承攬合同書(通用21篇)
在當今不斷發(fā)展的世界,越來越多的人通過合同來調和民事關系,合同是對雙方的保障又是一種約束。那么大家知道合同的格式嗎?以下是小編幫大家整理的承攬合同書,希望對大家有所幫助。
承攬合同書 1
甲方:______________________聯系電話:______________________
乙方:______________________聯系電話:______________________
甲乙雙方經友好協商,就______工程達成以下協議:
1.甲方為乙方提供______設備及軟件,共____。
合同總價款:¥_________元
其中軟件費:¥_________元
硬件費:¥________元
工程費:¥_________元
2.付款方式 乙方先付甲方總工程預付款。
共¥_________元
其中軟件費:¥_________元
硬件費:¥_________元
工程費:¥_________元
甲方電腦硬件送達乙方指定場地經乙方點數后,乙方須當即付給甲方所有硬件費用。
完成安裝后,乙方在七日內向甲方支付其余全部款項。
以上付款方式均為現金付款。
3.甲方責任 甲方在乙方要求的時間____年____月____日之前完成軟件安裝調試。
甲方負責培訓乙方的系統管理員和該軟件的維護免費期為____年,維護地點在甲方公司所在地。
壹年內因甲方提供硬件設備非人為損壞而引起軟件被破壞,甲方提供免費恢復。
如果是按乙方的要求擴允功能,甲方可收取擴充部分的費用。
壹年以后甲方對提供設備和軟件有償維護,維護費用為¥____元/年。
4.乙方責任 甲方調試系統所用的素材僅供系統測試,均不得用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動,否則涉及的一切民事及刑事法律責任由乙方承擔。
乙方用于營業(yè)或其它以盈利為目的的商業(yè)活動所需之節(jié)目由乙方自行解決,甲方概不負責。
由乙方在以后使用中,由人為造成的系統的`損壞,需要甲方上門服務的,甲方發(fā)生的費用全部由乙方負責。
5.其他事項 不得對軟件加以仿制;
對軟件權利的標志不得除去、遮蓋或涂抹等。
按本合同第2條的規(guī)定,若乙方逾期不付款超過____天,甲方有權終止合同,由此造成的后果甲方概不負責在。
6.違約責任 雙方若有未盡事宜,由雙方共同協商解決,若有一方違約或侵權,參照我國有關法律法規(guī)處理;
雙方若有糾紛,提交人民法院裁判解決。
7.本合同自甲乙雙方代表簽字及蓋章后生效;
合同正本一式貳份,雙方各執(zhí)壹份,具同等的法律效力,本合同附件共有____份如下,也具同等法律效力。
聲明:本合同經復印或涂改后無效! 甲方:_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
乙方:_______
負責人:_____________
時間:_______________
地點:_______________
承攬合同書 2
甲方:_________
乙方:_________
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議:
第一條工程名稱:三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。
第二條承包范圍:加工、制作、安裝、售后服務。
第三條工期要求:根據甲方需求進行,乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。
第四條承包方式:包工包料。
第五條甲方提供:現場機械設備,技術人員配合指導、水電。
第六條質量要求:鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。
第七條使用標準及規(guī)范:根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規(guī)范
第八條計價原則:雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算,鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元,工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米,工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算,多退少補。
第九條付款方式:
1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。
2.安裝完成甲方付乙方30%的工程款。
3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。
4.以上價款以含稅金。
第十條保修:保修期為一年。
第十一條竣工驗收:竣工驗收時由乙方通知甲方,甲方負責通知有關人員進行驗收。
第十二條結算方式:現金結算。
第十三條索賠:乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負
責。乙方施工造成的.質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發(fā)生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔,甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。
第十四條備注:以上價款已包含保險金,乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。
第十五條附則:
1.本合同未盡事宜,經雙方協商解決,如不能協商解決,由法院裁決。
2.本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,均有同等法律效益。
甲方(蓋章):_________
乙方(蓋章):_________
負責人簽字:_________
負責人簽字:_________
___年___月___日
___年___月___日
承攬合同書 3
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協議:
一、工程內容
乙方承攬的工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的.廣告位廣告布安裝,時間為20__年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
簽字(蓋章):
簽字(蓋章):
承攬合同書 4
甲方:
乙方:
經甲乙雙方友好協商,甲方將________工程承攬給乙方,為明確甲乙雙方的責任及權利和利益,特簽訂以下條款,以共同遵守和執(zhí)行。
一、工程名稱地點:
1、工程名稱:
2、工程地點:
二、承包方式及內容:
1、承包方式:
2、承包內容:
3、承包范圍及說明:
三、工程造價及付款方式:
1、工程造價如下:
2、工程決算以甲乙雙方代表實測實量的實際數據雙方簽字為準。
3、付款方式雙方協商分次進行如下:
四、工期及說明:
根據甲方工期計劃進行施工,如因甲方原因造成工期延誤,則向后順延,工期為________天,如遇不可抗拒的情況(停水、停電、下雨、臺風、地震等自然災害),工期則相應順延。
五、甲方責任及義務:
1、提供施工項目的場地并作技術交底,組織承包人項目經理進行技術交底;如甲方無法提供施工圖紙,有乙方結合甲方意見及要求進行。
2、負責提供工具材料存放場地,水電有甲方負責安排及交費,(可保證安全水電正常的場所)。
3、甲方派度,施工質量,如發(fā)現問題,及時通知乙方更改或雙方商定處理方案,并及時糾正。
4、如甲方在施工蹭發(fā)現乙方未按合同要求進行施工。甲方有權停工并糾正,如乙方不服從甲方代表指揮甲方有權終止合同。同時追究乙方責任,并有權安排其他施工隊進行施工。所造成的一切后果由乙方承擔。
