水電工施工合同
隨著人們法律意識的加強,合同的類型越來越多,合同是企業(yè)發(fā)展中一個非常重要的因素。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編為大家收集的水電工施工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
水電工施工合同1
甲方:湖北建昊建筑工程有限公司(趙治彥)
乙方:
甲方在十堰市張灣區(qū)漢江街辦河南路承建的賓豪房地產(chǎn)公司住宅樓工程,經(jīng)雙方在友好、公平、公正、自愿、誠信、互惠互利的原則下,充分協(xié)商后甲方同意將該工程的模板部分以單包工的形式承包給乙方施工,為保安全、保質(zhì)量、保工期完成該工程的施工任務,特訂立如下協(xié)議,望雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況和承包內(nèi)容:
1、工程名稱:豪房地產(chǎn)公司住宅樓工程,總建筑面積約5000平方米,工程層數(shù)為12層,地下1層,地上11層,基礎形式為孔樁,框剪結構,梁板全現(xiàn)澆。
2、工程承包內(nèi)容::豪房地產(chǎn)公司住宅樓圖紙范圍內(nèi),包括木材、模板進場卸車、加工、制作、安裝、拆除、整理、碼堆等一切與模板有直接關聯(lián)的工作內(nèi)容,梁板現(xiàn)澆模板接縫處粘貼膠帶,所有梁板現(xiàn)澆全部采用鋼支撐。
二、工程質(zhì)量:該工程為合格工程,乙方在施工中應按規(guī)范和技術質(zhì)量要求嚴格按圖紙施工,保證控制好標高及軸線,不跑模、不漏漿、水平平整,短支剪力墻、框架柱垂直方正,每次模板驗收一次性驗收 1
過關,服從各有關部門管理和監(jiān)督。
三、安全:乙方必須服從甲方、監(jiān)理等參建單位的安全管理,保證人身、他人及機具的安全,若乙方違章操作,不聽勸阻,不服從安全管理,發(fā)現(xiàn)一次罰款20xx元,若出現(xiàn)安全事故,全部由乙方負責。
四、工期:該工程主體工期為200天,乙方必須配合土建、鋼筋班組在 年 月 日前完成所有模板工程,否則每拖一天罰款500元,中途若出現(xiàn)影響其他工種施工現(xiàn)象,每出現(xiàn)一次罰款500元。
五、工程造價:該工程總面積為約5000平方米,模板分項承包單價按建筑面積每平方米79元,總價約為 萬元,竣工后以加層的實際面積計算為準。
六、付款方式:該工程在3層以下暫不付款,自6層起每完成3層付3層的90%,主體竣工驗收后10內(nèi)付到總價的80%,剩余20%在工程竣工驗收后3個月內(nèi)付清。
七、甲方的責任和義務:
1、負責各種材料按時進場,不得影響乙方施工。
2、負責施工技術的指導工作,并作到提前交底和技術指導。
3、負責外協(xié)工作,包括對建設方和有關業(yè)務部門的接待等。
4、負責資金到位,保證按協(xié)議支付工程款。
5、提供塔吊的使用。
6、提供模板隔離劑或廢機油。
八、乙方責任:
1、按甲方要求和技術規(guī)范施工,若因操作不當造成的質(zhì)量問題
和返工,乙方按直接損失100%賠償。
2、文明施工,保證施工現(xiàn)場場清料凈,材料堆放有序,機具干凈。
3、負責模板安裝鋼支撐所用的鋼管、扣件、頂絲頭等,費用已含在承包單價內(nèi)。
4、負責自用部分設備、工具、用具及小型材料的購買,包括電鋸、電刨、釘子、鐵絲、卡頭(步步緊)、勾槍、膠帶、錘、撬棍、安全帽、安全繩、混凝土墻用的'對拉螺桿等,除方木、模板以外的所有輔助材料。
5、教育工人在施工中不得以任何借口與開發(fā)商、監(jiān)理和有關業(yè)務部門人員發(fā)生爭吵:同事之間互相關心和幫助,不得在施工場大吵大鬧、打架斗毆等不良現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。
6、發(fā)現(xiàn)偷盜直接扭送公安機關。
7、不得在工地自己燒水、做飯。
8、不得浪費材料,施工中量體下料,減少鋸、補現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)亂鋸、亂裁、堆放無序現(xiàn)象,發(fā)現(xiàn)一次罰款500元。
9、施工中不得轉(zhuǎn)包,乙方本人必須長期在現(xiàn)場管理施工,一旦發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包,甲方將取消乙方的承包資格,并對乙方施工的工程量不計算工程款。
10、搞好工序合作,配合鋼筋、土建等工序工作,保證不拖延對方工期,不損壞它項成品、半成品,若發(fā)現(xiàn)一次配合不良現(xiàn)象,罰款500元。
11、若乙方中途退場,甲方將取消乙方承包資格,并對乙方施工的工程量不計算工程款。
九、簽訂合同時乙方必須交履約保證金5000元,中途未出現(xiàn)違約現(xiàn)象,主體竣工后,立即退還乙方。
十、本合同雙方約定的價格,以充分考慮到各種因素,施工過程中,乙方不得提出任何附加條件。
十一、本合同一式三份,甲乙雙方各執(zhí)一份、項目部留存一份。自簽訂之日起生效。工程款付清后,自動終止。本合同中未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方: 乙方:
聯(lián)系方式: 聯(lián)系方式:
時間: 時間:
水電工施工合同2
甲方(發(fā)包方):______身份證號:______
乙方(承包方):______身份證號:______
依照《中華人民共和國民法典》和《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿、公平、誠實和信用的原則,雙方就陜西____公司廠區(qū)規(guī)劃新建工程水電安裝分部工程施工事項協(xié)商一致,訂立本施工合同,供雙方在施工過程中嚴格遵守:
第一條、工程概況:
1、工程名稱:_______________
2、工程地點:________________
第二條、承包范圍:本設計圖中主體結構需安裝給排水、強電、暖氣洞孔預留預埋與安裝工作。
上述內(nèi)容包括人工費、工具費、機械費、零星用鐵絲鐵釘費、勞保(手套、安全帽等)等。
第三條、承包具體工作內(nèi)容:乙方承包各項內(nèi)容均包括,熟悉施工圖紙,室內(nèi)水、強電、暖氣安裝工程。
第四條、承包方式:包工、包料。
第五條、承包合同工期:總?cè)諝v天數(shù)跟隨模板及泥工工期。
5.1開工日期:甲方提前2天通知乙方進場。
第六條、施工質(zhì)量:______乙方嚴格按照施工圖紙標注的水電暖設施定位、技術規(guī)范、安全操作規(guī)程進行施工,按現(xiàn)行施工驗收規(guī)范進行驗收合格。材料等級標準:______按非國標等級標準執(zhí)行。(PVC管、銅線)
第七條、工程量計算方式及承包價款:______
按建筑面積計算規(guī)則計算水電暖工程量套工程價款,按建筑面積每平方米(大寫) _____元整( _____元/M2),總面積______M2,合計工程款(大寫) (¥ _____元)。
第八條、工程付款辦法:______甲方按第七條價款計算于乙方進場時預付乙方10%的工程款,在施工過程中甲方根據(jù)乙方實際完成的工程量,于乙方完成±0之后按第七條價款計算預付乙方40%的工程款,主體完工后按第七條價款計算預付乙方40%的'工程款,待工程竣工驗收合格后按第七條價款計算預付乙方7%的工程款,剩余的3%作為維保金,待工程完工交付使用一年后一次性付清余下款項。
第九條、雙方權利和義務:______
9.1甲方提前2天通知乙方進場,進場前乙方對其施工人員必須進行安全教育、文明施工、施工技術交底、進度計劃等交底。具體施工作業(yè)中必須設立安全標志、佩戴安全帽,以確保安全、文明施工。
