不受損壞。

  2.4 如確實(shí)需要拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到辦理相應(yīng)審批手續(xù)。

  2.5 協(xié)調(diào)有關(guān)部門(mén)做好現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)、消防、垃圾處理等工作,并承擔(dān)相應(yīng)費(fèi)用。

  第三條 乙方工作

  3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。

  3.2 指派 (聯(lián)系電話: )為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

  3.3 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或做法說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。

  3.4 遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門(mén)對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周?chē)ㄖ铩⒃O(shè)備管線。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消運(yùn)等工作,處理好由于施工帶來(lái)的擾民問(wèn)題及周?chē)鷨挝?住戶)

  3.5 施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

  3.6 施工中未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

  第四條 工期

  4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。

  4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。

  4.3 因乙方責(zé)任,不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工,影響工期,工期不順延。

  4.4 因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工8小時(shí)以上(一周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。

  第五條 工程質(zhì)量及驗(yàn)收

  5.1本工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91),或者甲方要求的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

  5.2 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。

  5.3 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知 日內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。

  第六條 工程價(jià)款及結(jié)算

  6.1 合同總價(jià)按照雙方協(xié)商的工程范圍,暫定為 元。協(xié)商以外的增減工程量,以投標(biāo)單價(jià)乘以工程量進(jìn)行結(jié)算;報(bào)價(jià)中未含的項(xiàng)目,雙方進(jìn)行協(xié)商,以進(jìn)行調(diào)整。

  6.2 工程款的支付方式:

  第七條 材料供應(yīng)

  7.1 由乙方采購(gòu)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

  第八條 安全生產(chǎn)及防火規(guī)定

  8.1甲方提供的施工圖紙或作法說(shuō)明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。

  8.2 乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其他相關(guān)法規(guī)、規(guī)范。

  8.3 由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說(shuō)明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。

  8.4 由于乙方在施工生產(chǎn)過(guò)程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,人員傷害等,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。

  第九條 違約規(guī)定

  9.1由于甲方原因?qū)е卵悠陂_(kāi)工或中途停工,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工、窩工所造成的部分損失。

  9.2 由于乙方原因,逾期竣工,每逾一天,乙方支付甲方 元違約金。

  9.3 乙方應(yīng)妥善保護(hù)甲方提供的設(shè)備及現(xiàn)場(chǎng)用品,如造成損失,應(yīng)照價(jià)賠償。

  9.4 甲方未辦理任何手續(xù),擅自同意拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由甲方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

  9.5 未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原有建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。

  9.6 未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自使用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。

  9.7 因一方原因,合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。

  第十條 爭(zhēng)議或糾紛

  10.1 本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。

  10.2 當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成時(shí),雙方同意由 仲裁委員會(huì)仲裁;當(dāng)事人未在本合同約定仲裁機(jī)構(gòu),事后又沒(méi)有達(dá)成書(shū)面仲裁協(xié)議時(shí),可向人民法院起訴。

  第十一條 附則

  11.1 本工程需要進(jìn)行保修或保險(xiǎn)時(shí),應(yīng)另訂協(xié)議。

  11.2 本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。副本 份,甲方執(zhí) 份,乙方執(zhí) 份。

  11.3 本合同履行完成后自動(dòng)終止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  裝飾工程施工合同范文3

  發(fā)包方(甲方):

  承包方(乙方):

  按照《中華人民共和國(guó)合同法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條 工作內(nèi)容

  1、承包方式:

  2、合同價(jià)款:人民幣大寫(xiě)。

  第二條 甲方工作

  指派 為甲方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。對(duì)工程質(zhì)量,進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、手續(xù)和其它事宜。

  第三條 乙方工作

  1、參加甲方組織的施工作法說(shuō)明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。

  2、指派為乙方駐工地代表,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工、保質(zhì)、保量、按期完成任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

  第四條 工期

  1、本工程從20xx年7月10日至20xx年8月15日共計(jì)35天。

  2、甲方要求比合同約定的工期提前需征得乙方同意,并支付因趕工采取的措施費(fèi)用。雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度前提下,雙方可采取協(xié)商解決或請(qǐng)有關(guān)部門(mén)進(jìn)行調(diào)解。當(dāng)事人不愿通過(guò)協(xié)商、調(diào)解解決,本合同在執(zhí)行中發(fā)生爭(zhēng)議雙方同意由連云區(qū)仲裁委員會(huì)仲裁。

  3、乙方要做安全工作,如發(fā)生安全事故的損失由乙方承擔(dān)。

  第五條 附則

  1、本合同共貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。

  2、本合同履行完后自動(dòng)終止。

  甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________

  法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________

  _________年____月____日 _________年____月____日

  看了裝飾工程施工合同

裝飾工程合同書(shū)12

  甲方:

  乙方:

  本工程甲方委托乙方承擔(dān)設(shè)計(jì)、施工、安裝任務(wù),為明確雙方權(quán)利和義務(wù),結(jié)合裝修工程具體情況,雙方達(dá)成協(xié)議:

  一、 工程概況

  1. 工程名稱:________________________________

  2. 工程地點(diǎn):________________________________

  3. 工程價(jià)款(大寫(xiě)金額)_______________元,詳見(jiàn)本合同附件《報(bào)價(jià)表》。增加項(xiàng)目及費(fèi)用經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商同意后,簽字生效,另行計(jì)費(fèi)。