5、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的'有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方向甲方提供施工人員辦理人身安全保險需要的相關手續(xù),由甲方代為辦理,所發(fā)生的費用在乙方的工程款中扣除。
六、乙方責任及義務:
1、對甲方施工方案及要求,要做到堅決服從不得推委。
2、根據要求進行合理施工,不得野蠻施工。
3、不得隨意將甲方施工現場的材料和原料挪作它用或變賣。如發(fā)現,因此造成的經濟損失以及引發(fā)的刑事責任由乙方承擔。
4、乙方派行現場規(guī)章制度,認真做好施工現場的施工安全,防火、防盜等工作。
5、如乙方在施工中間終止合同,因此造成的責任及過錯,甲方有權起訴并追究乙方法律責任。
6、乙方進場施工人員必須提供人身安全保險的有關證明,如未辦理人身安全保險的,由乙方負責人簽署安全責任申明書并有參與施工的施工員簽名按手印后進入工地,如不符合以上兩個條件甲方有權拒絕施工人員進入施工現場。
7、對于施工過程中所發(fā)生的一切學安全事故以及處理事故所發(fā)生的一切費用由乙方全部承擔,甲方概不負責。
七、其他:
1、本工程實行項目經理監(jiān)理制,甲方應在監(jiān)理前,合同簽訂后三日內將項目經理名字,監(jiān)理內容及監(jiān)理權限以書面形式通知承包人。不實行工程監(jiān)理的,有合同簽訂人甲方代表監(jiān)理。
2、本協議未盡事宜,雙方本著實事求實的原則,互相協商或再行簽訂補充協議,合同履行中,發(fā)包人承包人有關此工程的書面協議或文件視為本合同的組成部分。與本協議同等生效。
3、甲乙雙方若發(fā)生糾紛,導致合同不能正常履行。以友好協商為主,若協商不成,雙方可起訴至工程項目所在地的法院進行裁定。
4、協議經甲乙雙方簽字后生效,待本協議各項條款執(zhí)行完畢后即生效。
5、本協議一式貳份,甲方執(zhí)壹份,乙方執(zhí)壹份。
八、附則:
甲乙雙方簽署合同的同時,甲方給乙方提供了一份施工安全細則條例,乙方負責人組織施工人員認真學習條例后,簽名申明以學習施工安全細則條例后進入工地施工。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同書 5
建設方:___(以下簡稱甲方)
承包方:___(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定,為明確雙方在承包過程中的權利、義務,經雙方協商后同意簽訂本合同。
一、工程概況
(1)工程名稱:___
(2)工程地點:甘肅玉門黃花農場
(3)工程范圍和內容:本房為___跨鋼結構廠房,規(guī)格:長___米;寬___米檐高___米,按圖紙施工。
(4)建筑外包面積:___平方米。
(5)工程總造價:本工程總造價人民幣(大寫):___,(小寫¥:___)
二、鋼結構施工準備
(一)甲方:
(1)做好建筑紅線以外的“三通”,負責進場道路的維修,保證施工材料能運達到場。
(2)負責接通施工現場的.施工用水源、電源、要求能滿足施工用水、用電的需要,做好紅外線以內場地平整,拆遷障礙物等工作及提供相應資料。
三、鋼結構工程期限
根據需要,商定工程總工期為天(日歷天,以甲方預付款到帳之日起計算),___年___月___ 10日至___年___月___日規(guī)定范圍內的全部施工完畢,如遇停電、雨天及其外來因素影響而造成停工的,工期相應順延。
四、鋼結構工程價款的支付與結算
(1)本合同的總造價經雙方約定后,任何一方不得擅自改變,但發(fā)生圖紙變更或本項目中面積有增減時,以工程聯系單形式可作調整,將調整后的金額以書面形式通知對方。
(2)本合同簽訂后,甲方須付預付款___%計人民幣___元作為合同定金及備料款,乙方鋼材進場甲方付本工程合同總造價的___%計人民幣___元作為工程進度款,乙方彩鋼板進場后甲方付本工程合同總造價的%,計人民幣___元作為工程進度款,工程安裝完畢驗收后甲方付本工程合同總造價的___%,計人民幣___元作為工程款,
(3)工程竣工驗收后,甲方方可使用,未經驗收,甲方擅自使用或提前使用則視為本工程驗收合格。
(4)如甲方因未及時支付工程款而影響工程進度所造成乙方停工,窩工損失,甲方應承擔相應經濟責任。
(5)本合同結算方式:___。
五、附則
(1)本合同一式___份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
(2)本合同自雙方代表簽字,加蓋雙方公章或合同專用章后即生效。
(3)本合同簽訂后,甲乙雙方如需提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
附:
甲方:___
乙方:___
法定代表人:___
法定代表人:___
委托代理人:___
委托代理人:___
電話:___
電話:___
本合同簽訂日期:___年___月___日
承攬合同書 6
發(fā)包方:____________________________(以下簡稱甲方)
承包方:____________________________(以下簡稱乙方)
甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規(guī)定,本著真誠合作、互惠互利的原則,經友好協商同意,簽訂雙方嚴格履行,共同守信。其條款如下:
一、工程概況
1、項目名稱:____________________________
2、工程地點:____________________________
4、合同總金額:人民幣(大寫) (小寫)
二、結算、付款方式及限期
1、預付款:為供貨定金,合同雙方的簽訂生效后,甲方____日內支付合同總金額的____元整,(小寫)____元整。預付款延付,則交貨期順延。
2。計人民幣(大寫)____元整,____元整。
3、驗收款:乙方將剩余未安裝的門安裝完畢,并全部調試完畢后,經甲方驗收合格后,____日內甲方需支付總合同的,計人民幣(大寫)____元整。
4、質保金:合同金額____元整,(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算),保修期滿后一周后,甲方支付____元整。
5、安裝工程交付驗收前,乙方應當向甲方轉移交付門的所有權,同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項,乙方有權不轉移門的'所有權和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結算憑證為:普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責任
1、施工現場具開工條件。
2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用,提供乙方進場安裝人員的食宿,并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設工地人員所需工種證件。
4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗,確保安裝條件準確無誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人,確保與安裝進度同步。
6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發(fā)生的干擾、抵觸或阻擾。
7、按時足額支付款項,以確保乙方按時按量完成任務。
四、乙方責任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的,否則由此造成的一切后果均由乙方承擔,并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。
