承攬合同范本通用15篇
在人民愈發(fā)重視法律的社會中,合同在生活中的使用越來越廣泛,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。擬定合同的注意事項有許多,你確定會寫嗎?以下是小編精心整理的承攬合同范本,歡迎閱讀,希望大家能夠喜歡。
承攬合同范本1
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢,經(jīng)協(xié)商達成下列協(xié)議:
一:由甲方提供圖紙,乙方按圖紙進行施工,甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進行驗收,合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙,乙方負責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后,乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系,以確保工程質(zhì)量和工期)。
二:裝飾施工地點:
1、住房結(jié)構(gòu):磚混結(jié)構(gòu),房型:三室一廳一廚一衛(wèi),建筑面積:90.m2,室內(nèi)面積84m2。2、裝飾施工內(nèi)容:水電路工程、泥水工程,木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期:自XXX年XXX月XXX日開工,至XXX年XXX月XXX日竣工,工期XX天。
三:在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù),以及自行聘請技術(shù)工人,并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任,如果在施
工中發(fā)生事故以及人員傷亡,甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護和消防措施,保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全,防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞,防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生,造成的損失均由乙方負責(zé)賠償。
四:乙方為包工包料的承攬方式,但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。
五:乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工,每一個施工單元一張施工圖,甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六:乙方在進場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對照),通訊號碼等,便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七:為施工方便,甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方,乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借,并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方,同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責(zé)任,直至交付使用后為止,否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負全額賠償責(zé)任。
八:驗收:
1、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線,防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進行標(biāo)注,說明其位臵、形狀、尺寸、材質(zhì)等,防止甲方今后使用時產(chǎn)生意外損壞,以及便于維修;
3、工程竣工:乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收,甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收,并辦理驗收移交手續(xù)。
九:其它:
1、由于乙方原因逾期竣工的,每逾期一天,乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后,雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容,應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后,重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同,提出終止合同一方,要以書面形式提出,應(yīng)按合同總價款10%支付違約金,并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求,或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。如已使用,對工程造成的損失均由乙方負責(zé)。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后,由乙方負責(zé)保管,由于保管
不當(dāng)而造成損失,由乙方負責(zé)賠償。
十:衛(wèi)生:家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物,應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位臵、方式和時間進行堆放及清運。嚴禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一:保修
1.工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后,乙方向甲方辦理移交手續(xù),并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下,住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年,有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二:違約責(zé)任:甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達標(biāo),超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約,違約方應(yīng)向守約方支付合同總價5%的違約金,條款中對違約金已有約定的除外。
十三:附則
1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包,否則給甲方及乙方自己或第三方造成的一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備,均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾,非經(jīng)甲方同意,不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定,
應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用,如已使用,對工程造成的損失由乙方負責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品,應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方,并負責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4.合同簽訂后,合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的,應(yīng)及時通知另一方,經(jīng)雙方協(xié)商同意后,可辦理終止或延期履行合同手續(xù),違約方應(yīng)向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的,違約方也應(yīng)予以賠償。
十四:本合同壹式貳份,雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方:
乙方:
年月日:
承攬合同范本2
簽訂日期:________
經(jīng) 甲 乙--雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同信守。
貨款共計人民幣(大寫)
1.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):___________
2.交貨(運輸)辦法及地點:________
3.質(zhì)量檢驗及驗收辦法:_________
4.包裝要求及費用負擔(dān):__________
5.結(jié)算辦法及期限:_____________
6.原材料供應(yīng)辦法:____________
7.其他:_______________
違約責(zé)任:
第一點:甲方承擔(dān)
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時,應(yīng)償付乙方實際損失____
(2)中途退貨的,償儲乙方以退貨部分貨款總值____的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之___的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的,除交貨日期予以順延外,每日應(yīng)償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的,每延期一天,應(yīng)償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的,應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的,應(yīng)承擔(dān)因此造成的損失。
(8)其他___________
第二點:乙方承擔(dān)
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定,甲方同意收貨的,按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的,乙方應(yīng)包修、包退、包換,并承擔(dān)因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨,少交而甲方仍然需要的,應(yīng)照數(shù)補交;不需要的,可以退貨,并承擔(dān)損失;不能交貨的,應(yīng)償付甲方以不能交貨的貨款總值____的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的,必須返修或重新包裝,并承擔(dān)因此而支付的費用;甲方不要求返修或重新包裝,而要求賠償損失的應(yīng)予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的,每延期一天,應(yīng)償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品,在甲方代保管期內(nèi)應(yīng)償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的,除按合同規(guī)定負責(zé)運到指定的到貨地點或接貨人外,并承擔(dān)因此多付的運雜費和造成的延期交貨責(zé)任。