  4. 工期:雙方商定本工程工期為____天,按時(shí)按質(zhì)完成全部施工及安裝任務(wù)。即自____年____月____日(施工期以材料進(jìn)場(chǎng)第二天算起)。

  二、 甲方工作

  1. 開(kāi)工前負(fù)責(zé)辦理好建設(shè)許可證,協(xié)助乙方辦理施工許可證及夜間許可證。及負(fù)責(zé)辦理因施工占用和共用空間報(bào)建手續(xù)。

  2. 負(fù)責(zé)向乙方免費(fèi)提供完工的建筑主體、并提供施工所需的水、電。

  3. 開(kāi)工前一天,全部騰空或部分騰空房屋,清除影響施工的障礙物,對(duì)只能部分騰空的房屋中所在地滯留的家具、陳設(shè)等采取保護(hù)措施。若甲方不采取必要的保護(hù)措施,因而造成家具、陳設(shè)的損失由甲方承擔(dān)。

  4. 對(duì)工程質(zhì)量、進(jìn)度進(jìn)行監(jiān)督檢查,辦理驗(yàn)收、變更、登記手續(xù)和其它事宜。

  5. 按時(shí)、按質(zhì)、按量提供施工用的自購(gòu)材料。

  三、 乙方工作

  1. 指派________為乙方駐工地監(jiān)理,負(fù)責(zé)合同履行。按要求組織施工,保質(zhì)、保量、按期完成施工任務(wù),解決由乙方負(fù)責(zé)的各項(xiàng)事宜。

  2. 嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定。

  3. 嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或說(shuō)明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)選題檢查和施工記錄。

  4. 工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

  5. 乙方有權(quán)拒絕不專業(yè)的違反規(guī)范的要求及非法要求。

  四、 關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定

  1. 方案設(shè)計(jì)確定后,甲方需交定金____元,才能進(jìn)行施工圖設(shè)計(jì)。如因甲方原因,中止本協(xié)議,甲方所交定金作為乙方設(shè)計(jì)的補(bǔ)償。

  2. 本合同簽訂后,甲方付給乙方雙方認(rèn)可的報(bào)價(jià)單上確定的工程款總額的40%(包括定金),乙方進(jìn)場(chǎng)施工。

  3. 工程施工過(guò)程中,泥、水、電工完成前期工程,木工進(jìn)場(chǎng)前,甲方付給乙方第二批工程款,即報(bào)價(jià)單上確定的總金額與增加項(xiàng)目金額的和的30%。木工程基本完成,油漆、灰工進(jìn)場(chǎng)前,甲方付給乙方第三批工程款,即報(bào)價(jià)表確定的總金額和所有增加項(xiàng)目金額的和的20%。甲方所付工程款以乙方財(cái)務(wù)部開(kāi)出的票據(jù)為準(zhǔn)。

  4. 工程竣工后,甲方應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收、結(jié)算并于結(jié)算當(dāng)天內(nèi)付清全部結(jié)算款(包括增加項(xiàng)目金額之和)

  五、 關(guān)于材料供應(yīng)的約定

  1. 本工程所需的按報(bào)價(jià)單規(guī)定應(yīng)由甲方自購(gòu)的施工材料,應(yīng)為符合設(shè)計(jì)要求的合格產(chǎn)品,分別在各項(xiàng)工程開(kāi)工之日前三天內(nèi)甲方采購(gòu)供應(yīng)運(yùn)到工地現(xiàn)場(chǎng)。由甲方供應(yīng)的材料、設(shè)備發(fā)生了質(zhì)量問(wèn)題或規(guī)格差異對(duì)工程造成損失的,責(zé)任由甲方承擔(dān)。甲方供應(yīng)材料,經(jīng)乙方驗(yàn)收后,由乙方負(fù)責(zé)保管。乙方保管不當(dāng)造成損失,由乙方負(fù)責(zé)賠償。

  2. 凡由乙方采購(gòu)的.材料,設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,若已使用對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。

  六、 關(guān)于雙方責(zé)任的約定

  1、因甲方原因影響工期,損失由甲方承擔(dān),工期相應(yīng)順延。

  a. 不能按期供水電;

  b. 不有保證每天有8小時(shí)以上工作時(shí)間(含加班)

  c. 不能按期提供自購(gòu)材料、設(shè)備

  d. 不能按期付款

  e. 因甲方原因變更設(shè)計(jì)造成材料、人工浪費(fèi);

  f. 因甲方原因終止協(xié)議,而總造價(jià)工程量未過(guò)半,乙方擁有收取工程總造價(jià)55的設(shè)計(jì)費(fèi)權(quán)利

  g. 逾期驗(yàn)收

  2、因乙方責(zé)任

  a. 不能按期開(kāi)工或中途無(wú)故停工影響工期,工期不順延,相應(yīng)損失由乙方承擔(dān);

  b. 對(duì)竣工驗(yàn)收后保修期____月內(nèi)發(fā)現(xiàn)的證實(shí)屬于乙方責(zé)任的質(zhì)量問(wèn)題,乙方免費(fèi)返修;

  c. 由于乙方施工中違反操作常規(guī)造成人員傷害,責(zé)任乙方自負(fù);

  d. 由于乙方施工造成甲方物品損壞,乙方應(yīng)給予修復(fù)或賠償。

  e. 由于乙方違反物業(yè)管理規(guī)定所造成罰款和賠償費(fèi)用,由乙方負(fù)責(zé),在工程結(jié)算款中扣除。

  七、 設(shè)計(jì)與施工及驗(yàn)收的約定

  1. 乙方設(shè)計(jì)師完成施工圖后必須在商定的時(shí)間內(nèi)約見(jiàn)甲方審圖,經(jīng)甲方確認(rèn)后簽字認(rèn)可,乙方方可施工。