9.2乙方必須有一定操作技術水平,保證施工現(xiàn)場施工人數(shù)并保持施工人員的相對穩(wěn)定使工程順利進行。乙方不得使用未滿18周歲的人員、不得帶小孩進入施工工地。
9.3文明施工:______乙方必須做好文明施工。
第十條、違約:______雙方均應嚴格遵守《中華人民共和國民法典》及本合同條款所規(guī)定全部內(nèi)容,如合同簽訂后,乙方未造成工程施工錯誤,甲方提出退場,甲方應支付給乙方所有損失。乙方自行退場,即自行放棄全部工程款并支付甲方損失。
第十一條、爭議:______履行合同中若甲、乙雙方發(fā)生爭議,雙方應本著實事求是的態(tài)度協(xié)商解決,協(xié)商不成時,可向工程所在地人民法院起訴。
第十二條、其它:______本合同未盡事宜,雙方可經(jīng)過協(xié)商另行補充。
第十三條、合同管理:______本合同一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具有同等效力。合同經(jīng)雙方簽字或按手印后即發(fā)生法律效力,至工程完成,結清工程款后失效。
甲方:______乙方:______
(蓋章):______ (蓋章):______
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
水電工施工合同3
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》和相關規(guī)定,結合本工程的具體情況,本著平等互利、相結合的原則,甲乙雙方經(jīng)過協(xié)商,達成以下合同條款,共同遵守執(zhí)行。
第一條、工程概況和承包方式:
1、工程名稱
2、工程地點:
3、工程承包范圍:
3.1、依據(jù)甲方提供的圖紙、設計變更及會審紀要顯示的全部主體工程。乙方不得以任何理由對圖紙所示內(nèi)容甩項,如有發(fā)生將按市場價格的三倍扣除乙方工程款。
3.2、乙方按照要求自備以下機具、工具、輔材:
3.2.1、包含施工圖及設計變更范圍內(nèi)的所有工作內(nèi)容 ,乙方按照圖紙計算材料用量單,上報甲方采購、做到活完料盡場地清
(1)給水系統(tǒng)預埋及安裝;
(2)排水系統(tǒng)預埋及安裝;
(3)給水設備安裝及調(diào)試;
。4)采暖系統(tǒng)預埋、安裝(地暖除外);
(5)照明系統(tǒng)線路設備及開關預埋及安裝;
。6)避雷、接地系統(tǒng)的安裝;
。7)消防水電系統(tǒng)的預埋及安裝;
。8)電視、電話、網(wǎng)絡、安防智能化等弱電系統(tǒng)的線路預埋,保證暢通。
。9)包括施工現(xiàn)場、辦公區(qū)、生活區(qū)的臨水、臨電安裝及維修。
3.2.2、承包內(nèi)容:水、電系統(tǒng)所有管線安裝出散水距離均按1500mm施工,承包范圍內(nèi)的管線防銹防腐、保溫;所有預留洞及套管的留設及封堵,管井清理、管道及箱體的預留預埋、相關實驗調(diào)試(包括配合外網(wǎng)施工單位完成系統(tǒng)綜合調(diào)試驗收),設備設施的就位與安裝調(diào)試,弱電預埋管路應帶鐵絲并保證暢通。乙方自行配備電焊機、水鉆、電錘、套絲機、手提切割機等機械設備(甲方不提供給乙方使用工具)。
3.2.3乙方負責驗收鋼筋前頂板的清理,必須有專業(yè)人員把現(xiàn)場清掃干凈,方可交給下一班組,如有垃圾未及時清理影響下班組施工,公司將派專人清掃。按每天每人三個工日計算,按計時工 150 元/天(含管理費一個工日),由此產(chǎn)生的費用從乙方工程款中扣除。 主體結束以后的清理;如到時未按合同要求去做。甲方將直接派人,每一個工日按三個計算(含管理費一個工日)。在竣工結算時此費用從乙方中工程款扣除。
3.2.4上工地必須戴安全帽,外邊操作系好安全帶,發(fā)現(xiàn)一次不戴安全帶、安全帽者罰款50元,從工程款扣除。
3.2.5乙方無條件服從公司和甲方的管理,按圖紙施工;不得甩項如有甩項將按市場價格的3倍扣除乙方。
3.2.6允許偏差按規(guī)范,若偏差超出規(guī)范以上驗收過不去的,每次罰200元,立刻派人處理,情節(jié)嚴重者的甲方造成的一切損失由乙方全面負責。
3.2.7 乙方進場工人必須是熟練的技術工,服從公司和甲方管理人員的安排。工作中任勞任怨,因無故頂撞甲方公司管理人員的,發(fā)現(xiàn)一次處罰300元,情節(jié)嚴重將對該班組處罰500—1000元。情節(jié)嚴重者送公安機關處理。
第二條、承包方式:本工程實行包人工、包工期,包安全、包質(zhì)量、包交工 。
第三條 、施工進度、質(zhì)量及文明施工
1、 嚴格按甲方所提供的施工進度計劃施工,保證在月達到主體節(jié)頂 。(注:因材料、停電、天氣等原因造成的主體不能按期完成,、工期可順延)。
質(zhì)量達到優(yōu)良工程等級標準嚴格按施工圖紙會審紀要及設計變更及現(xiàn)行國家技術規(guī)范、工程驗收標準執(zhí)行。
2、由于乙方人員不足和其他原因造成工期延慢,每拖一天罰款3000元。
3、施工人員施工期間必須按照建筑安全操作規(guī)范及工地的規(guī)章制度進行施工,
若違章操作、野蠻施工出現(xiàn)工傷事故由乙方承擔一切經(jīng)濟損失。
4、由于乙方在施工中,工程質(zhì)量差,進度達不到要求,現(xiàn)場文明施工做不到,甲方有權利令其退場,甲方按乙方完成工程量的50%給于結算。余款作為賠償費用。對于監(jiān)理,業(yè)主的罰款公司將加倍處罰。
第四條 勞動紀律:
A、 乙方除嚴格遵守總承包單位針對本工程制度的有關規(guī)章制度外,由下列情形之一的,將根據(jù)情節(jié)輕重,給于清退出場、不予結算或按已完工程結算50%的處理。
1、造成重大安全質(zhì)量事故的。
2、不能按合同約定履行合同,人員少,質(zhì)量次,進度不能保證的。
3、無故停工,中途退場的。
4、不服從甲方管理人員指揮,頂撞、侮辱、謾罵、毆打甲方管理人員的.。
5、群眾賭博、打架斗毆(含內(nèi)部)、喝酒鬧事和有盜竊行為的。
五、合同價款:
1、甲方按建筑面積每平方米工費、管理費和利潤的總價(此價格在施工中不在增加),竣工以實際建筑面積結算。 在施工期間因乙方存在的問題有乙方自行搞定監(jiān)理。
六、付款辦法及結算方式:
6.1本工程無工程預付款,付款進度與業(yè)主付款同步,工程進度款支付按照施工進度的計劃每月20日前由施工隊填報本月完成工程量,經(jīng)項目負責人審核后,報項目部結算室進行統(tǒng)一上報,每月根據(jù)業(yè)主付款情況按一定比例支付乙方當月工程量款,主體結構完成支付已完工程量的60%,工程竣工驗收合格后支付已完工程量的90%,工程移交給甲方并完成竣工結算審核后30日內(nèi)付至結算總款的95%,留5%作為質(zhì)量保修金,工程保修期滿30日內(nèi)付清余款,工程保修期二年。
6.2承包方應具有一定墊資能力,不得強行索要工程款。
七、工程質(zhì)量等級:合格,(主體工程為優(yōu)質(zhì)結構)
八、雙方責任和義務:
1、甲方責任和義務
(1)、乙方自己復印一套完整的施工圖紙(施工圖紙、圖紙會審、變更、技術交底找甲方領取,復印后及時上交)。如有變更圖紙、技術交底,應在第一時間內(nèi)通知乙方。
(2)、甲方負責施工現(xiàn)場的各項管理工作,給乙方創(chuàng)造一個良好的施工環(huán)境,并對工程質(zhì)量嚴格把關,對不合格工程勒令限期整改。
(3)、保證原材料及時無誤地供應到現(xiàn)場。
(4)、甲方派生產(chǎn)經(jīng)理一名、技術員一名,復驗核查上報監(jiān)理。