(7)其他:____________
本合同一式___份。有效期自____年__月__日到____年__月__日止
甲方:______ 乙方:________
法定代表人:_______ 法定代表人:_____
電話:________ 電話:_______
地址:________ 地址:_______
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號:________ 帳號:_______
承攬合同范本3
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商,甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責(zé)施工。根據(jù)《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況雙方達成以下協(xié)議:
一、工程概況
1.工程名稱:
2.工程地點:
3.承包范圍:
4.承包方式:包工、包料、包費用
5.工期:按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。
6.工程質(zhì)量:本工程為合格工程
二、合同單價和付款方式
1.合同單價:
2.實際結(jié)算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準(zhǔn)。以上價格包括含稅價,材料及其運輸費,人工費,裝卸費,設(shè)備費等一切費用。合同價款一經(jīng)確定,不作任何調(diào)整。
3.施工完畢經(jīng)甲方和監(jiān)理公司驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內(nèi),付至結(jié)算價款的__%;剩余__%作為質(zhì)保金在竣工驗收合格年后___日內(nèi)一次性無息付清。
4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付,項目的發(fā)票及合格證開具給有限公司。乙方應(yīng)向甲方提供稅務(wù)部門認可的正規(guī)票據(jù),如乙方提供假票據(jù)則應(yīng)賠償甲方所有損失及承擔(dān)一切法律任。
三、技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
四、違約責(zé)任和安全責(zé)任
1.因乙方原因逾期竣工,每逾期一天,乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)達不到甲方要求則乙方承擔(dān)合同價款的__%違約金支付給甲方,并承擔(dān)由此對甲方造成的一切經(jīng)濟損失。
2.乙方應(yīng)遵守工程建設(shè)安全生產(chǎn)有關(guān)管理規(guī)定,嚴格按安全標(biāo)準(zhǔn)組織施工,并隨時接受行業(yè)安全監(jiān)察人員依法實施的監(jiān)督監(jiān)察。乙方必須采取必要的安全防護措施,消除事故隱患,由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責(zé)任的,因此發(fā)生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產(chǎn)或人身損害的,均由乙方承擔(dān),甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
五、爭議或糾紛處理
1.本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可協(xié)商解決。
2.當(dāng)事人不愿通過協(xié)商調(diào)解解決或協(xié)商調(diào)解不成時本合同在執(zhí)行中發(fā)生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。
六、保修
本工程保修期為年在保修期內(nèi),如有質(zhì)量問題,在接到甲方通知后24小時內(nèi)安排人員到現(xiàn)場進行免費維修。若乙方不能及時維修,甲方可委托他人維修,維修費用由乙方承擔(dān)。
七、本合同未盡事宜,甲乙雙方協(xié)商解決。本合同經(jīng)雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份,甲方執(zhí)份,乙方執(zhí)份。
甲方:乙方:
簽字簽字
電話:電話:
甲方駐工地代表:
電話:
_____年___月____日
承攬合同范本4
承攬合同
合同編號:
定做人:簽訂地點:
承攬人: 簽訂時間: 年 月 日
第一條 承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_______________________
第三條 承攬人對質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:_________________
第四條 定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法:_______
第六條 定做人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條 工作成果檢驗標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:_____________
第八條 結(jié)算方法和期限:______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應(yīng)及時書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。 第十二條 違約責(zé)任:______________________。
第十三條 合同爭議解決方式:本合同在履行中出現(xiàn)爭議的,雙方協(xié)商
解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項:_____________________________________
定做人: 承攬人: 單位地址: 單位地址: 法人代表: 法人代表: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:篇三:承攬合同范本:技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術(shù)開發(fā)承攬合同書
項目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說明
一、“合同登記編號”的填寫方法:
二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計劃內(nèi)項目應(yīng)填寫國務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市(縣)級計劃,不屬于上述計劃的項目此欄劃(/)表示。
四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式:
包括開發(fā)項目應(yīng)達到的技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。 提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設(shè)計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件;
2.磁盤、磁帶、計算機軟件;
3.動物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機;
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開發(fā)計劃:
包括當(dāng)事人各方實施開發(fā)項目的階段進度,各個階段要解決的技術(shù)問題,達到的目標(biāo)和完成的期限等。
六、技術(shù)情報資料的保密:
包括當(dāng)事人各方情報和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的,應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保的,應(yīng)將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時,應(yīng)出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當(dāng)事人約定認為無需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)(該項目屬_________計劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應(yīng)達到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù):
________________________________________
三、研究開發(fā)計劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式:
。ㄒ唬┭芯块_發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本;報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。
本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實報實銷,雙方約定如下:
(二)經(jīng)費和報酬支付方式及時限(采用以下____種方式)
、僖淮慰偢叮篲___________元,時間:________________
、诜制谥Ц叮篲___________元,時間:________________
____________元,時間:________________
、郯蠢麧檁_______%提成,期限:________________
、馨翠N售額____ %提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設(shè)備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點)履行。 本合同的履行方式:________________________________
七、技術(shù)情報和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)
在履行本合同的過程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風(fēng)險責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風(fēng)險責(zé)任甲方承擔(dān)____ %,乙方承擔(dān)____ %.