  2. 乙方發(fā)布嚴(yán)格按甲方認(rèn)可的圖紙施工(安裝)

  3. 在施工過(guò)程中,甲方提出變更設(shè)計(jì),停止施工或增減項(xiàng)目,應(yīng)以局面形式通知乙方,列明停止施工或變更增減項(xiàng)目的理由,工程部位、時(shí)間、材料等。乙方根據(jù)變更要求,盡快向甲方提交變理所采取的措施,增減的造價(jià),因停工等原因造成的機(jī)械呆滯、綜合管理、延誤工期、補(bǔ)嘗停工和已采取材料(因變更了無(wú)法再利用而造成的材料損耗)等費(fèi)用清單。甲方收到報(bào)告后兩天內(nèi)作出答復(fù)或協(xié)商調(diào)整。

  4. 隱蔽工程在隱蔽前,由乙方通知甲方到場(chǎng)驗(yàn)收,驗(yàn)收期為兩天,甲方不按時(shí)驗(yàn)收,乙方可自檢后如實(shí)填寫(xiě)隱蔽記錄,甲方應(yīng)予以承認(rèn)。

  5. 由于甲方提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格,而影影響響工程質(zhì)量。其返工費(fèi)用由甲方承擔(dān),且工期順延。

  6. 由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。

  7. 工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在接到通知后__天內(nèi)驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能驗(yàn)收,需及時(shí)書(shū)面通知乙方,另定驗(yàn)收日期,否則視為甲方通過(guò)驗(yàn)收。若另定驗(yàn)收日期,甲方應(yīng)承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。

  八、裝飾工程報(bào)價(jià)單、施工圖和經(jīng)雙方協(xié)商達(dá)成一致的其它具體問(wèn)題的協(xié)議,作為合同的附件,與合同具有同等效力。

  九、本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。

  十一、本合同經(jīng)雙方簽章后生效,如有不盡事宜,雙方本著友好互利原則協(xié)商解決;如協(xié)商調(diào)解不成時(shí),雙方同意由__________仲裁委員會(huì)裁決。

  甲方: 乙方:

裝飾工程合同書(shū)13

  發(fā)包人(甲方):________________________

  住所:______________________電話:____________傳真:____________

  委托代理人:________________________電話:____________傳真:____________

  承包人(乙方):________________________

  住所:______________________電話:____________傳真:____________

  法定代表人:________________________電話:____________

  本工程設(shè)計(jì)人:________________________電話:____________

  施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:________________________電話:____________

  依照《中華人民共和國(guó)合同法》及有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室內(nèi)裝飾裝修有關(guān)事宜(以下稱工程),達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條工程概況

  1.工程名稱:__________________________________。

  2、工程地點(diǎn):__________________________________。

  3、承包范圍:參見(jiàn)合同附件之預(yù)算表。

  4、工程承包方式:雙方商定采取下列第____________種承包方式:

 。1)承包人包工、包料;

 。2)承包人包工、包部分輔料,發(fā)包人提供裝修主要材料;

 。3)承包人包工、發(fā)包人包料。

 。ǜ郊唇(jīng)雙方當(dāng)事人簽字確認(rèn)的《承包人/發(fā)包人提供裝飾裝修材料明細(xì)表》。)

  第二條施工圖紙

  雙方施工圖采取下列第____________種方式提供:

 。1)發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;

 。2)發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,設(shè)計(jì)費(fèi)(大寫(xiě))____________元,由發(fā)包人支付(此費(fèi)用不在工程價(jià)款內(nèi))。

  施工圖紙經(jīng)甲乙雙方確認(rèn)后,提供方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)在約定的開(kāi)工日期前____________內(nèi)取得有關(guān)部門(mén)確認(rèn)或者批準(zhǔn)。

  施工圖紙一式二份,甲乙雙方各持一份,作為本合同的附件。

  第三條甲方工作

  1、開(kāi)工前天,全部騰空或部分騰空房屋,清除障礙物(合同已經(jīng)包清理的除外),對(duì)未能全部騰空的房屋的家具和陳設(shè)采取保護(hù)措施,為承包人進(jìn)場(chǎng)做好準(zhǔn)備工作。

  2、辦理工程施工所需要的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù),保證乙方能夠順利進(jìn)場(chǎng)施工,除法律、法規(guī)和規(guī)章規(guī)定應(yīng)當(dāng)由乙方辦理的手續(xù)外。

  3、提供符合施工要求的水源、電源,負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)鄰里及管理機(jī)構(gòu)之間的關(guān)系。

  4、參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收確認(rèn)工作。

  5、施工期間仍然需要部分使用該房屋的,應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保護(hù)等工作,應(yīng)當(dāng)注意為施工提供各種便利條件。

  6、按照約定的期限支付工程費(fèi),依據(jù)規(guī)定交納應(yīng)由其承擔(dān)的各種稅費(fèi)。

  第四條乙方工作

  1.參加有關(guān)施工圖紙或作法說(shuō)明會(huì)議或現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和計(jì)劃交甲方審定確認(rèn)。

  2.施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工掃做規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程。

  3.未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門(mén)批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。