2、乙方責任和義務:
(1)、乙方施工必須接受甲方審驗,對所屬人員進行施工安全、遵紀守法、遵守甲方的各種管理制度的教育。參加本工程施工的技術人員(工長、施工技術員、質(zhì)檢員、安全員、取樣員以及特種工、操作人員、架子工、電焊工、電工、等)都必須證件齊全持證上崗。施工人員進場十日內(nèi),乙方及時向甲方或公司報施工管理人員、特種工人員和職工花名冊、并辦理務工許可證、臨時戶口暫住證,并承擔由此引起的罰款。
(2)、乙方組建一支過硬的項目管理人員。乙方代表及工種專業(yè)負責人必須在現(xiàn)場跟班作業(yè),離開工地時應向甲方負責人請假,并另行安排人員負責工地工作。
(3)、乙方應根據(jù)甲方在工期、質(zhì)量、安全、文明施工等要求,組織勞動力。農(nóng)忙季節(jié)施工人員不低于正常施工的80%以上,保證連續(xù)施工不影響正常工期。如乙方原因每延誤一天罰款 200 元。
(4)、因乙方原因造成的工程質(zhì)量、進度、安全問題由乙方承擔全部責任,包括上級主管部門、業(yè)主及監(jiān)理工程師開具的質(zhì)量、進度、安全處罰單。
(5)、乙方應嚴格執(zhí)行施工組織設計編制的施工進度計劃和根據(jù)工程施工實際情況編制的月進度計劃、周進度計劃,若因乙方原因造成的工期延誤,由乙方承擔全部責任。
九、本合同書有效期:
本合同雙方簽字蓋章后生效,在乙方完成合同書內(nèi)的工作內(nèi)容工程款付清后即截止。本合同書條款項目部必須嚴格執(zhí)行。
十、本合同未盡事宜,雙方另行協(xié)商,協(xié)商條款與本合同共享法律效力。 本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
水電工施工合同4
甲方:
乙方: **水電工程局有限責任公司
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》,xx州水務局 將xx結古鎮(zhèn)禪古新村0.4kv~10kv線路工程承包給xx水電工程局有限責任公司施工,為保證該工程按期、保質(zhì)完成,明確雙方職責,經(jīng)協(xié)商,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況:0.4kv~10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝
一、工程名稱: xx水利配套基礎設施(供電)工程
二、工程內(nèi)容: 0.4kv~10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝工程
三、工程地點:xx
四、設計單位:xx
五、工 期: 20xx年 月 日至20xx年 月 日
五、質(zhì)量標準:按電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程執(zhí)行,符合設計及規(guī)范標準
六 、合同價款(工程總造價):工程施工費用總造價暫定
。ǎ )萬元人民幣,工程竣工后以工程竣工決算為準,甲方需要增加的項目部分以設計變更為準。
第二條 合同使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同語言:漢語
二、適用法律:國家法律、法規(guī)以及工程所在地地方法規(guī)。
三 適應標準、規(guī)范:建筑工程質(zhì)量評定驗收標準及國家電力工程質(zhì)量驗評標準。
第三條 甲乙方駐工地代表
一 、甲方項目負責人:
二 、乙方項目負責人:
三 、工程甲方代表 : 負責施工全過程工程質(zhì)量檢查。
四 、監(jiān)理工程師代表:
第四條 甲方工作
一、施工場地具備開工條件和完成相應土地政策性劃撥,給施工單位提供施工的便利條件。
二、甲方負責組織相關部門,對工程實施監(jiān)督,對質(zhì)量不合格工程,有權責令乙方返工,直至合格為止。
三、開、竣工時間由甲方確定。
四、負責向乙方提供工程施工圖及施工變更單,組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審,技術交底。
五、甲方可向施工項目部在本地區(qū)提供生活費和材料及機械使用費。
第五條 乙方工作
一 按照國家電力工程質(zhì)量驗評標準,擔負xx結古鎮(zhèn)禪古新村建設0.4kv~10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝 施工任務。
二 與甲方簽定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人員對所有施工工程的質(zhì)量檢查監(jiān)督。
三 在工程施工前,必須向甲方申報開工報告,報告經(jīng)甲方同意后,方可進行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申請,配合甲方做好工程竣工驗收工作。
四 對甲方檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程,乙方必須無條件返工,確保工程質(zhì)量達到合同約定的驗收標準。
五 提供施工的工程進度計劃。
六 遵守地方政府及有關部門對施工場地交通管理規(guī)定和其它施工單位的相互配合。
七 已經(jīng)竣工的工程未交付甲方之前,由乙方負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生損失的,乙方應自費修復。
八 做好施工現(xiàn)場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。
九 保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定,交工前清理現(xiàn)場符合要求。
十 積極配合甲方的'工作,承擔相應的重建保電工作。
第六條 工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量等級:按電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程執(zhí)行。乙方如達不到約定條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直至符合約定條件,因乙方原因達不到約定條件的,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件的,乙方承擔違約責任。
二、質(zhì)量評定部門:由甲方確定。
第七條 驗收和重新檢驗
一 甲方根據(jù)乙方的申請,組織青海xx電力公司生技部、供電所對工程進行竣工驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理,乙方承擔因自身原因?qū)е路倒、修改等費用,處理合格后甲方重新組織人員驗收,直至符合質(zhì)量要求。
二 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及甲方代表發(fā)出的施工指令,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,并承擔由此發(fā)生的相關費用,甲方實施檢查檢驗不得影響乙方正常的施工進行。
第八條 工程預付款
本工程開工前預付工程款造價的30℅。
第九條 工程款支付
一 工程款支付方式:轉(zhuǎn)賬或支票
二 工程款支付金額和時間:按工程進度支付工程款。
第十條 竣工決算
一 竣工日期為乙方送交竣工報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