3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規(guī)定。
4、負責產品運輸及負擔運輸費用。
5、售后服務,________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換,需收取成本費用),________年滿后乙方收取成本費用。
五、工期延誤
對以下原因造成工期推遲延誤的,經甲方簽字確認后,工期相應順延:
1、工程量變化
2、工地現場停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限
1、驗收標準:以雙方確認之樣品門實物為制作標準,安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標準,確保產品及安裝質量達到相關要求。
2、驗收方法:工程安裝完成后,甲方應組織相關人員驗收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。
七、合同變更、解除
本合同履行期內,甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜,須經雙方共同協商,簽訂補充條款,補充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭議
本合同如發(fā)生爭議或糾紛,雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時協商解決。如協商無效,任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,具有同等法律效力,自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
承攬合同書 7
甲方:
乙方:
一、標的、數量、價款
編號
項目名稱
說明
單價(元)
數量
合計(元)
25座21米美化塔施工
費用總計:
合計人民幣金額(大寫):____
二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等
三、甲方須積極協助乙方施工:因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期,甲方承擔由此而支出的一切費用。乙方施工人員到場后,甲方免費提供一切食宿事宜。
四、交(提)貨方式、地點:交貨地點為:新疆昌吉市。
五、運輸方式及到達站(港)和費用承擔:運輸費用由乙方負責。
六、付款方式:合同簽訂后,預付為10萬元,貨到后全款付清,付款按合同賬號,傳真合同有效,如延誤付款時間,甲方承擔所有滯納金。
七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題,如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的'經濟損失,不可抗力的自然災害除外。
八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時,須事前通知對方,協商解決,協商達不成協議時,原合同不得變更。
九、如甲方不經乙方同意,中途修改或終止合同規(guī)定的由甲方承擔的內容,乙方產成品或半成品歸甲方所有,甲方承擔產成品或半成品的生產費用。
十、雙方嚴守合同,如有違約時,違約方承擔違約金,雙方發(fā)生合同爭議,由產品加工所在地法院裁判。
十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)
本合同一式2份,甲方一份,乙方一份,雙方代表簽字蓋章后生效。
甲方
單位名稱:
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
乙方
單位名稱:(蓋章)
單位地址:
法人代表:
委托代理人:
電話:
傳真:
開戶銀行:
帳號:
承攬合同書 8
定做方:__________
承攬方:__________
根據《中華人民共和國民法典》規(guī)定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內容:
1、按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、制作內容:_______________________________________________________。
(1)主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
(2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
(3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆____道。
二、合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,______________________。
2、合同簽訂當日甲方付___________,______________________給乙方作為合同定金。
3、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規(guī)范認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
(1)檢測內容:抗滑移系數實驗□超聲波探傷檢測□鋼材力學性能復驗□
(2)其他檢測項目:
(3)試驗檢測費用:合同價格□甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規(guī)定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的`構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現場發(fā)現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《民法典》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。
甲方:__________
乙方:__________
時間:__________
承攬合同書 9
甲 方:
乙 方:
(以下簡稱乙方) 根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規(guī),雙方議定書柜制作、油漆的加工與安裝,此項合同雙方本著平等、公平、互惠的'原則,訂立如下合同條款:
第一條:書柜尺寸
長180cm,高170cm,寬45cm,層數7層。
第二條:材料要求
站腳60×30扁管厚度3cm,每層25方管套25角鐵。 25×25方管厚度:2cm。25×25角鐵厚度:2cm。
第三條:層板材料要求,高密度木工板厚度2cm,要求噴清面漆。
第四條:書柜漆要求,紅丹打底,再上藍氨基漆。
第五條:每個書柜大寫壹仟貳佰陸拾元整(¥1260.00元),共16個,總價為人民幣為大寫貳萬零壹佰陸拾元整(¥20__0.00元)
第六條:必須運到校園內,運費由乙方負責。
第七條:交貨時間:乙方必須保證在20__年7月29日前全部交貨。
第八條:甲方驗收合格后,乙方需提供正式發(fā)票,甲方方可付款。
第八條:稅費由乙方承擔。
第九條:本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:
乙方:
___年___月___日
承攬合同書 10
甲方(以下稱業(yè)主):_______
乙方(以下稱承包商):_______
依照《中華人民共和國經濟合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關