  4.保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具、陳設(shè)及水電管線的完好,保證居室內(nèi)上、下水管道的通暢。

  5.對(duì)于施工過(guò)程中的有關(guān)事項(xiàng)(如材料的進(jìn)場(chǎng)、隱蔽工程的驗(yàn)收、竣工驗(yàn)收等)需要甲方確認(rèn)的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)并給予其必要的準(zhǔn)備時(shí)間。

  6.嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

  7.工程竣工前未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。

  第五條關(guān)于工期

  1.工程期限____________天,開(kāi)工日期年____________月____________日,竣工日期年月日。

  2.因甲方及其代理人(代表)原因(物料供應(yīng)不及時(shí)、不按期支付工程款等)導(dǎo)致工期延誤的,工期順延。因乙方及其代理人(代表)原因?qū)е鹿て谘诱`的,工期不予順延。

  3.因?yàn)槿缦乱蛩赜绊懚鴮?dǎo)致不能完成工作的,工期順延,雙方互不承擔(dān)責(zé)任:

 。1)遭遇嚴(yán)重影響施工的惡劣天氣、停水、停電、天災(zāi)、戰(zhàn)爭(zhēng)、等不可抗力的;

 。2)經(jīng)雙方同意的工程量變化和設(shè)計(jì)變更;

 。3)因與甲方和乙方無(wú)關(guān)的第三方的原因造成工程延誤,第三方因素包括但不限于所在地(。﹨^(qū)的管理機(jī)構(gòu)和隔壁鄰居的無(wú)理行為;

 。4)經(jīng)甲方同意的屬新材料或新工藝采用而導(dǎo)致的工期拖延或試驗(yàn)時(shí)間浪費(fèi);

  (5)經(jīng)甲乙雙方同意工期順延的其他情況。

  第六條

  關(guān)于材料供應(yīng)和保管

  1.任何一方負(fù)責(zé)提供的材料和設(shè)備,均須是符合法律、法規(guī)規(guī)定的合格產(chǎn)品,還必須符合本合同約定的標(biāo)準(zhǔn)和設(shè)計(jì)的要求。提供方應(yīng)將材料和設(shè)備按時(shí)、按量運(yùn)送到施工現(xiàn)場(chǎng),并通知對(duì)方當(dāng)事人驗(yàn)收簽字確認(rèn)。

  2.對(duì)一方提供的任何材料和設(shè)備,如不符質(zhì)量要求或規(guī)格有差異的`,對(duì)方有權(quán)要求更換,提供方應(yīng)當(dāng)予以更換。由此造成的費(fèi)用增加部分,有提供方承擔(dān)。

  3.材料和設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后,統(tǒng)一由乙方負(fù)責(zé)保管和使用,如因保管不善或者使用不當(dāng)造成的不必要的浪費(fèi)、損壞或者丟失,應(yīng)當(dāng)由乙方負(fù)責(zé),施工過(guò)程中的正常消耗除外。

  第七條關(guān)于質(zhì)量和驗(yàn)收

  1.工程以施工圖紙、作法說(shuō)明、設(shè)計(jì)變更和中華人民共和國(guó)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》(gb50327-20xx)為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

  2.甲、乙方雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查、驗(yàn)收手續(xù);甲方不按時(shí)參加驗(yàn)收的,工期應(yīng)予順延。

  3.由于甲方擅自指揮乙方所屬人員或第三方人員進(jìn)行施工所導(dǎo)致的工程質(zhì)量,由甲方自行負(fù)責(zé)。由乙方負(fù)責(zé)返工的,返工費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

  4.工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方應(yīng)當(dāng)自接到驗(yàn)收通知后天內(nèi)組織驗(yàn)收,并辦理驗(yàn)收移交手續(xù)。

  5.驗(yàn)收時(shí),工程項(xiàng)目合格率達(dá)到____________%時(shí)(以上程價(jià)款比例為準(zhǔn)),其他不合格項(xiàng)目(不包括工程項(xiàng)目未完成或成品程序未完成的項(xiàng)目)的維修或返工不影響竣工日期的確立,甲方對(duì)此應(yīng)予以確認(rèn)。

  6.乙方承諾自竣工日期起,為工程項(xiàng)目保修年。損耗品、使用不當(dāng)、人為破壞以及非工程自身原因的損壞不在保修范圍。國(guó)家行政部門(mén)或者行業(yè)機(jī)構(gòu)在本合同簽署生效之前已經(jīng)發(fā)布對(duì)個(gè)別的工程項(xiàng)目或材料有特定保修年限或豁免保修的,以國(guó)家行政部門(mén)或者行業(yè)機(jī)構(gòu)的規(guī)定為準(zhǔn)。

  7.甲乙兩方約定的其他保修或免保修情況:__________________________________

  ____________________________________________________________________。

  8.工程未驗(yàn)收的,甲方不得先行使用。

  第八條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算

  1.雙方約定按以下第____________種方式支付工程款:

 。1)合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定,直接向承包人支付工程款:

  支付次數(shù)____________支付階段或時(shí)間____________支付金額

  第一次______________________支付____________元;

  第二次______________________支付____________元;

  第三次______________________支付____________元;

  第四次____________工程驗(yàn)收后天工程總造價(jià)的5%,約____________元。

 。2)其他支付方式:______________________。

  2.雙方同意工程的結(jié)算方法按下列第____________種進(jìn)行結(jié)算:

  (1)固定價(jià)格,本工程總價(jià)款為_(kāi)___________元;