本項目風(fēng)險責(zé)任確認的方式為:______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
(一)專利申請權(quán):________________________________________
。ǘ┓菍@夹g(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗收的標(biāo)準(zhǔn)和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo),按____標(biāo)準(zhǔn),采用_____方式驗收,由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法
違反本合同約定,違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
。ㄒ唬┻`反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
十三、爭議的解決方法
在本合同履行過程發(fā)生爭議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,也可以請求________進行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
承攬合同范本5
甲方:
乙方:
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方, 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
工程地點及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
工程項目:____________________________________。
工程價款及付款方式:
1.本工程總價為________元,大寫_________。
2.本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認的報價單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設(shè)計費),乙方才進場施工。
3.施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負責(zé)施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方提供的材料,乙方應(yīng)當(dāng)即時檢驗,如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)及時通知甲方,甲方應(yīng)即時更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),如延誤工程進展,施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方檢驗。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限:
施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時驗收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗,如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗收合格。
五、施工期限:
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進展,其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付_____元,如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗收手續(xù),甲方提前使用或擅自動用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進行施工的,造成的損失由甲方負責(zé),并視為對乙方施工的工程驗收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項目增加,甲方應(yīng)支付乙方實際增加所產(chǎn)生的費用,如給乙方造成損失的,應(yīng)當(dāng)對乙方進行賠償。
3.乙方在施工期間,應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付,甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地點: 地點:
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本6
甲方:
乙方:
甲乙雙方按照《中華人民共和國合同法》和《建筑工程承包合同條例》規(guī)定的原則,結(jié)合房屋建設(shè)的實際情況,經(jīng)過協(xié)商,自愿達成如下協(xié)議。
一、工程概況:
甲方準(zhǔn)備在縣街新建三層樓帶尖子的房屋一棟。經(jīng)與乙方接觸、洽談、協(xié)商,決定將其房屋交由乙方承建,具體如下:
1、房屋主體結(jié)構(gòu)施工,內(nèi)墻粉刷,外墻施工(按城建局圖紙),一樓地板磚鋪設(shè),衛(wèi)生間(包括
一、
二、
三、四樓衛(wèi)生間)瓷磚鋪設(shè)。
2、乙方按照甲方的圖紙保質(zhì)保期來進行施工,工程從________年____月____日開始動工,至________年____月____日竣工。房屋主體結(jié)構(gòu)施工必須于________年____月____日前完工。
3、甲方負責(zé)建筑所需的鋼筋、水泥、沙子、磚、地板磚、瓷磚。
4、施工期間甲方自愿將自有的攪拌機一臺,抽水機一臺、刨床機一臺、膠輪車兩部等物品借與乙方使用,設(shè)備維護由乙方負責(zé),施工完畢后歸還甲方。
5、房屋施工所需如:腳手架、跳板、模板等建筑材料由乙方負責(zé)。
二、費用結(jié)算
1、房屋建設(shè)采用費用包干的方式。
2、房屋建筑總面積以最后實際修建面積為準(zhǔn),按每平方240元計算。
3、付款方式:
①乙方完成的工程經(jīng)甲方驗收合格,甲方按月向乙方按工程完工的70%支付工程款。
②全部工程完工后,經(jīng)甲方驗收合格,付清工程的余下款項。
三、質(zhì)量要求:
1、工程驗收標(biāo)準(zhǔn),甲方按照下面的規(guī)定執(zhí)行。
2、施工中,乙方應(yīng)按照甲方的要求進行施工,主體結(jié)構(gòu)建設(shè)時,墻體要垂直、整體平整,所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻,無裂縫,內(nèi)墻面達到整體水平、平整、無裂縫,門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙,天面要達到厚度均勻,無裂縫,一樓地板磚樓及衛(wèi)生間的瓷磚要平整完好的粘貼,達到水平;陰陽角與墻體成一條線,與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理,待工程全部結(jié)束后,甲方進行竣工驗收。
四、法律責(zé)任:
1、工程施工現(xiàn)場的安全由乙方自行完全負責(zé),若發(fā)生安全事故由乙方完全負責(zé),承擔(dān)一切責(zé)任,甲方概不負責(zé),沒有任何法律責(zé)任。
2、乙方不按甲方要求進行施工,延期完工或者質(zhì)量不合格,乙方須對甲方的損失承擔(dān)賠償責(zé)任。
五、需要說明:
1、本合同一式二份,雙方各執(zhí)一份。
2、本合同自________年_____月____日簽定之日起生效。