一、工程概況
工程名稱:房屋建筑工程(以下稱本合同工程)
工程地點:丹鳳縣
工程結構:半框架結構
建筑面積:以實際丈量為準
二、工程承包形式
包人工費、包架材。
三、工程承包范圍
承包范圍:本合同工程項目的施工、完工、缺陷修復和保修期
1、圖紙內所有土建工程施工、樓梯大理石鋪設。
2、樓地面按照甲方要求施工到位。
3、油漆、涂料除外。
4、給排水管道由乙方安裝,電器及信號線路依照設計圖紙進
5、室內墻面為中級抹灰。
6、門窗依照設計圖紙預留洞口,并做好放線等配合事項,門
7、工程用水、電費及材料試驗費由甲方負責。
8、外墻部分:全部墻面為水泥砂漿細拉毛。
9、所有防水工程由甲方負責
10、樓梯欄桿焊接由甲方負責。
11、垃圾外運,均由甲方負責。
12、未提及部分甲乙雙方協商解決。施工要求
、俚毓せA:深度70公分寬度60公分里面寬度40公分
、趬w外墻3.7內墻2.4砌筑時內外錯縫一般采用水泥沙漿,強度要達到(150號).四角有構造柱四角和內樣交換處一般要求80公分配兩根6毫米拉接筋沙漿的飽滿度必須要達到三一砌筑法(一快磚一鏟灰一擠揉)并使用前必須把磚潛水濕潤。
、廴^梁:過梁高度不低于12公分,鋼筋直徑不宜小于10毫米,剛箍直徑不低于6毫米,最大距不宜超過250毫米,圈梁高度不低于200毫米上下圈梁。
、芪蓓斚饶_板,鋼筋不宜12毫米,距離16公分,混淋土150級交標號屋面爐灰前面高度25公分,后面15公分,爐灰上面5公分混淋土,2公分沙漿抹廣抹墻里外水泥沙漿抹廣1/3
⑤地板磚60×60黑白由甲方自選定價10元一塊,如造過10元由甲方自付,磚黑白由甲方自選衛(wèi)生間墻磚,不低于1.8元,墻內刷房池涂料,電線用4平米銅芯線,每件房一只熱光燈插座一只開關一只
、揲T窗:內門用實木門,窗戶。塑鋼海螺牌外門,防盜門,乙方施工時要保證質量。在施工過程中甲已雙方互相協商
、呤覂茸詠硭,下水管由乙方負責。工程工期為:____年____月____日(公歷/農歷)—____年____月____日(公歷/農歷),按日歷工期計算。乙方應按時施工,如因乙方的原因造成工期拖延的,每拖延一天,每平方_____米減少工錢_____元。因大雨等不可抗拒的客觀原因造成的工期耽誤除外。
、咭曳綉凑占追降慕ǚ抠|量要求保證施工質量。房屋完工交工后,由甲方按照施工要求進行驗收。如房屋出現建筑質量問題,乙方應重新修繕直至符合甲方質量要求為止,并賠償因建筑質量問題給甲方造成的全部損失,重新修繕的費用(包括修繕使用的材料)全部由乙方自行承擔。
四、工程期限
1、本合同承包商進場時間暫定為_______年_______月_______日,整個工程在_______年_______月_______日之前完成。
2、本條款所規(guī)定的合同工期,是指合同內的工程實體通過竣工驗收的時間。
3、乙方必須采取一切措施保證如期達到,不允許延誤。如甲方認為整個工程或部分工程的進度太慢,不能滿足確保關鍵工期的要求,甲方可指示乙方加快進度或修改原施工計劃。乙方不得因此而向業(yè)主提出任何的補償。
4、乙方必須按甲方要求,在開工前作出實施性施工組織設計和各分部分項工程的進度計劃報甲方審批。經過批復的實施性施工組織設計和進度計劃將作為本合同書的一部分。
5、甲方保留對工程暫時停工的權利,乙方不應拒絕。
五、工程質量:合格
1、工程質量標準:國家質量檢驗評定標準及本合同條款的
2、無論甲方是否進行并通過了各項檢驗,均不解除乙方對自己承包的工程的質量所負責任,除非質量問題是由于甲方的原因引起,而此類質量問題乙方必須及時通知甲方。
3、無論工程材料是由否有甲方供應,均不解除乙方所負的工程全面質量的責任,乙方應該對各種材料、器材、設備按規(guī)范進行檢查,拒絕不符合要求的材料、器材、設備用于工程。因質量不合格造成的一切經濟損失由乙方負責。
六、承包方式和合同價
1、本合同價費用為完成本合同工程項目的不含材料費用的其他全部費用。本工程造價255元/㎡,結算以實際施工面積(樓層表面面積按竣工實測單層面積匯總后計算工程造價,懸挑部分據實結算)為準。
2、合同價包括了合同規(guī)定的明確和隱含的全部責任,以及為工程的正確施工、試驗、檢驗、維護、保養(yǎng)、完工和修補缺陷所需的全部有關事項和物品(不含用于本工程的材料費)。
3、合同價包括了合同規(guī)定的勞務、制造、運輸、安裝、試驗、調試、測試、維護、管理、利潤、稅金及合同包含的所有風險、責任、權利、義務等所應有的費用。
4、在合同履行過程中,甲方提出的任何建議、方案、要求,不管承包商是否采納,承包商不得提出任何追加費用的要求。除非因業(yè)主要求而引起規(guī)模、標準變化而引起的費用變化可由雙方協商進行合同費用調整外,其余一切情況合同費用均不作任何調整。
5、除非合同中另有規(guī)定以外,合同價適用于合同文件中規(guī)定
6、承包商采用的'任何施工方案和技術措施均應得到業(yè)主的批準和認可。如承包商的施工方案和技術措施未得到業(yè)主批準,由此引起的費用、后果均由承包商負責。
七、工程付款
每層主體完工付當層50%工費,主體竣工付50%承包費,內粉完工付至70%承包費,外粉完工付至90%承包費,工程完工后暫扣5%為質量保證金,期滿付清。
八、安全、文明施工
1、施工中乙方應安全、文明施工,遵守工程建設安全生產有關管理規(guī)定,嚴格按安全標準組織施工,并隨時接受行業(yè)安全檢查人員依法實施的監(jiān)督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由承包人負責。
2、乙方應對工地施工的所有人員進行安全教育,對每一項工序進行安全技術交底,對施工人員進行人身保險投保,發(fā)放安全防護用品等,配備專職安全員。
3、因承包人原因發(fā)生的一切不安全責任事故,全部由承包人承擔一切損失,甲方概不負責。
九、質量保修
承包人應對工程的質量進行保修,保修期限為水電管線、土建各1年。
十、發(fā)包人的工作
發(fā)包人承包工程的所有施工的建筑用料材料,做好三通一平工
十一、承包人的工作
承包人承包工程的人工費、架材、架板、機械設備及鐵絲、釘子等低價易耗品。在施工中外墻面水泥砂漿不得與相鄰樓房墻面相互結合,所有落地沙灰隨清隨用,不得浪費。
十二、延期及違約責任
1、由于承包商的原因造成工程延期的,承包商必須向業(yè)主支付誤期賠償費,業(yè)主可從應向或即將向承包商支付的任何金額中扣除此項賠償費,但不排除用其他方式收回此款。此賠償費的支付并不能解除承包商應完成工程的責任或合同規(guī)定的其他責任。
2、本合同誤期賠償費每天按合同價的5%計算,由承包商向業(yè)主支付。
3、甲方按照合同約定及甲方的工作內容進行付款和供應材料,若違約,除乙方不負違約責任外,甲方應向乙方付違約金5000元。
十三、工程移交后保修服務期
1、根據出臺的《建筑工程質量保修條例》明確的房屋建筑工程的最低保修期限,本合同約定本工程在正常使用條件下,主體結構工程保修期限30年;屋面防水工程、有防水要求的衛(wèi)生間、房間和外墻面的防滲漏保修期限為5年;保修期從工程竣工驗收合格之日起計算。
2、未明事項,應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規(guī)定進行。
十四、材料、設備的采購、供應和保管
1、甲方負責本合同所有材料、設備的采購和供應,乙方有義
2、乙方除在施工組織設計中給出業(yè)主采購的材料、設備供貨計劃外,還應在施工過程中提前提出材料、設備的采購的通知。
3、工地交貨的材料、設備由乙方負責保管。甲方無論何時均不對承包商的施工機具、設備、臨時設施的損失或損壞承擔任何責任。
十五、其他事項
1、雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文本視為本合同的組成部分。
2、乙方在此與業(yè)主立約,保證全面按合同規(guī)定承包本工程的施工、完工、修補缺陷并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