 。2)單價(jià)不變,按實(shí)際數(shù)量加損耗率計(jì)算,但是總價(jià)不得超過(guò)____________元。

  a.乳膠漆和油漆類(lèi)為:墻面面積(減門(mén)不減窗)+頂面面積+6%×拼花部分面積;

  b.瓷磚面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;

  c.實(shí)木地板面積為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積,拼花部分面積+10%×拼花部分面積;

  d.木工衣柜類(lèi)面積為:實(shí)際面積(平方米取整數(shù)值,小數(shù)位不夠0.5平方米按0.5平方米計(jì)算,超出0.5平方米的按1平方米計(jì)算);

  e.其他按項(xiàng)項(xiàng)目按項(xiàng)計(jì)算;

  f.其他按平方米計(jì)算的項(xiàng)目為:實(shí)際面積+6%×實(shí)際面積;

  g.估價(jià)項(xiàng)目測(cè)量后再具體報(bào)價(jià);

  h.經(jīng)甲方同意代購(gòu)的項(xiàng)目按預(yù)算內(nèi)造價(jià)購(gòu)買(mǎi),經(jīng)甲方同意可以調(diào)整。

  3.特別費(fèi)用的約定:

 。1)施工過(guò)程中,施工現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的一切水電費(fèi)用由甲方負(fù)責(zé)。

 。2)施工過(guò)程中,因?yàn)橐曳降囊蛩剡`規(guī)被執(zhí)法機(jī)構(gòu)或管理機(jī)構(gòu)罰款的,罰款由乙方支付;如乙方行為是在甲方強(qiáng)行要求或者指揮下發(fā)生的,罰款由甲方負(fù)責(zé)。

  (3)合同附件預(yù)算表中沒(méi)有列明稅費(fèi),稅費(fèi)由甲方按實(shí)際征稅額向有關(guān)部門(mén)交納;已經(jīng)列明稅費(fèi)的,由乙方負(fù)責(zé)繳交。

 。4)物業(yè)管理機(jī)構(gòu)收取超過(guò)正常的物業(yè)小區(qū)內(nèi)運(yùn)輸費(fèi)用的,由甲方負(fù)責(zé)交涉或向乙方補(bǔ)貼差額。

  4.乙方按雙方簽署的預(yù)算附件項(xiàng)目執(zhí)行。如甲方增加新的工程項(xiàng)目,另行簽署合同。其中涉及款項(xiàng),甲方應(yīng)按預(yù)付50%、項(xiàng)目完工50%的辦法在工程驗(yàn)收前支付給乙方。如其中物料款項(xiàng)大于該項(xiàng)目的50%,則甲方應(yīng)按實(shí)際比例先支付給乙方備料。

  5.工程驗(yàn)收合格后,乙方應(yīng)將有關(guān)資料送交甲方,雙方進(jìn)行工程結(jié)算。發(fā)包人接到資料后天內(nèi)未有異議,即

  視為同意按照該資料進(jìn)行工程結(jié)算,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字,甲方應(yīng)按照前述期限約定付清乙方工程款。

  第九條工程預(yù)算文件(表)屬于本合同附件,所列工程項(xiàng)目除經(jīng)過(guò)甲乙雙方同意外,不得隨意添加、更改、刪除。

  第十條責(zé)任與罰則

  1.施工調(diào)度、安全管理等事務(wù)由乙方負(fù)責(zé),其他人事包括甲方均不得無(wú)理干涉。甲方擅自指揮工人或親自進(jìn)行任何操作,由此引起的損失和事故由甲方負(fù)全責(zé)。

  2.因乙方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,每拖延一天,應(yīng)向甲方支付____________的違約金。

  3.因甲方及其代理人(代表)的原因造成工期延誤的,應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的人工費(fèi)損失。

  4.甲方不能按照前述約定期限足額支付乙方工程款的,應(yīng)當(dāng)按照____________支付乙方延期付款違約金。

  5.未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由其自行負(fù)責(zé)。

  6.因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

  7.乙方在遭遇不可抗力影響施工的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)采取措施避免損失擴(kuò)大,并將有關(guān)情況通知甲方。否則,應(yīng)當(dāng)對(duì)造成的損失擴(kuò)大部分承擔(dān)賠償責(zé)任。

  第十一條雙方如對(duì)合同的執(zhí)行發(fā)生爭(zhēng)議,應(yīng)友好協(xié)商解決:協(xié)商無(wú)效的,可提交人民法院訴訟。

  第十二條附則

  1.本合同一式兩份,雙方個(gè)執(zhí)一份,同具法律效力。

  2.本合同履行完成后自動(dòng)終止。

  甲方(簽字):________________________乙方公司(蓋章):____________

  現(xiàn)場(chǎng)代表(簽字):___________________現(xiàn)場(chǎng)代表(簽字):____________

  證件名稱:______________________證件名稱:______________________

  頒發(fā)機(jī)構(gòu):______________________頒發(fā)機(jī)構(gòu):______________________

  證件號(hào)碼:______________________證件號(hào)碼:______________________

  __________年____月____日___________年____月___

裝飾工程合同書(shū)14

  合同編號(hào):____________________

  發(fā)包人:____________________

  承包人:____________________

  住所:____________________

  住所:____________________

  委托代理人:____________________

  營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào):____________________

  電話:____________________

  法定代表人:____________________電話:____________________

  機(jī)號(hào):____________________

  委托代理人:____________________電話:____________________

  本工程設(shè)計(jì)人:____________________電話:____________________

  施工隊(duì)負(fù)責(zé)人:____________________電話:____________________

  依照有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,結(jié)合家庭居室裝飾裝修工程施工的特點(diǎn),雙方在平等、自愿、協(xié)商一致的基礎(chǔ)上,就發(fā)包人的家庭居室裝飾裝修工程的有關(guān)事宜,達(dá)成如下協(xié)議:

  第一條工程概況

  1.1工程地點(diǎn):____________________________________________________。

  1.2工程內(nèi)容及做法。

  1.3工程承包方式,雙方商定采取下列第__________種承包方式。

  承包人包工、包料;

  承包人包工、部分包料,發(fā)包人提供部分材料;

  承包人包工、發(fā)包人包料。

  1.4工程期限________________天,開(kāi)工日期_________年_______月_______日,竣工日期_________年_______月_______日;

  1.5合同價(jià)款:本合同工程造價(jià)為:_______________________元。

  第二條工程監(jiān)理

  若本工程實(shí)行工程監(jiān)理,發(fā)包人與監(jiān)理公司另行簽訂《工程監(jiān)理合同》,并將監(jiān)理工程師的姓名、單位、聯(lián)系方式及監(jiān)理工程師的職責(zé)等通知承包人。

  第三條施工圖紙

  雙方商定施工圖紙采取下列第_______種方式提供:

  發(fā)包人自行設(shè)計(jì)并提供施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份;

  發(fā)包人委托承包人設(shè)計(jì)施工圖紙,圖紙一式二份,發(fā)包人、承包人各一份,設(shè)計(jì)費(fèi)______________________元,由發(fā)包人支付。

  第四條發(fā)包人義務(wù)

  4.1開(kāi)工前_______天,為承包人入場(chǎng)施工創(chuàng)造條件。包括:搬清室內(nèi)家具、陳設(shè)或?qū)⑹覂?nèi)不易搬動(dòng)的家具、陳設(shè)歸堆、遮蓋,以不影響施工為原則;

  4.2提供施工期間的水源、電源;

  4.3負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)施工隊(duì)與鄰里之間的關(guān)系;

  4.4不拆動(dòng)室內(nèi)承重結(jié)構(gòu),如需拆改原建筑的非承重結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,負(fù)責(zé)到有關(guān)部門(mén)辦理相應(yīng)的審批手續(xù);

  4.5施工期間發(fā)包人仍需部分使用該居室的,負(fù)責(zé)做好施工現(xiàn)場(chǎng)的保衛(wèi)及消防等項(xiàng)工作;

  4.6參與工程質(zhì)量和施工進(jìn)度的監(jiān)督,負(fù)責(zé)材料進(jìn)場(chǎng)、竣工驗(yàn)收。

  第五條承包人義務(wù)

  5.1施工中嚴(yán)格執(zhí)行安全施工操作規(guī)范、防火規(guī)定、施工規(guī)范及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),按期保質(zhì)完成工程;

  5.2嚴(yán)格執(zhí)行本市有關(guān)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,不得擾民及污染環(huán)境;

  5.3保護(hù)好原居室室內(nèi)的家具和陳設(shè),保證居室內(nèi)上、下水管道的暢通;

  5.4保證施工現(xiàn)場(chǎng)的整潔,工程完工后負(fù)責(zé)清掃施工現(xiàn)場(chǎng)。

  第六條工程變更

  工程項(xiàng)目或施工方式如需變更,雙方應(yīng)協(xié)商一致,簽定書(shū)面變更協(xié)議,同時(shí)調(diào)整相關(guān)工程費(fèi)用及工期。

  第七條材料的提供

  7.1由發(fā)包人提供的材料、設(shè)備,發(fā)包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知承包人,雙方共同驗(yàn)收并辦理交接手續(xù);

  7.2由承包人提供的材料、設(shè)備,承包人應(yīng)在材料運(yùn)到施工現(xiàn)場(chǎng)前通知發(fā)包人,并接受發(fā)包人檢驗(yàn)。

  第八條工期延誤

  8.1對(duì)以下原因造成竣工日期延誤,經(jīng)發(fā)包人確認(rèn),工期相應(yīng)順延:工程量變化或設(shè)計(jì)變更:不可抗力;發(fā)包人同意工期順延的.其他情況。

  8.2因發(fā)包人未按合同約定完成其應(yīng)負(fù)責(zé)的工作而影響工期的,工期順延;因發(fā)包人提供的材料、設(shè)備質(zhì)量不合格而影響工程質(zhì)量的,返工費(fèi)用由發(fā)包人承擔(dān),工期順延。

  8.3發(fā)包人未按期支付工程款,合同工期相應(yīng)順延。

  8.4因承包人責(zé)任不能按期開(kāi)工或無(wú)故中途停工而影響工期的,工期不順延;因承包人原因造成工程質(zhì)量存在問(wèn)題的,返工費(fèi)用由承包人承擔(dān),工期不順延。

  第九條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)

  雙方約定本工程施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):_______________________________________________________________________________________________________________________。

  施工過(guò)程中雙方對(duì)工程質(zhì)量發(fā)生爭(zhēng)議,由_____________________________部門(mén)對(duì)工程質(zhì)量予以認(rèn)證,經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量不符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由承包人負(fù)責(zé),經(jīng)認(rèn)證工程質(zhì)量符合合同約定的標(biāo)準(zhǔn),認(rèn)證過(guò)程支出的相關(guān)費(fèi)用由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