甲方(簽字蓋X)乙方(簽字蓋X)
________年____月____日________年____月____日
雙方證明人(簽字蓋X)
承攬合同范本7
定作人:______________簽訂地點:___________
承攬人:______________簽訂時間:___________
第一條承攬項目(注:空格如不夠用,可以另接)
承攬項目名稱及內(nèi)容
計量單位
數(shù)量或工作量
報酬
單價
總價
第二條技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_____________________
第三條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法、時間及提出異議的期限:__________
第四條定作人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:_________________
第五條承攬人發(fā)現(xiàn)定作人提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的,應(yīng)在日內(nèi)向定作人提出書面異議。定作人應(yīng)在收到書面異議后的日內(nèi)答復(fù)。
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成;可以交由第三人完成的工作是:________________
第七條定作人協(xié)助承攬人的事項與要求:____________________
第八條工作成果交付的期限、方式及地點:______________________
第九條工作成果驗收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:________________________
第十條承攬人對工作成果質(zhì)量負責(zé)的期限及條件:________________
第十一條定作人應(yīng)在______年______月______日前向承攬人(預(yù)付材料費/交付定金)(大寫)______元。
第十二條結(jié)算方式及期限:_________________
第十三條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十四條本合同解除的條件:
。ㄒ唬┒ㄗ魅丝梢噪S時解除合同,但應(yīng)及時書面通知承攬人并承擔(dān)由此給承攬人造成的損失。
。ǘ________________________________________
第十五條定作人違約責(zé)任:_______________________
承攬人違約責(zé)任:_________________________________
第十六條合同爭議的解決方式:本合同項下發(fā)生的爭議,由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決或申請調(diào)解解決;協(xié)商或調(diào)解不成的,按下列第____種方式解決:(只能選擇一種)
。ㄒ唬┨峤籣_____________________仲裁委員會仲裁;
。ǘ┮婪ㄏ騙____________________人民法院起訴。
第十七條其他約定事項:___________________
定作人
定作人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬人
承攬人(章): 住所:
營業(yè)執(zhí)照號碼: 身份證號:
法定代表人: 委托代理人:
電話: 傳真:
開戶銀行: 賬號:
稅號: 郵政編碼:
承攬合同范本8
(甲方):
(乙方):
鑒定地點:xx縣
鑒定時間:20xx年xx月xx日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定,為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù),車輛情況分別為:
1、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架,
2、廠牌車型,營運證號碼,發(fā)動機號,車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從20xx年xx月xx日起,至20xx年xx月xx日止,共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整),乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下,合同中未注明的事宜,甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T,需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失,甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動,乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi),甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃,在乙方指定的時間和地點,由乙方指定的人員在行車計劃上簽字,作為履行合同的原始記錄。
4、負責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護及車輛年檢、年審。
5、負責(zé)機動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故,甲方應(yīng)負責(zé)事故處理,并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴格按行業(yè)管理規(guī)定,即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進行汽車運輸經(jīng)營活動,如有違反,乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù),按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回,如確需收回,需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi),應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定,安全行車,因違法、違章造成的責(zé)任,甲方自行負責(zé),并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進行違法犯罪活動,不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押,甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔(dān)。