二 乙方在工程竣工驗收合格后向甲方提交決算報告。
第十一條 保修條款
一 保修內(nèi)容、范圍:乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質(zhì)量證明文件。
二 保修期限:一年,自工程驗收合格并交付使用之日起計算。
第十一條 爭議
因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,有爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,有xx州仲裁委員會仲裁。
第十二條 安全施工
在工程施工中,乙方確保工程施工科學、安全,因乙方原因造成的工程質(zhì)量、財產(chǎn)損失和人身傷害,由乙方承擔責任,甲方概不負責;由于乙方施工原因造成他人財產(chǎn)、人身損害的由乙方承擔賠償責任。
第十三條 合同的生效和份數(shù)
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式六份,具有同等法律效力,甲乙雙方各執(zhí)兩份,由雙方各自分送相關部門。
第十四條 附加條款
合同條款中未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:xx州水務局 乙方: xx水利水電工程局
有限責任公司
負責人: 負責人:
法人代表: 法人代表:
開戶行:
賬 號:
年 月 日 年 月 日
水電工施工合同5
發(fā)包方(甲方):__________
承接方(乙方):__________
本合同明確雙方的權利和義務,經(jīng)甲乙雙方按照合法、公平、平等自愿、協(xié)商一致、誠實信用的原則訂立本合同。本合同依法訂立即具有法律約束力,雙方必須嚴格履行本合同規(guī)定的義務。
一、施工地點:__________
二、施工內(nèi)容及質(zhì)量要求:__________
進場人數(shù)每天不少于_____人。與_____年_____月_____日進場施工。
價格:按投影面積計算,每平方__________元
1、零時用電布置,鐵管布線,強弱電布置(照明,空調(diào),音響,監(jiān)控,點鐘,電視)給水管PPR,排水管PVC,開孔但不封孔。
2、燈具潔具安裝。
三、甲方責任和義務:
1.負責與被施工單位、業(yè)主、監(jiān)理的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。
2.派住現(xiàn)場管理員,監(jiān)督乙方施工質(zhì)量、現(xiàn)場管理、原材料使用。
3.協(xié)助乙方辦理進場手續(xù)。
4.保障施工現(xiàn)場的用水用電及照明設備。
5.協(xié)調(diào)施工用料的'運輸及配送。
6.乙方在施工完成三個月以內(nèi)甲方付清乙方施工工費80%,剩余20%待驗收合格后全部付完。
四、乙方責任和義務:
1.乙方按時上下工,上下工在路上騎車或開車安全自己負責。
2.施工所需工具由乙方自己提供。
3.乙方在施工過程中,必須制定出嚴密的安全防范措施,消除事故隱患,加強對人員駐地、施工現(xiàn)場的安全管理。確保人員、設備、物資、工程的安全,承擔因管理不善、防護設施不全以及違章操作等原因造成進入現(xiàn)場的施工人員、非施工人員傷亡事故責任及費用。事故均由乙方自行負責處理并承擔費用,甲方不承擔任何費用及連帶責任。
4.4.乙方需按甲方施工內(nèi)容及質(zhì)量要求去做,如沒按甲方要求施工產(chǎn)生的后果由乙方承擔。
5.乙方在施工過程中不能做有損甲方公司形象的事,不能與客戶談論施工相關事情,如果對甲方造成損失需向甲方提供經(jīng)濟賠償。
6.乙方需按甲方規(guī)定的工期完成施工,如沒有按工期完成,造成的經(jīng)濟損失由乙方負責。
7.乙方不從現(xiàn)場帶走任何甲方或業(yè)主提供的材料,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),人贓并獲,罰款一萬元,并且扭送公安機關。
五、本合同一經(jīng)簽約,甲乙雙方嚴格按照以上條款履行自己的責任和義務,如有違約所發(fā)生的后果違約方自己承擔。
六、本合同的生效
1、本合同經(jīng)甲方法定代表人或者授權代理人及乙方簽字,并加蓋甲方公章或乙方指紋印后生效。
2、本合同一式二份,具有同等法律效力,甲乙方雙方各執(zhí)一份,雙方應妥善保管。
甲方(簽字蓋章):__________
_____年_____月_____日
乙方(簽字指模):__________
_____年_____月_____日
水電工施工合同6
甲方:_________________
乙方:_________________
質(zhì)量是生命,安全出效益。為確保該工程按時按質(zhì)竣工驗收,現(xiàn)將該工程所有水電安裝作業(yè)承包給乙方,特定如下合同:_________________
一承包方法:_________________1承包形式:_________________單包,即包工不包料。2工作量:_________________工程上的水電安裝;臨時設施上包括:_________________辦公室、門衛(wèi)、倉庫、宿舍等的照明、插座等用電的接線、敷設。文明設施配套上:_________________材料歸堆、材料進退場裝卸、現(xiàn)場文明清理等都屬乙方工程承包范圍。
3承包價格,按國家招標建筑平方每平方米元。按圖紙設計和甲方要求,不論中途是否變更,一次性包定。
二工程進度:_________________按甲方及業(yè)主要求,總工期天,基礎、主體階段跟著土建進度走,敷線盒、燈座、穿線、安裝開關等必須按甲方制定的生產(chǎn)小段進度計劃如數(shù)完成,乙方如完不成生產(chǎn)任務,甲方有權采取小段罰款進行制約。
三工程質(zhì)量:_________________項目部對該工程質(zhì)量管理目標——一次性驗收合格,爭創(chuàng)優(yōu)質(zhì)主體。乙方必須熟悉圖紙、按圖紙施工精選技術力量過硬、素質(zhì)高的施工隊伍,保證正常的使用功能,使業(yè)主、甲方滿意,確?⒐を炇枕樌麍A滿。
四安全:_________________必須保證施工安全,杜絕任何大小事故。乙方必須配備安全員,安全帽由各工種自備,但乙方需購置符合國家安監(jiān)合格產(chǎn)品,對職工要簽定好安全合同,分項工程要有安全技術交底,服從現(xiàn)場安全管理,發(fā)現(xiàn)隱患及時匯報,所有施工中的'安全由乙方(承包人)負責,甲方不承擔任何責任。
五甲方負責一定的照明用電費用,其他超出的用電費用由乙方自理。
六文明衛(wèi)生1現(xiàn)場每天保持整潔,講文明、講衛(wèi)生,工種間互相協(xié)調(diào)、配合、不爭不吵,給業(yè)主和監(jiān)理留下好印象。材料進場堆放整齊、垃圾歸堆,材料每天做到工完場清、不浪費,發(fā)現(xiàn)浪費加倍罰款。2職工宿舍生活區(qū):_________________宿舍內(nèi)被褥、衣物疊放整齊,并經(jīng)常拿到太陽底下晾曬起到殺菌、消毒作用;廁所、水溝等要經(jīng)常用水沖洗;地面要每天打掃、清理,班組內(nèi)宿舍班組人員輪流值日,宿舍外的班組之間輪流值日,垃圾應運至指定堆放地點;剩余飯菜禁止亂倒,應倒入指定的桶內(nèi);不隨地大小便、不說臟話、不交頭接耳、不酗酒、不成幫結派、打架斗毆、不賭博、不看色情錄像和書籍;服從門衛(wèi)管理,遵守進出時間;語言文明,不酒后鬧事,班組和職工之間一定要簽定好職工治安責任制合同。