3、考慮到乙方將進行本工程的施工、完工、修補缺陷、并在質量保修期內承擔工程質量包修責任,甲方在此立約,保證按合同規(guī)定的方式和時間付款給乙方。
十六、合同生效
本合同至簽訂之日起生效,甲、乙雙方各執(zhí)正本一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬合同書 11
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經甲乙雙方協議,就有關承攬加工事宜,擬結本合同,以茲雙方信守。
一、 產品名稱及加工數量。
名稱:不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量:附加工圖紙36份,按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關事宜:
1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規(guī)定要求進行加工,其產品質量必須符合技術文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔,(甲方提供適當的'運輸車輛及司機,乙方承擔油料耗費及搬運事宜)
3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗收,其不合格損失由乙方承擔。
4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時間要求:
自甲方提供原材料之后起,乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同,如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時,必須提前通知對方,協商解決。
四、 加工費用:
該項目合同總體加工費用20萬元,由甲方承擔增值稅務,甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式:
乙方交付產品后,甲方一次性付款 ,剩余作為質量保證金至業(yè)主最終驗收合格后,甲方在一個月內全部付清余額,如甲方違約,則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜:
本合同在履行過程中發(fā)生爭議時,由甲方協商解決,如雙方達不成協議,可提交仲裁機構解決。
在合同中的未盡事宜,雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效,一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
已方: 蓋章:
簽約人: 職務: 電話號碼:
時間: ___年___月___日
承攬合同書 12
甲方:
乙方:
為明確雙方的權利、義務和經濟責任,經雙方協商同意簽訂本合同。
第一條產品名稱、型號、規(guī)格
一、名稱:車輛進出管理道閘系統
二、安裝地點:
三、品牌:
第二條、合同價款、合同總價:見具體采購詳單。
第三條安裝施工
一、甲方權利與責任:
(1)負責乙方與其他相關施工單位交叉施工的協調工作。
(2)提供一定的場所供乙方存放材料和設備,并配合乙方做好成品的保護工作。
(3)提供乙方施工所需的水源、電源。
(4)及時支付各階段的工程款項。
二、乙方權利與責任:
(1)實施設備的采購運輸和免費安裝調試并通過驗收。
(2)負責工程技術把關和現場的'施工管理及實施。
(3)在施工現場遵守甲方相關的安全條例,服從甲方合理性的安排施工時間,做好安全生產、文明施工的各項工作。
(4)負責指導和培訓停車坪管理人員掌握系統的操作。
(5)負責提供實施方案、系統布線圖、竣工圖及所有設備、配件、材料等。
第四條安裝期限合同簽定后,具體根據甲方進度要求,如因甲方原因造成安裝延期,則本合同完成日期順延。
第五條合同價款的支付合同簽訂后,安裝調試完成,通過甲方驗收將以轉賬的方式給予乙方所需道閘款項。
第六條驗收施工完成后,甲方會同乙方在現場根據相關標準、合同要求及甲方確定的產品圖冊照片內容進行驗收。
第七條產品保修保修期:自驗收通過之日起,保修期為壹年(人為損壞不屬保修范圍),乙方必須及時免費終身維修(免工時費、只收取配件成本費)。
第八條其它
一、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
二、本合同自雙方簽字,加蓋雙方公章或合同專用章即生效;
三、合同簽訂后,雙方如需要提出修改時,經雙方協商一致后,可以簽訂補充協議,作為本合同的補充合同。
四、合同附件與本合同具有同等法律效力。
甲方:(蓋章)____年____月____日單位地址:
乙方:單位地址:____年____月____日(蓋章)
承攬合同書 13
甲方:_______________
乙方:_______________
現位于_______________路_______________號一棟私人住宅占地面積約_______________,投影面積約_______________的建筑工程由乙方承建施工,在建筑期間,為保障雙方利益,加強落實雙方責任,使本工程能按時保質保量完成,經雙方協議一致共同簽訂如下協議:
一、該項工程甲方以包工不包料形式給乙方承建,按建筑投影面積計算(窗臺如墻不能計算),造價_______________每平方米人民幣(大寫):_______________(小寫:¥_______元),如有夾層的按造價一半計算。
二、建筑工期為即_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、乙方必須按圖紙結構保質保量施工,未經甲方同意不得擅自更改圖紙施工,如施工途中甲方需要大面積更改已做工程或增加部分工程,乙方必須無條件接受,但工價互相協商(注:甲方必須提前通知乙方)
四、在施工過程中,甲方如要修改未建部分建筑或小部分已做工程,乙方必須義務更改,工價不作任何補償。
五、乙方在建筑過程中,負責一切建筑施工工具,機械配備等(如:鐵釘,鐵線,帆布,排柵,模板,提升架,攪拌機等),施工工具要提前到施工場地及施工過程中全保證機械攪拌,如中途機械設備損壞及時更換,確保不耽誤工程進度,模板,柱板要采用最少八成新,樓面模板不少于二層。
六、在施工過程中,乙方要購買員工建筑_____,費用由乙方負責。
七、在施工過程,乙方要做好一切安全措施(例如:排柵,安全網,施工安全等),如發(fā)生任何工傷(亡)等事故,勞資糾紛及帶來的經濟責任全部由乙方負責,與甲方無關;乙方的工人并要遵守國家的所有法律法規(guī),鄉(xiāng)規(guī)民約,如有違反的一切后果責任由乙方負責與甲方無關。
八、在施工過程中,甲方在建筑材料必須及時進場,保證不耽誤乙方施工,材料進場后乙方負責看管,發(fā)現工地工人自盜乙方必須賠償。
九、本樓房絕大部份采用商品混凝土,在倒樓面時采用泵車(費用由甲方負責),如遇倒柱或其他小型混凝土件時,由乙方用人手攪拌或用斗車將商品混凝土運輸施工(在小型施工方面使用的.混凝土采用人手攪拌或購買商品混凝土由甲方決定)。
十、在施工期間乙方負責一切水,電費并清理一切建筑余泥和垃圾(包括基礎余泥),所需費用由乙方負責。
十一、施工要求如下:
1、在基礎施工時,必須按照甲方的要求做2個化糞池,乙方不得有異議和負責基礎回填余泥和石粉。
2、房屋一,二層業(yè)主自己使用的,具體裝修要求乙方按甲方施工。
3、房屋外墻裝修所貼的外墻磚經甲方決定取用一種,乙方不得有異議;室內裝修乙方要負責將所有房間,客廳內墻;各層樓梯,走廊,衛(wèi)生間,陽臺,廚房內墻瓷片貼到頂;衛(wèi)生間,廚房,陽臺頂全部要貼馬賽克或外墻磚;衛(wèi)生間,陽臺,廚房,廚房灶臺,廁盆,窗臺,窗戶等一切附屬設備要全部按照甲方要求及倒水泥件施工。
4、房屋所有地板乙方要采用濕漿鋪設施工(包括:廚房,廁所,陽臺,廳,房等);樓頂臺面全部要用濕漿鋪設地板磚或做其他隔熱。
5、乙方負責安裝該房屋的排水管,糞管(包括磚孔),費用乙方負責。