  第十條工程驗(yàn)收和保修

  10.1雙方約定在施工過(guò)程中分下列幾個(gè)階段對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行驗(yàn)收:

  _______________________________________________________________;

  _______________________________________________________________;

  _______________________________________________________________。

  承包人應(yīng)提前二天通知發(fā)包人進(jìn)行驗(yàn)收,階段驗(yàn)收合格后應(yīng)填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。

  10.2工程竣工后,承包人應(yīng)通知發(fā)包人驗(yàn)收,發(fā)包人應(yīng)自接到驗(yàn)收通知后兩天內(nèi)組織驗(yàn)收,填寫(xiě)工程驗(yàn)收單。在工程款結(jié)清后,辦理移交手續(xù)。

  10.3本工程自驗(yàn)收合格雙方簽字之日起保修期為_(kāi)_________________________月。驗(yàn)收合格簽字后,填寫(xiě)工程保修單。

  第十一條工程款支付方式

  11.1雙方約定按下列第_______種方式支付工程款:合同生效后,發(fā)包人按下表中的約定直接向承包人支付工程款:支付次數(shù)支付時(shí)間支付金額

  第一次開(kāi)工前三日工程進(jìn)度過(guò)半雙方驗(yàn)收合格支付_______元

  第二次開(kāi)工前三日工程進(jìn)度過(guò)半雙方驗(yàn)收合格支付_______元

  第三次開(kāi)工前三日工程進(jìn)度過(guò)半雙方驗(yàn)收合格支付_______元

  工程進(jìn)度過(guò)半指:___________________________________________________________

  __________________________________________________________________________。

  其他支付方式:_______________________________________________________

  __________________________________________________________________________。

  11.2工程驗(yàn)收合格后,承包人應(yīng)向發(fā)包人提出工程結(jié)算,并將有關(guān)資料送交發(fā)包人。發(fā)包人接到資料后_______日內(nèi)如未有異議,即視為同意,雙方應(yīng)填寫(xiě)工程結(jié)算單并簽字,發(fā)包人應(yīng)在簽字時(shí)向承包人結(jié)清工程尾款。

  11.3工程款全部結(jié)清后,承包人應(yīng)向發(fā)包人開(kāi)具正式統(tǒng)一發(fā)票。

  第十二條違約責(zé)任

  12.1合同雙方當(dāng)事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國(guó)家法律、法規(guī)及有關(guān)政策規(guī)定,受到罰款或給雙方造成損失均由責(zé)任方承擔(dān)責(zé)任,并賠償給對(duì)方造成的經(jīng)濟(jì)損失。

  12.2未辦理驗(yàn)收手續(xù),發(fā)包人提前使用或擅自動(dòng)用工程成品而造成損失的,由發(fā)包人負(fù)責(zé)。

  12.3因一方原因,造成合同無(wú)法繼續(xù)履行時(shí),該方應(yīng)及時(shí)通知另一方,辦理合同終止手續(xù),并由責(zé)任方賠償對(duì)方相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)損失。

  12.4發(fā)包人未按期支付第二次工程款的,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金_______________元。

  12.5由于承包人原因,工程質(zhì)量達(dá)不到雙方約定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),承包人負(fù)責(zé)修理,工期不予順延。

  12.6由于承包人原因致使工期延誤,每延誤一天向?qū)Ψ街Ц哆`約金__________元。

  第十三條合同爭(zhēng)議的解決方式

  本合同在履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議,由當(dāng)事人雙方協(xié)商解決;也可由有關(guān)部門(mén)調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第_____________種方式解決:提交______________________________仲裁委員會(huì)仲裁;依法向人民法院提起訴訟。

  第十四條幾項(xiàng)具體規(guī)定

  14.1因工程施工而產(chǎn)生的垃圾,由承包人負(fù)責(zé)運(yùn)出施工現(xiàn)場(chǎng),并負(fù)責(zé)將垃圾運(yùn)到指定的地點(diǎn),發(fā)包人負(fù)責(zé)支付垃圾清運(yùn)費(fèi)用_____________________________元。

  14.2施工期間,甲方將外屋門(mén)鑰匙________把,交給乙方施工隊(duì)負(fù)責(zé)人________負(fù)責(zé)保管。工程竣工驗(yàn)收后,甲方負(fù)責(zé)提供新鎖_______把,由乙方當(dāng)場(chǎng)負(fù)責(zé)安裝交付使用。

  14.3施工期間,乙方每天的工作時(shí)間為:

  上午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;

  下午______點(diǎn)_______分至______點(diǎn)______分;

  第十五條其他約定事項(xiàng)__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

  第十六條附則

  16.1本合同經(jīng)雙方簽字后生效,合同履行完畢后終止。

  16.2本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。

  16.3本合同一式_____________________________份,雙方各執(zhí)_____________________________份,_____________________________部門(mén)_____________________________份。

  16.4合同附件為本合同的組成部分,與本合同具有同等法律效力。

裝飾工程合同書(shū)15

  甲方:

  乙方:

  簽約地:

  為了發(fā)揮甲、乙雙方各方的優(yōu)勢(shì),增強(qiáng)企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力,甲方(資質(zhì)方)經(jīng)與乙方(掛靠方)經(jīng)充分協(xié)商,就雙方合作事宜達(dá)成以下協(xié)議:

  一、合同標(biāo)的

  乙方承攬的____________________工程,屬于甲方經(jīng)營(yíng)資質(zhì)范圍,乙方以甲方名義及其提供的經(jīng)營(yíng)、資質(zhì)文件承攬施工,并接受甲方的行業(yè)指導(dǎo)意見(jiàn),甲方向乙方收取項(xiàng)目管理費(fèi)用。

  二、合作期限

  本合同項(xiàng)下合作期限為:自該工程施工合同簽署生效起至該工程履行完畢止。

  三、管理費(fèi)

  1、管理費(fèi)用為該工程施工合同所反映的總金額的____%計(jì)收。

  2、該管理費(fèi)用,若乙方從甲方賬面過(guò)賬的,甲方可以從到賬金額中扣除;或甲方開(kāi)具委托收款書(shū)由乙方收款時(shí),由乙方交付給甲方。

  3、若建設(shè)方支付的工程款轉(zhuǎn)入甲方帳戶的,在三日內(nèi)轉(zhuǎn)給乙方;涉及甲方開(kāi)出發(fā)票的,稅金由乙方承擔(dān);

  四、稅費(fèi)及權(quán)益

  1、凡由施工單位負(fù)責(zé)交納的稅費(fèi)等有關(guān)費(fèi)用,均由乙方負(fù)責(zé);

  2、需由甲方開(kāi)具發(fā)票的,稅金包括:營(yíng)業(yè)稅 %。

  3、除涉及甲方的稅金及管理費(fèi)外,工程所獲權(quán)益均屬乙方;

  五、經(jīng)營(yíng)管理

  1、甲方必須合法經(jīng)營(yíng),維護(hù)現(xiàn)行的商業(yè)信譽(yù),提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力,確保市場(chǎng)主體地位,確保并逐步提高相應(yīng)的資格、資質(zhì);不得干預(yù)乙方的經(jīng)營(yíng);

  2、甲方應(yīng)協(xié)助乙方辦理工程項(xiàng)目協(xié)議的簽訂、蓋章等相關(guān)手續(xù);

  3、乙方掛靠在甲方名下,在工程業(yè)務(wù)上自主經(jīng)營(yíng)、自負(fù)盈虧、獨(dú)立核算,嚴(yán)格執(zhí)行以甲方名義與建設(shè)方簽訂的項(xiàng)目協(xié)議并自覺(jué)維護(hù)雙方的信譽(yù),;

  4、合作期間,若乙方因承攬業(yè)務(wù)之需,需要招用、雇傭員工,由乙方自主決定;

  5、乙方須對(duì)自行招用的工人應(yīng)加強(qiáng)管理、教育,在上崗前必須接受各項(xiàng)培訓(xùn)和安全教育;

  6、乙方在施工過(guò)程中,要嚴(yán)抓工程質(zhì)量,若因乙方原因?qū)е鹿こ舔?yàn)收不合格的`,其責(zé)任由乙方自行處理、承擔(dān),與甲方無(wú)關(guān);工程結(jié)束后的質(zhì)量保修責(zé)任亦由乙方全部負(fù)責(zé);

  7、因業(yè)務(wù)上產(chǎn)生的糾紛(包括與建設(shè)方之間發(fā)生的糾紛),由乙方負(fù)責(zé)處理,責(zé)任亦由乙方承擔(dān);若因業(yè)務(wù)上的糾紛未能協(xié)調(diào)解決而在訴訟程序中解決的,甲方須配合乙方共同處理,甲方不承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任;

  六、施工安全

  1、乙方必須嚴(yán)格按照相關(guān)法律、法規(guī)、施工技術(shù)規(guī)范、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以及施工圖紙進(jìn)行施工,確保工程質(zhì)量,并盡到安全施工、文明施工等作為施工人應(yīng)盡的責(zé)任,避免安全事故的發(fā)生;

  2、在施工過(guò)程中,乙方的施工組織管理行為均由乙方獨(dú)立完成并完全負(fù)責(zé);

  七、違約責(zé)任和爭(zhēng)議的解決方式

  本合同項(xiàng)下的相關(guān)事宜,若出現(xiàn)爭(zhēng)議糾紛時(shí),雙方友好協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí),任何一方有權(quán)向其駐地人民法院起訴。

  八、其他

  1、本協(xié)議雙方簽名蓋章生效,相應(yīng)工程合同執(zhí)行完畢,本合同自動(dòng)終止。

  2、本協(xié)議一式四份,雙方各執(zhí)兩份。

  3、本協(xié)議未盡事宜雙方另行協(xié)商解決。

  甲方(章): 乙方(章):

  締約代理人: 締約代理人:

  日期: 日期:

  附:甲、乙雙方企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件

【裝飾工程合同書(shū)】相關(guān)文章:

裝飾工程合同書(shū)12-31

裝飾工程實(shí)習(xí)日記12-01

建筑裝飾工程實(shí)習(xí)總結(jié)04-30

建筑裝飾工程實(shí)習(xí)日記01-02

建筑裝飾工程實(shí)習(xí)報(bào)告01-16

工程工程合同書(shū)01-09

建筑裝飾工程專業(yè)實(shí)習(xí)總結(jié)02-13

裝飾工程公司廣告語(yǔ)12-28

關(guān)于2017裝飾工程畢業(yè)的實(shí)習(xí)報(bào)告02-14

建筑裝飾工程技術(shù)就業(yè)前景12-27