七罰款制度施工不帶安全帽罰款50元/人次;帽帶不扣罰款20元/人次;赤膊穿拖鞋施工罰款50元/人次;懸空拋物罰款100元/人次;井字架吊籃乘人罰款100元/人次;宿舍內(nèi)私拉電線罰款50元/次;燒電熱水器、電炒鍋、電爐罰款50元,并沒收;點白日燈罰款20元,酗酒鬧事、打架斗毆出現(xiàn)一次處以200-500元的罰款,除追究其責任外,情節(jié)嚴重的交當?shù)貓?zhí)法部門處理;亂倒剩余飯菜罰款20元;在新建樓內(nèi)大便罰款100元;不服從現(xiàn)場管理、指出問題而不及時整改者罰款100元。
八合同期內(nèi)乙方必須信守合同。如乙方在施工中質(zhì)量和進度等達不到業(yè)主和甲方的要求,甲方有權中途更換承包人和采取其他制約措施;如乙方無理終止合同、合同期內(nèi)自己退場或未解除合同前退場,承包金額將永久拒絕支付。
九由甲方負責一定的用電費用(30度/月),超過規(guī)定用電量,由乙方自己負責。
十付款方式平時按工程進度預付生活費,每人、每月不超過400元,其余到竣工驗收后按總承包金付足70%,余30%在竣工驗收后一年內(nèi)付清。
十一此合同一式三份,雙方簽字后生效,各執(zhí)一份為憑,存檔一份,并作為甲乙雙方當事人法律依據(jù)。
甲方:_________________乙方:_________________
日期:_________________
水電工施工合同7
甲方:(以下簡稱甲方)___________
乙方:(以下簡稱乙方)___________
根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑工程承包合同條例》的有關精神,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商,甲方同意將工程承包給乙方,為明確雙方權力與義務,特簽訂如下協(xié)議條款,供雙方共同遵守。
一、工程名稱:地點:___________。
二、承包方式___________。
三、甲方責任
甲方在通知乙方進場時,施工場地應具備三通一平等開工條件。
甲方應按合同付款方式及時支付乙方工程款,若甲方不按合同約定支付工程款,導致施工無法進行,乙方可停止施工,由甲方承擔已完工程損失和乙方所有經(jīng)濟損失。
四、乙方責任.乙方應按照合同約定工期內(nèi)施工完畢,并符合驗收要求。
建筑工程申請認證!財富值雙倍檢索優(yōu)先專屬展現(xiàn)同行交流
因乙方原因造成工程質(zhì)量問題和工期延誤,由乙方承擔責任:質(zhì)量問題由乙方維修解決至合格,延誤期每日罰款元。
五、工程質(zhì)量、安全及保修
乙方應按照圖紙精心施工,工程質(zhì)量符合驗收標準。
凡因乙方原因造成的安全事故均由乙方負責。
甲方不承擔任何責任。
工程竣工驗收后,乙方對施工的工程質(zhì)量負責保修一年。
六、爭議及解決辦法未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。
和解、調(diào)解不成的`,按以下方式解決爭議:第一種解決方式:雙方達成仲裁協(xié)議,向約定的仲裁委員會申請仲裁;第二種解決方式:向有管轄權的人民法院起訴。
七、本合同一式三份,甲方一份,乙方兩份,雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章)___________乙方(蓋章)___________
法定代表人:___________法定代表人:___________
開戶行:___________戶名:___________賬號:___________
_____年_____月_____日
水電工施工合同8
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》,____州水務局 將____結古鎮(zhèn)禪古新村0.4kv~10kv線路工程承包給____水電工程局有限責任公司施工,為保證該工程按期、保質(zhì)完成,明確雙方職責,經(jīng)協(xié)商,雙方達成如下協(xié)議。
第一條 工程概況:0.4kv~10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝
一、工程名稱: ____水利配套基礎設施(供電)工程
二、工程內(nèi)容: 0.4kv~10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝工程
三、工程地點:
四、設計單位:
五、工 期: 年 月 日至 年 月 日
五、質(zhì)量標準:按電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程執(zhí)行,符合設計及規(guī)范標準
六 、合同價款(工程總造價):工程施工費用總造價暫定 (¥ )萬元人民幣,工程竣工后以工程竣工決算為準,甲方需要增加的項目部分以設計變更為準。
第二條 合同使用的語言文字、標準和適用法律
一、合同語言:漢語
二、適用法律:國家法律、法規(guī)以及工程所在地地方法規(guī)。
三 適應標準、規(guī)范:建筑工程質(zhì)量評定驗收標準及國家電力工程質(zhì)量驗評標準。
第三條 甲乙方駐工地代表
一 、甲方項目負責人:
二 、乙方項目負責人:
三 、工程甲方代表 : 負責施工全過程工程質(zhì)量檢查。
四 、監(jiān)理工程師代表:
第四條 甲方工作
一、施工場地具備開工條件和完成相應土地政策性劃撥,給施工單位提供施工的便利條件。
二、甲方負責組織相關部門,對工程實施監(jiān)督,對質(zhì)量不合格工程,有權責令乙方返工,直至合格為止。
三、開、竣工時間由甲方確定。
四、負責向乙方提供工程施工圖及施工變更單,組織設計部門及乙方對工程施工圖進行施工前會審,技術交底。
五、甲方可向施工項目部在本地區(qū)提供生活費和材料及機械使用費。
第五條 乙方工作
一 按照國家電力工程質(zhì)量驗評標準,擔負____結古鎮(zhèn)禪古新村建設0.4kv~10kv線路工程、變臺安裝及下戶線路安裝 施工任務。
二 與甲方簽定工程施工合同和安全合同,并接受甲方管理人員對所有施工工程的質(zhì)量檢查監(jiān)督。
三 在工程施工前,必須向甲方申報開工報告,報告經(jīng)甲方同意后,方可進行工程施工。工程竣工后,向甲方提出竣工申請,配合甲方做好工程竣工驗收工作。
四 對甲方檢查中發(fā)現(xiàn)的不合格工程,乙方必須無條件返工,確保工程質(zhì)量達到合同約定的驗收標準。
五 提供施工的工程進度計劃。
六 遵守地方政府及有關部門對施工場地交通管理規(guī)定和其它施工單位的相互配合。
七 已經(jīng)竣工的工程未交付甲方之前,由乙方負責已完工程的成品保護工作,保護期間發(fā)生損失的,乙方應自費修復。
八 做好施工現(xiàn)場地下管線及鄰近建筑物的保護工作。
九 保證施工現(xiàn)場清潔符合有關規(guī)定,交工前清理現(xiàn)場符合要求。
十 積極配合甲方的`工作,承擔相應的重建保電工作。
第六條 工程質(zhì)量
一、工程質(zhì)量等級:按電力行業(yè)優(yōu)質(zhì)工程執(zhí)行。乙方如達不到約定條件的部分,甲方代表一經(jīng)發(fā)現(xiàn),可要求乙方返工,乙方應按甲方代表要求的時間返工,直至符合約定條件,因乙方原因達不到約定條件的,由乙方承擔返工費用,工期不予順延。返工后仍不能達到約定條件的,乙方承擔違約責任。
二、質(zhì)量評定部門:由甲方確定。
第七條 驗收和重新檢驗
一 甲方根據(jù)乙方的申請,組織青海____電力公司生技部、供電所對工程進行竣工驗收。對不合格的工程甲方通知乙方處理,乙方承擔因自身原因?qū)е路倒、修改等費用,處理合格后甲方重新組織人員驗收,直至符合質(zhì)量要求。