6、在工程駿工后,乙方負責房屋做好四周的排水溝,地面(按甲方要求),并清洗因在建筑時損壞或沾污四鄰外墻,樓面,路面等工程。
十二、工程付款方式:
1、完成基礎工程支付大寫_______元(小寫:¥_______元)
2、完成每層樓面工程支付大寫_______元(小寫:¥_______元)
3、完成每層砌磚工程支付大寫_______元(小寫:¥_______元)
4、內外墻裝修按進度付工程款,但總借支款累計不能超過總工程款的70%。
5、剩余的工程款30%,待工程全部完成經甲方驗收合格后,一次性結算支付給乙方。乙方并同意剩_______元作為房屋質量保修金,為期_______個月(即結算之日起計算),如在此日前房屋出現任何建筑質量問題的,甲方可通知乙方補修,乙方必須在2天內到場補修,如2天內不到補修的,甲方聘請他人維修,費用在保修金內扣除,乙方不得有異議;如保修期過后沒有任何問題出現的甲方即退回。
十三、乙方在施工期間,出現人手不足或拖工現象和質量問題的,甲方有權單方面終止合同,在終止合同所造成的經濟損失由乙方負責
十四、此合同雙方共同遵守執(zhí)行,未盡事宜本著雙方利益協商解決。本合同一式兩份,甲、乙雙方各執(zhí)一份為憑,簽字后生效。
甲方簽名:_______________(按指模)身份證號:_______________
_____年_____月_____日
乙方簽名:_______________(按指模)身份證號:_______________
_____年_____月_____日
承攬合同書 14
甲方:_______
乙方:_______
甲方為改善居住條件,需新建房屋一棟(結構:磚混預制),占地面積約:_______ ㎡。經甲乙雙方充分協商,達成如下協議,以便雙方共同遵守。
一、工程地點:_______ 。
二、工程單價:每層按每平方米_______元計價。
三、工程項目:包括主體、內粉外裝,底層墊襯、鋼筋綁扎、天面和樓梯混凝土澆灌。
四、工程質量:主體四角端正,墻面平整,垂直誤差不超過_______厘米。墻體粉刷:陰陽角垂直,墻面誤差率不超過3毫米。
五、付款方式:每層主體完工后各支付肆仟元整,余下工程款待工程全部竣工經甲方驗收合格后,一次性付清。
六、工程期限:自合同簽定之日至農歷春節(jié)前結束。
七、其它費用:甲方向乙方首先支付起腳、謝腳、香煙、施工安全費共計:_______元(大寫:_______元整)。
八、安全責任:乙方在施工過程中,必須按照建筑業(yè)規(guī)定的操作要求精心施工,如出現死亡、傷殘事故,一切均由乙方自行承擔,甲方概不負責。
九、違約責任:任一方違約支付守約方違約金伍仟元整,并承擔相應經濟和法律責任。
十、如有未盡事宜,雙方協商的補充協議與本合同享有同等效力。
十一、本協議經雙方簽字即發(fā)生法律效力,雙方應全面遵守。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方(公章):__________________乙方(公章):_____________________
法定代表人(簽字):___________法定代表人(簽字):_______________
___________年________月_____日___________年________月_________日
承攬合同書 15
甲方:_____ (簽字)
乙方:_____ (簽字)
根據《中華人民共和國建筑法》、《合同法》、《勞動法》、《建設工程施工合同》、及有關法規(guī)、行政法規(guī),遵循平等自愿,公平和誠實,信用的原則,經雙方就建設施工之事協商一致,特簽訂此合同,望共同遵照執(zhí)行。
一、工程名稱:_____名門尚居11#8#樓
二、工程概況:_____框剪結構
三、承攬方式:_____攬工不攬料
1.承攬范圍及內容圖紙所示前期主體所有一次結構模板安裝工程。
2.乙方承攬該主體一次結構工程模板施工,具體內容為圖紙所示主體一次結構的所有內容。
(1) 乙方在施工中所需機械工具,木工圓盤鋸、撬杠等均由甲方復制提供。手工電鋸,起釘錘等小機械由乙方承擔。(含電線)
(2) 木工上下料臺(搭拆由乙方負責)。
四、結算價格:_____
基礎地下室,按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層,按照圖紙展模面積22/m2元。
五、付款方式:_____
(1) 基礎地下室模板拆模完畢,驗收合格后付基材層80%。
(2) 一層至四層模板拆模完畢,驗收合格后付三層木板的80%。
(3) 四層至十八層木板拆模完畢,驗收合格后,每完成四層付三層90%,其中押一層。
(4) 待主體驗收合格,模板方木,拆模完成,按照甲方指定的地方堆放完成,付工程量的90%
(5) 剩余10%,待內、外粉刷結束后一次付清。
六、雙方責任:_____
A、甲 方 責 任:_____
1、 甲方全面負責對該工程主軸線定位、放線、標高操作,乙方安排人配合,并對質量控制檢查,驗收,報驗。
2、 甲方確保乙方在施工中的材料,機械設備及維修和小型工具及時供給,乙方施工中所用的材料進場由乙方負責卸車,裝車由甲方負責。
3、 甲方管理人員、電工、機械維修工、塔吊工應及時配合乙方施工,協調施工現場的一起有關工程事宜,為乙方創(chuàng)造良好的施工環(huán)境。
4、 甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。
B、乙 方 責 任:_____
1、 乙方必須在公司的領導下嚴格遵守公司的各種管理規(guī)定,做好合同范圍內的各項工作,嚴格按照甲方要求進行規(guī)范施工。工程質量達到甲方要求合格,爭取優(yōu)質結構工程。
2、 施工人員定期組織學習新技術及規(guī)范標準,學習安全有關法律及各項規(guī)章制度,遵守工地各項規(guī)章制度。
3、 所需各種材料必須提前2天報送項目部,施工過程中不得浪費材料,嚴禁大材小用,做到工完場清。因乙方操作失誤,不聽甲方指揮造成材料浪費,由乙方按市場價格,雙倍賠償,并直接從工程款中扣除。
4、 乙方施工隊要配合技術人員配合甲方施工。保證工程順利施工,因乙方造成返工現象由己方負責所有損失。
1、 乙方應按時完成本合同所簽署的'施工任務,保質保量保安全。質量合格工程,按圖施工,符合現行規(guī)范要求。
2、 安全方面,因乙方操作不當造成的安全問題由乙方承擔全部損失。
3、 進度按照就愛房指定進度要求,進行施工,每超過1天,罰款3000元。
4、 施工現場原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負責。
七、文明施工
1、 實現施工現場文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工,杜絕不文明語言和行為, 嚴懲破壞環(huán)境行為,嚴懲違章作業(yè),達到文明施工保證措施。
2、 樹立良好管理形象,做到文明施工,創(chuàng)造良好是個環(huán)境,凡進入現場的施 工人員,必須嚴格遵守甲方紀律及各項規(guī)章制度。
3、 施工人員進入施工現場加強道德教育,樹立文明施工思想,使人人遵守職 業(yè)道德,遵守建設程序,說實話,辦實事,不弄虛作假。
4、 施工人員聽從甲方正確布置和安排,遵守項目部的各項制度,推行先進技 術,科學管理,有計劃,有步驟,杜絕盲目性,隨意性。
5、 在工地不得辱罵,毆打技術管理人員。不得在施工現場隨意大小便。發(fā)現辱罵毆打技術管理人員,一切后果由乙方承擔。
6、 在工地不得出現打架斗毆,如出現打架斗毆將對該人每人每次罰款3000元,由該攬包人承擔,如后果嚴重,該該人應承擔一切法律及刑事責任。
本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份,起律作用,未盡事宜,按《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》協商解決,雙方簽字之日生效.