二 檢查和返工。乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求以及甲方代表發(fā)出的施工指令,隨時接受甲方代表及其委派人員的檢查檢驗,為檢查檢驗提供便利條件,并按甲方代表及其委派人員的要求返工、修改,并承擔由此發(fā)生的相關費用,甲方實施檢查檢驗不得影響乙方正常的施工進行。
第八條 工程預付款
本工程開工前預付工程款造價的30℅。
第九條 工程款支付
一 工程款支付方式:轉(zhuǎn)賬或支票
二 工程款支付金額和時間:按工程進度支付工程款。
第十條 竣工決算
一 竣工日期為乙方送交竣工報告的日期,需修改后才能達到竣工要求的,竣工日期為乙方修改后提請甲方驗收的日期。
二 乙方在工程竣工驗收合格后向甲方提交決算報告。
第十一條 保修條款
一 保修內(nèi)容、范圍:乙方施工的項目及乙方提供的相關材料的質(zhì)量證明文件。
二 保修期限:一年,自工程驗收合格并交付使用之日起計算。
第十一條 爭議
因執(zhí)行本合同發(fā)生爭議,有爭議雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,有____州仲裁委員會仲裁。
第十二條 安全施工
在工程施工中,乙方確保工程施工科學、安全,因乙方原因造成的工程質(zhì)量、財產(chǎn)損失和人身傷害,由乙方承擔責任,甲方概不負責;由于乙方施工原因造成他人財產(chǎn)、人身損害的由乙方承擔賠償責任。
第十三條 合同的生效和份數(shù)
本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式六份,具有同等法律效力,甲乙雙方各執(zhí)兩份,由雙方各自分送相關部門。
第十四條 附加條款
合同條款中未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
負責人:
負責人:
法人代表:
法人代表:
開戶行:
賬 號:
年 月 日
年 月 日
水電工施工合同9
上訴人(原審被告)內(nèi)黃__________燃氣有限公司,住所地__________
法定代表人:__________,職務經(jīng)理。
被上訴人(原審原告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
被上訴人(原審被告)__________,男,________年____月____日生,漢族,住_________________。
上訴人不服_______人民法院(_______)豫_______民初_______號民事判決,現(xiàn)依法提起上訴。
上訴請求:
請求依法撤銷原判,發(fā)回重審,或查明事實后依法改判:駁回被上訴人張_______原審對內(nèi)黃_______燃氣有限公司訴訟請求。
事實與理由:
原判認定事實不清,要求上訴人承擔本案連帶責任于法無據(jù)。
首先,原判認定內(nèi)_______燃氣有限公司_______項目部是內(nèi)_______燃氣有限公司是錯誤的。
內(nèi)_______燃氣有限公司是依法設立的法人企業(yè),自公司成立以來,從未設立任何項目部,更未設立河南__項目部。原判認為“_______燃氣公司的_______項目部與_______簽訂合作協(xié)議”無事實根據(jù)。上訴人認為,內(nèi)_______燃氣有限公司與內(nèi)_______燃氣有限公司河南_______項目部不是同一主體,不存在隸屬關系,也無法律上的任何利害關系。
上訴人在_______部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)包括_______開展有天然氣安裝工程業(yè)務,但上訴人已將該工程于_____年_____月_____日全部承包給了具有法人資質(zhì)的河南_____建設工程有限公司,雙方簽訂有《建設工程施工合同》。上訴人與河南_______建設工程有限公司簽訂《建設工程施工合同》后,從未與任何人簽訂任何承包合同或者施工合同,更不可能成立什么河_______項目部。被上訴人_______在原審提交的_______與內(nèi)_______燃氣有限公司河南__項目部簽訂的燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議與上訴人無關,原判將河南__項目部認定為上訴人的公司屬牽強附會。
上訴人認為,本案應當舉證證明內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部是否具有民事主體資格,是否具有獨立承擔民事責任能力,設立內(nèi)黃_______燃氣有限公司河南_______項目部的機構是誰。以上問題弄清楚了,其他問題也就迎刃而解了。依據(jù)民事訴訟法第64條規(guī)定,查明以上事實舉證責任在被上訴人張_______一方。原判在沒有查明以上事實的前提下,僅憑被上訴人提交的.《燃氣施工內(nèi)部合作協(xié)議》冠上了上訴人的名稱就認定是上訴人公司的行為是不負責任的。
其次,原判要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。
原審原告張_______受雇于被上訴人王_______,張_______在受雇過程中受到傷害,應當?shù)玫劫r償。而上訴人將該工程整體承包給了河南__建設工程有限公司,河南_______建設工程有限公司又將該工程一部分承包給了沒有建筑資質(zhì)的王_______,對于張_______在工作中受到的傷害應當由王_______承擔賠償責任,河南_______建設工程有限公司承擔連帶責任,現(xiàn)原判要求上訴人承擔連帶責任有悖法律規(guī)定。
總之,原判認定事實不清,要求上訴人承擔連帶責任于法無據(jù)。望二審法院依法準入上訴人上訴請求。
此致
_______中級人民法院
上訴人:_______燃氣有限公司
_____年_____月_____日
水電工施工合同10
發(fā)包單位: (簡稱甲方)法定代表人: 地址:
承包單位: (簡稱乙方)法定代表人: 地址:
風險提示:發(fā)包人的相對義務
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準或備案,包括但不限于建設用地規(guī)劃許可證、建設工程規(guī)劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發(fā)包人應協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。根據(jù)《中華人民共和國民法典》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定,結合本工程的實際情況,為了明確工程項目及雙方責任,本著互相協(xié)作,確保施工項目順利完成的原則。經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商簽定本合同。
第一條:工程地點:________________________。
第二條:工程內(nèi)容:________________________。
第三條:承包方式:乙方包工包料。
第四條:工程價款及調(diào)整
1、工程價款:_______元。
2、發(fā)生以下情況之一經(jīng)雙方協(xié)商同意后可做調(diào)整:
。1)甲方代表確認的工程量增減;
。2)甲方代表確認的設計變更或工程洽商;
。3)工程造價管理部門公布的價格調(diào)整;
(4)甲方原因造成的乙方窩工損失或其他得有關損失;
。5)合同條款以外得其他增減或調(diào)整。
第五條:付款方式
1、工程款支付方式:銀行轉(zhuǎn)賬。