甲 方:_____ (簽 字) 乙 方:_____ (簽 字)
身份證:_____ 身份證:_____
電 話:_____ 電 話:_____
___年___月___日 ___年___月___日
承攬合同書 16
甲方(定作方):
代理人:
地址:
聯系電話:
乙方(承攬方):
代理人:
地址:
聯系電話:
為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任,確保合同全面履行,經雙方平等協商一致,根據《中華人民共和國合同法》及有關規(guī)定訂立以下條款,以資雙方共同遵照執(zhí)行。
第一條定作物名稱、數量、規(guī)格、質量、價款
1、防盜門名稱___________,
2、規(guī)格___________,
3、單位___________,
4、數量___________,
5、單價(元/M2)___________。
注:以實際安裝樘數結算,面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續(xù)訂貨時,提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。
工期要求:
第二條承攬方式、材料的提供
1、承攬方式:乙方包工包料,所有材料由乙方提供。負責制作、安裝,運輸到施工安裝現場;
2、本合同價格內已包含:制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;
3、材質標準:
4、乙方產品必須附有產品出廠合格證,需檢驗的,應提供檢驗合格證,作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品,如有發(fā)生乙方無條件退貨重作。
第三條承攬范圍
1、乙方承攬加工范圍:
2、工程地點:
第四條合同價款的計算、結算、支付方式
1、計算方法:面積以現場實際測量面積為準。
2、本合同簽訂后,乙方必須提供樣品,經甲方同意后方可大量使用,乙方全額墊資。
3、付款方式:安裝完畢經驗收合格付總價款的.95%,余5%作為質量保證金,待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。
第五條合同價款與酬金
本合同價款共計:以實結算_________元整。
第六條加工制作安裝要求
1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料,具體施工尺寸由乙方現場實測。
2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表,相關費用及電費由乙方承擔。
3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型,甲方審核簽字后方可制作生產
4、乙方在施工階段應配合主包單位工作,按進度要求及時提供安裝。
5、為了保證工程的進度和質量,總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物,乙方負責保護安裝成品,屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。
第七條工期
1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書,工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度,不得影響甲方工程按期竣工驗收。
2、如遇下列情況,經甲方現場代表簽證后,工期相應順延:
(1)按施工準備規(guī)定,不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件,影響進場施工;
(2)在施工中如因現場連續(xù)停電24小時以上影響正常施工
(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。
第八條工程質量標準和驗收辦法
1、本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規(guī)范合格標準。
2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規(guī)范、規(guī)格和標準進行施工,并接受甲方派駐代表的監(jiān)督和整改。
3、乙方在施工中發(fā)生質量事故,應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監(jiān)督站,一般質量事故的處理結果應送發(fā)包方和質量監(jiān)督站備案;重大質量事故的處理方案,應經設計單位、質量監(jiān)督站、發(fā)包方等單位共同研究,并經設計單位簽證后實施,所發(fā)生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。
第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后,乙方按規(guī)定對所承攬工程實行保修,保修時間按國家規(guī)定執(zhí)行,在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時,乙方應及時維修,如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修,一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發(fā)生保修費用,甲方全額退還質保金。
第十條安全及特別約定
1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規(guī)程進行操作,高空作業(yè)配安全帶,進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故,甲方負責協調、配合,所有責任及費用均由乙方承擔。
2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力,完成主要工作,但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包,如有發(fā)現,甲方有權隨時解除本合同。
第十一條違約責任
1、工程質量不符合合同約定的,乙方負責無償修理、返工。
2、由于修理或返工造成逾期交付的,乙方向甲方償付逾期違約金,每逾期一天,向甲方支付合同價款的千分之一。
3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任,除竣工日期得以順延外,還應賠償承包方由此造成的實際損失。
第十二條爭議的處理
1、如在本合同履行過程中雙方發(fā)生爭議,應當首先通過友好協商解決。如協商不成時,可通過______________人民法院訴訟解決。
2、本合同未盡事宜,可由雙方協商一致后訂立補充協議處理,補充協議為本合同的組成部分。
第十三條合同的生效和份數
本合同一式三份,甲方二份,乙方一份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
乙方(蓋章):
代理人(簽字):
合同簽訂地:
_________年____月____日
承攬合同書 17
甲方:
乙方:
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過街廣告位廣告布安裝工程,為了保證工程質量、安全和工期,經雙方友好協商達成如下協議:
一、工程內容
乙方承攬的'工程項目:過街廣告位寬14米,高4米的廣告位廣告布安裝,時間為20__年12月30日。
二、甲乙雙方義務與責任
1、甲方提供工程結構中所需的材料(廣告噴繪布),乙方按甲方要求進行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè),存在一定安全風險,乙方必須做好必要的安全措施,保證安全作業(yè),如在施工中發(fā)生任何安全事故,乙方將承擔一切法律及經濟責任,與甲方無關。
三、工程造價及付款方式
1、乙方承包單價:3元(人民幣)/平方米
2、乙方完工后經甲方驗收后付款。
四、其他未盡事宜經雙方友好協商后可另立補充合同,補充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自簽訂之日起生效。
甲方:
乙方:
簽字(蓋章):
簽字(蓋章):
承攬合同書 18
簽訂合同單位甲:_________________
簽訂合同單位乙:_____
(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下:_____
1、產品名稱、型號及規(guī)格、數量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定產品名稱型號規(guī)模單位數量單價(元)總價金額交貨日期及數量_________萬_________千_________百_________十_________元_________角_________分合計人民幣(大寫)___________________________。
2、交貨辦法
(1)交貨地點:____________________________________________________________
(2)運輸:_____由甲代辦,但一切運雜費用等由乙負責,甲交運日期即為交貨日期。
3、付款辦法
貨物交貨后,供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方,乙方根據供方單據電匯供方。
4、驗收辦法
乙應派員到甲倉庫驗收,如不能派員驗收,甲方即按合同規(guī)定產品規(guī)格數量代為檢驗。
5、附則
(1)合同如有修改須經雙方同意,雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間,如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同,否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份,雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站____________________________
(6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________
甲及代表人:_____(簽字蓋章)______
乙及代表人:_____(簽字蓋章)________
開戶銀行:_________________________
開戶銀行:___________________________
帳號:_____________________________
帳號:_______________________________
電話:_____________________________
電話:_______________________________
簽訂日期:___________年____月____日
承攬合同書 19
發(fā)包方:_______
承包方:_______
經甲、乙雙方共同協商甲方同意將房屋建設發(fā)包給乙方施工,為明確雙方責、權、利訂立合同如下,雙方共同遵守執(zhí)行。
一、乙方承包的范圍及工作內容:
1、基礎以下實行點工;
2、基礎以上實行包工不包料;
3、裝修:內外墻抹灰;
4、外腳手架搭設及拆除;
二、乙方承包工程的價格:按照建筑面積_______元/㎡計算。
三、質量要求和等級:質量達到縣優(yōu)。
四、工期要求:乙方必須組織好足夠的'施工力量,確保甲方進度實現完工。
分段計算。
五、進度款支付:甲方每月對乙方當月所完成的工程量進行綜合驗收,確定當月工資額,并按工資額的80%發(fā)給乙方,余下20%待乙方承包的工作內容全部完成后一次付清。
六、乙方不聽從甲方的組織指揮,經勸告不改正的,或質量達不到合同要求的,甲方有權終止合同。
七、本合同條款中未盡事宜,雙方協商解決。
本合同一式2分,雙方各執(zhí)1份,雙方簽字后生效。
甲方代表簽字:_______乙方代表簽字:_______
聯系電話:_______聯系電話:_______
____年____月____日____年____月____日
承攬合同書 20
甲方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
乙方:_________住所地:_________法定代表人:_________電話:_________
鑒于:甲方現有汽車銷售、汽車精品裝潢及汽車維修服務等三大類業(yè)務;乙方擁有品牌售后服務的豐富客戶資源積累以及維修服務經驗。
甲乙雙方經協商一致,就共同合作開辦維修售后業(yè)務達成如下協議:
一、合作項目標的:維修售后服務。
二、合作時間及地址:_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。
地址:其中車間(____平方米),鈑金、噴漆(____平方米),接待室(____平方米)。
三、合作方式及雙方投入:甲方以原有設備、場地改造實物折價人民幣_________萬元及現金人民幣萬共_________萬元作為投資;乙方以設備折價萬及現金萬共出資_________萬元作為投資。
雙方約定:
、匐p方實物投入和現金投入均由雙方書面確認后作為合作項目的共有財產。
、谠O備添置及場地再改造均由雙方共同確認后購置,作為雙方共有的固定資產以及今后設備折舊、攤銷的依據。
四、合作的經營管理模式:雙方約定共同管理和經營
汽車的汽車維修售后服務項目。原則上甲方委派財務部經理和維修服務部副經理,乙方委派財務部副經理和維修服務部經理。雙方在本協議生效個月內擬訂經營管理制度和財務管理制度,共同確認后作為本協議的補充協議,并享有同等法律效力。
五、合作盈虧及分配方式:公司合作項目的資金往來設置雙方共同確認的資金賬戶(含轉帳賬戶及現金賬戶),合作項目經營收入扣除成本(場租分攤項目、工資、稅金及日常經營管理費用)后盈虧按甲方____%、乙方____%共同享有和承擔。
六、合作項目經營場地費用分攤:鑒于甲方目前每年場地費為_________萬元,合作項目專用賬戶須分攤甲方場地費每年_________萬元整,由甲方提供正規(guī)房屋租賃發(fā)票于每_________年_________月_________日前入帳。從年度開始,合作項目按每年_________元分攤場地費,于每_________年_________月_________日前入帳。
七、設備折舊及攤銷:從合作之日起,從合作項目中提取設備折舊。具體折舊率以雙方確認為準。
八、雙方責任:
。ㄒ唬、甲方:
、倮^續(xù)開發(fā)和擴大現有維修業(yè)務,并在合作期內承擔維修行業(yè)管理及_____、定損、交警支隊的公共關系處理。
、趯⑺N售汽車客戶引入雙方共同擁有的維修業(yè)務中。
。ǘ⒁曳剑
、賹⒃械、客戶納入雙方合作項目中。
、跒椤____維修做好技術保障及技術特訓工作。
③開發(fā)客戶并介紹給甲方。
九、特別約定:
、僭璤_汽車場地系為爭取”4s”品牌而設置,故一旦甲方爭取到新的品牌,乙方有優(yōu)先參與權。
、谠诒竞贤行趦热魏我环讲坏迷谑袇^(qū)(除外)內與第三方就本項目進行合作。
、圩院献鲄f議生效后,因維修投訴造成甲方的'經濟損失由雙方共同承擔。
、茈p方協商一致,可以解除本協議,互不承擔違約責任。
、莞鶕洜I需要,甲方可以向乙方提出在市區(qū)內就合作項目增開新店,乙方無正當理由不得拒絕。
、谌魏我环骄捅竞献黜椖渴乱宋唇浐献鲗Ψ酵舛c第三方合作的,因此所獲之收益均歸本合同合作各方所有。
、廴魏我环綗o正當理由不得提前解約。否則另一方有權要求賠償損失,如損失難以計算的,損失賠償數額為_________萬元/年乘以本合同未到期年度(不滿一年的按一年計)。
十一、爭議解決方式:雙方協商解決,協商不成則由甲方所在地有管轄權人民法院管轄。
十二、未盡事宜:雙方另行商定補充協議,補充協議與本協議具有同等法律效力。
十三、文本:本協議一式肆份,雙方各執(zhí)貳份,于雙方簽字后生效。
甲方:_________
乙方:_________
法定代表人:_________
代理人:_________
承攬合同書 21
甲方:(運作方)
乙方:(承攬方)
因甲方樓房需要維修,甲方住宅用戶反復協商推選羅建章為甲方代表,與乙方多次協商,在平等、自愿、誠實守信的原則下,甲乙雙方達成如下定做承攬維修房屋協議:
一、甲方需要維修的房屋坐落在桃源縣漳江鎮(zhèn)建設路原桃源縣酒廠安置小區(qū),住戶:羅建章、鄭壽林、劉慧云、文和清、彭毛本。
二、甲方支付乙方維修費共計柒仟元整(¥:7000.00元)(甲方負責材料費、工人工資、稅費)。
三、甲方要求乙方給小區(qū)右側西頭3單元房屋頂上由原小瓦換大紅瓦,并更換爛檁子、爛栓披、加新栓披。換下的原小瓦、爛檁子、爛栓披歸乙方所有。
四、乙方自行組織勞動技術工人,工資、福利、安全保險、勞動工具均由乙方自行負責,與甲方無關,安全事故由乙方自行承擔也與甲方無關。
五、乙方維修必須達到甲方的要求,由甲方的代表羅建章、鄭壽林、文和清負責對乙方的質量監(jiān)督,乙方維修達到甲方要求驗收合格后,再由甲方支付乙方維修費。
六、乙方完工并清掃垃圾后,甲方驗收合格,由甲方一次性付清全部維修費柒仟元(7000.00元)。
七、樓頂掉下的`各種物件,砸爛財產或樓下人員的有關損失均由乙方負責,甲方不負任何責任。
本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份,從簽字之日起具有法律效力,發(fā)生糾紛按照《合同法》中的承攬合同依法處置。
甲方代表:
乙方代表:
__年__月__日:
【承攬合同書】相關文章:
承攬合同書01-09
承攬合同書(15篇)01-17
承攬合同書15篇01-11
承攬合同書(精選15篇)02-24
企業(yè)加工承攬合同書11-12
承攬合同書精選15篇02-07
承攬合同書通用15篇02-16
承攬合同書(匯編15篇)02-19
承攬合同書集錦15篇02-19
承攬合同書(合集15篇)02-20