2、工程付款:該工程由乙方墊資,工程竣工后政府安排資金到位,甲方一次性支付工程款。
3、本工程稅金由乙方到當?shù)囟悇詹块T自行繳納。
第六條:合同工期
1、雙方商定總工期為_______天。開工日期:________年____月____日;風險提示:關于實際竣工日期的規(guī)定
當因?qū)嶋H竣工日期的確認發(fā)生糾紛時,可以以相關規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗收合格的,以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內(nèi)完成竣工驗收,或完成竣工驗收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實際竣工日期。 竣工日期:________年____月____日。
2、如遇下列情況,經(jīng)甲方代表簽證后,工程可以順延。
。1)甲方不能按合同約定提供開工條件;
(2)工程量變化和設計變更;
(3)工程款未按時支付;
。4)不可抗力(如地震臺風火災等)。
3、由甲方責任造成的工期延誤,甲方應支付由此給乙方造成得窩工損失及其他增加費用,相應順延工期。
4、乙方如無正當理由拖延工期,每超過一天罰款元,反之每提前一天獎勵元。但獎罰累計不超過總造價得2%。
第七條:工程質(zhì)量要求風險提示:工程質(zhì)量未符合標準的歸責
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,由發(fā)包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達到合同約定標準的,發(fā)包人有權要求承包人返工直至工程質(zhì)量達到合同約定的標準為止,并由承包人承擔由此增加的費用和(或)延誤的工期。
1、乙方應嚴格對工程使用的'材料和工程設備以及工程的所有部位及其施工工藝,進行全過程的質(zhì)量檢查,作好質(zhì)量檢查記錄,并向甲方遞交自檢報告。
2、乙方的質(zhì)量檢測機構必須取得省級以上計量認證合格證書,并經(jīng)州水利工程質(zhì)量監(jiān)督站認可,方可從事質(zhì)量檢測工作,檢測人員必須持證上崗。
第八條:材料設備風險提示:對于采購材料和工程設備的義務與責
承包人采購的材料和工程設備不符合設計或有關標準要求時,承包人應在監(jiān)理人要求的合理期限內(nèi)將不符合設計或有關標準要求的材料、工程設備運出施工現(xiàn)場,并重新采購符合要求的材料、工程設備,由此增加的費用和(或)延誤的工期,由承包人承擔。
發(fā)包人提供的材料和工程設備的規(guī)格、數(shù)量或質(zhì)量不符合合同約定的,或因發(fā)包人原因?qū)е陆回浫掌谘诱`或交貨地點變更等情況的,按照發(fā)包人違約的約定辦理。
1、本工程所需材料、設備一般由承包方組織供應,按規(guī)定需群眾投工投勞備運砂石料等,承包方應積極配合。
2、所有材料、設備、成品、半成品均附有合格證,都要經(jīng)甲方檢查驗收,簽交物資驗收合格單,方可進場,已進場的物資未經(jīng)甲方許可簽署出場證書,不得運出場外。
3、已進場的物資,若發(fā)現(xiàn)不合格,供料一方必須迅速將其運出場外。
4、沒有合格證書,且未經(jīng)試驗鑒定或經(jīng)過試驗鑒定為不合格的建筑材料、設備、構配件等,均不得用于本工程,若屬材料人員失職或其他原因造成不良后果,由責任一方負責。
第九條:工程施工前后雙方的工作和有關責任
1、甲方:
(1)進場前天內(nèi),甲方必須將施工現(xiàn)場清理干凈。為乙方提供施工人員生活住宿場地,并在乙方進場前辦妥本工程報建和消防以及施工許可證等有關手續(xù);
。2)負責解決施工場地的用水用電熱力電訊保證乙方在施工期間的需求;
。3)按時支付工程款項;
。4)協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場內(nèi)各交叉作業(yè)施工單位之間的關系及施工次序,保證乙方順利施工;
。5)組織有關單位進行圖紙會審,向乙方進行設計交底;
。6)組織施工現(xiàn)場的隱蔽工程變更工程的驗收和簽證工作;
。7)負責本工程涉及有關部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作;
(8)組織工程竣工驗收工作。
2、乙方:
。1)做好施工組織管理及向甲方提供工程進度情況;
。2)做好施工安全防范措施,確保施工安全;
。3)負責做好材料、設備的采購和保管工作;
(4)遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和施工噪音等管理規(guī)定,經(jīng)甲方代表同意,需辦理有關手續(xù)的,由甲方承擔由此發(fā)生的費用,因乙方責任造成的罰款除外;
(5)參加工程竣工驗收工作。
第十條:保修風險提示:保修責任的起算
工程保修期從工程竣工驗收合格之日起算,具體分部分項工程的保修期由合同當事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應當根據(jù)有關法律規(guī)定以及合同約定承擔保修責任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗收擅自使用工程的,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。保修期限:工程竣工驗收合格及甲方在驗收證書簽字之日起計算,按國家規(guī)定的保修條款執(zhí)行。本工程保修期為_____個月。
第十一條:工程停建或緩建:
1、因政策調(diào)整,人力不可抗力及甲、乙雙方之外原因?qū)е鹿こ掏、緩建,是合同不宜繼續(xù)履行,雙方應簽訂工程停緩建協(xié)議。
2、工程停緩建后,乙方應妥善做好已完工和已購材料設備器具的保護及移交工作,并將自有機械設備,以及人員撤出施工現(xiàn)場。甲方應為乙方撤離提供必要條件,并支付撤出的一切費用,同時按合同支付已完工程價款和賠償乙方有關損失。
3、已訂貨的材料設備器具等款項,由甲方承擔,應退貨的由訂貨方負責退貨,不能退貨的貨款和退貨發(fā)生的費用,由甲方承擔。
第十二條:違約責任風險提示:明確違約責任
在簽訂合同時,雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應的懲罰辦法,通過明確違約時需要承擔的責任,來督促各方真正履行應承擔的義務,一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
1、乙方不能按甲方的質(zhì)量、安全、進度、文明施工要求施工,甲方有權終止合同。
2、按經(jīng)濟合同法的有關規(guī)定,如工程質(zhì)量不符合設計要求,甲方有權要求乙方對工程限期處理或返工,費用乙方自理。不按甲方意見返工,甲方有權不支付費用。
3、乙方不服從甲方安排、指揮造成的損失由乙方承擔,由甲方造成的損失由甲方承擔。
4、施工中若發(fā)現(xiàn)乙方不能按設計要求和工期組織施工或保證施工質(zhì)量,進度達不到要求時,甲方有權終止合同,變更施工隊伍,由此所造成的損失由乙方負責。
第十三條:糾紛處理承包單位與發(fā)包單位發(fā)生合同糾紛時,雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成時,提請上級主管部門調(diào)解,調(diào)解無效時,可向____________人民法院起訴。
第十四條:其它
1、如甲方要求變更工程內(nèi)容,改變安裝范圍及條件,應征得乙方的同意,并辦理書面簽證工程竣工驗收后按實際工程量結算,否則乙方有權拒絕設計和施工。
2、工程款項必須匯入合同指定的乙方銀行帳號,否則因此引起的法律糾紛由甲方負責全部責任。
第十五條:合同生效與終止本合同自甲乙雙方法人代表或委托代理人簽字、蓋章后生效,至辦完工程驗收交接和竣工結算后,除有關保修條款仍生效外,其它條款即告終止,保修期滿后有關保修條款終止。
第十六條:本合同一式____份,其中:甲方____份,乙方___份,均具有同等法律效力。
發(fā)包單位:
法定代表人:___
_____年____月____日
承包單位:
法定代表人:____
____年____月____日
水電工施工合同11
甲方:__________
乙方:__________
本著互相信任的原則,就甲方的水電工程達成以下協(xié)議。
第一條工程概況
1.裝修施工地點:_____________________________________________。
2.工期:_________年_______月_______日至________年_______月_______日
3.本項工程預計費用_______元人民幣。
第二條材料供應的約定
1.甲方提供的材料乙方必須至少提前三天向甲方提出下一工序需要購買的材料的清單,并注明所需要材料的數(shù)量。甲方應按時提供乙方需要的材料。
甲方負責采購供應的材料應符合設計要求的合格產(chǎn)品,并應按時供應到現(xiàn)場,甲乙方應辦理交接手續(xù)。乙方如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料有質(zhì)量問題或規(guī)格差異,應及時向甲方提出,甲方仍表示使用的,由此造成工程損失,責任由甲方承擔。
甲方供應的材料按時抵達現(xiàn)場后,由乙方負責保管,由于保管不當造成的損失,由乙方負責賠償。
2.甲方采購供應的裝飾材料,均應用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,乙方不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,應按挪用材料價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方提供的材料乙方供應的水電材料甲方應到現(xiàn)場驗收,如不符合設計、施工要求或規(guī)格有差異,應禁止使用。如已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
乙方自帶施工的必須工具,要保證安全性、良好使用性,乙方自行承擔工具維修費和損耗費用。
第三條關于工程質(zhì)量及驗收的'約定
1.本工程應嚴格執(zhí)行國家《住宅裝飾裝修工程施工規(guī)范》50210-20__及《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗收規(guī)范》50327-20__并參照《福建省家庭裝飾裝修工程質(zhì)量標準及其他-35/98》及《上海市家庭裝飾工程質(zhì)量驗收標準》。
2.由于乙方施工技術差及責任心不到位等自身原因造成質(zhì)量問題,其返工費用由乙方承擔,工期不變。
3.工程竣工:乙方應提前兩天通知甲方驗收,甲方在接到通知兩日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收手續(xù)。
第四條有關安全生產(chǎn)和防火等的現(xiàn)場管理約定:
1.嚴格遵守規(guī)定的裝飾裝修施工時間,降低施工噪音,減少環(huán)境污染。處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位、住戶的關系。
2.未經(jīng)甲方同意及有關部門批準,施工中不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。3.工程竣工未移交甲方之前,負責對現(xiàn)場的一切設施和工程成品進行保護。
4.保證裝飾裝修現(xiàn)場的整潔,竣工前做好衛(wèi)生清掃和處理工作。
5.負責裝飾裝修所產(chǎn)生垃圾的處理工作,每日至少清潔一次。
6.乙方如因施工原因需居住在現(xiàn)場,日常用水、用電等必須注意安全,工地發(fā)生工傷由乙方負責。
7.乙方應做好施工材料保管工作,禁止閑雜人等進入現(xiàn)場。
8.未經(jīng)甲方許可,乙方不得攜帶任何甲供的裝修材料出門,若發(fā)現(xiàn)偷盜現(xiàn)象按材料價格加倍賠償。
第五條關于工程價款、承包內(nèi)容、施工工藝、結算的約定:
1.工程款付款方式:
布管驗收合格后支付工錢的_____%,水電完工后支付30%,整體竣工驗收合格后支付_____%。
2.乙方承包內(nèi)容:
1)水電開槽、布線、穿線、埋槽。
2)所有水電施工過程的垃圾清運。
3)水電施工的穿墻、打孔、切割。
4)開關面板安裝。
5)小五金、馬桶、的安裝。
6)后期燈具的安裝。
3.工程結算方式:
按實結算:
總價結算:_____元/平米。
第六條違約責任:
1.甲方未按合同約定時間付款的,每逾期一天,甲方向乙方支付____的違約金。
2.由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方向甲方支付_____違約金。
第七條糾紛處理方式:
因工程質(zhì)量雙方發(fā)生爭議時,雙方協(xié)商解決;當事人不愿通過協(xié)商、調(diào)解解決,或協(xié)商、調(diào)解不成時,可以按照本合同約定向向人民法院提起訴訟。
第八條合同的變更和解除:
1.合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。合同簽訂后施工前,一方如要終止合同,應以書面形式提出,并按合同總價款___%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
2.施工過程中任何一方提出終止合同,須向另一方以書面形式提出,經(jīng)雙方同意辦理清算手續(xù),訂立終止合同協(xié)議,解除本合同。
第九條其它約定:
1.雙方同意由第三方監(jiān)理進行協(xié)商工作。
在未經(jīng)第三方監(jiān)理確認情況下,甲方有權不支付乙方相關費用。
2.經(jīng)過第三方監(jiān)理確認,甲方必須按照約定支付乙方相關費用。
3.因氣候、停電等不可抗力或不可預見因素造成的工期延誤,經(jīng)雙方確認后可以順延。
4.甲方在入住前可以要求乙方___次來現(xiàn)場配合其他工種的交叉施工,超過___次部分每次甲方需支付乙方_____元/天的勞務費。
5.保修期內(nèi)由于乙方的施工和產(chǎn)品造成的質(zhì)量問題由乙方免費維修,在接到甲方通知后____小時內(nèi)必須到達現(xiàn)場。由于甲方使用不當或不可抗力或不可遇見原因造成的問題,甲方按實際發(fā)生費用支付乙方維修費用。
第十條附則本合同經(jīng)甲、乙雙方簽字后生效。
本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份。
合同有效期至_____________________.
水電工程保修伍年,過了保修期乙方來維護甲方應支付相應費用。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
【水電工施工合同】相關文章:
水電工程施工合同范本06-17
水電工程施工合同書范本03-02
水電工程施工合同范本201703-01
水電工承包簡單合同11-23
探究水利水電工程隧洞施工論文02-27
水利水電工程土方施工措施論文03-23
混凝土施工在水利水電工程的應用論文03-27
水電工程合同范本02-11
承包水電工程合同范本02-13