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異常或技術(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方,并及時采取補救措施,確保行車計劃的執(zhí)行,否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故,甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系,并通知乙方,甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門,保護好現(xiàn)場,承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任,負擔(dān)保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛,甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要,負責(zé)制定行車計劃,并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要,負責(zé)對服務(wù)車輛進行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定,甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號,是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員,視為違約,乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車,乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜,雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時,可向運政管理部門申請調(diào)解,或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效,本合同一式四份,甲方一份,乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方,并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后,甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T,繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間,甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任,若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失,乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方:
乙方:
單位名稱(章):
單位名稱(章)
。簡挝坏刂罚
單位地址:
法定代表人:
法定代表人:
委托代理人:
委托代理人:
電話:
電話:
20xx年xx月xx日
承攬合同范本9
合同編號:______________
甲方:__________________
乙方:__________________
鑒于甲方員工上下班及廠內(nèi)通勤需車輛接送,乙方擁有證照齊全的客運車輛,現(xiàn)甲乙雙方就乙方為甲方提供接送工人上下班和廠區(qū)通勤的服務(wù)事宜,經(jīng)充分協(xié)商,特簽訂本合同,供雙方共同遵守。
第一條服務(wù)機動車輛的型號、噸位及機械狀況
第二條給付服務(wù)費的金額、時間及辦法
1、甲方向乙方支付的服務(wù)費詳見合同附件(行車路線表),該服務(wù)費為包干價,除此之外甲方不再向乙方支付任何費用。
2、甲方根據(jù)乙方實際出勤量為乙方辦理結(jié)算,同時乙方向甲方提供相應(yīng)價款的油票。
第三條甲方的權(quán)利義務(wù)
1.甲方應(yīng)按時給付乙方服務(wù)費。
2.甲方有權(quán)督促乙方履行合同規(guī)定的義務(wù)。
第四條乙方的權(quán)利義務(wù)
1.乙方保證車輛設(shè)備和車容完好,能夠正常運轉(zhuǎn)。
2.乙方根據(jù)甲方的具體安排,按時按量完成接送甲方工人上下班和白天廠區(qū)通勤的任務(wù)(接送、通勤路線及站點詳見合同附件,如有變動雙方另行確認)。
3.乙方車輛在為甲方服務(wù)期間不得拉運與甲方無關(guān)員工及人員,否則經(jīng)甲方核實后,甲方有權(quán)處以每次200元的罰款。
4.除本合同約定的甲方應(yīng)向乙方支付的服務(wù)費外,乙方在向甲方提供服務(wù)的過程中不得向甲方員工及廠區(qū)內(nèi)任何人員收取任何費用,否則經(jīng)甲方核實后,甲方有權(quán)處以每次1000元的罰款。
5.嚴格遵守《中華人民共和國道路交通安全法》及其它相關(guān)法律法規(guī),以保證行車安全,乙方應(yīng)負擔(dān)一切因車輛行駛過程中造成的他人生命和財產(chǎn)損失。發(fā)生安全事故或者乙方雇傭人員向甲方索要工資報酬的,乙方應(yīng)承擔(dān)甲方支付、墊付款項雙倍數(shù)額的違約金。
6.乙方仔細閱讀了解甲方《通勤車管理制度》,并保證嚴格遵守該制度關(guān)于乙方的各項要求,如有違反,乙方自愿接受甲方的相關(guān)處罰。
第五條爭議解決
雙方當(dāng)事人在履行本合同過程中發(fā)生爭議時,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決;協(xié)商不能解決的由甲方所在地法院訴訟解決。
第六條其它
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字或者蓋章后生效,《通勤車管理制度》和行車路線表作為本合同的附作,與本合同具有同等的法律效力。
甲方(章):__________________乙方:__________________
住所:__________________住所:__________________
居民身份證號碼:___________________________
委托代理人:_________委托代理人:_________
電話:__________________電話:__________________
簽約時間:_________年_________月_________日簽約時間:_________年_________月_________日
承攬合同范本10
定作人:_______________(以下簡稱甲方)
共同承攬人:_______________(以下簡稱乙方)
甲方將坐落于房屋,外墻粉刷承攬給乙方,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商訂立如下承攬合同:
一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網(wǎng),乙方工序為:清洗外墻、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網(wǎng)、水泥砂漿粉刷,乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力等完成工作任務(wù),不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;
二、工程價款:乙方按照甲方的要求完成工作,交付工作成果,甲方給付報酬單價為19.00元/㎡,按乙方粉刷實際面積結(jié)算;
三、工期:施工期間不得影響附近居民正常生活及工作,確保15天內(nèi)完工,若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工,工期實行順延;
四、質(zhì)量:應(yīng)符合國家優(yōu)良工程有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范;
五、安全:乙方在施工過程中做好一切防范工作,各工種由專業(yè)人員持證施工,若發(fā)生事故,乙方自行負責(zé),甲方不負連帶責(zé)任;
六、付款方式:甲方驗收合格后七日內(nèi)一次性付清;
七、未盡事宜,雙方協(xié)商后補充,達成補充協(xié)議;
八、本協(xié)議一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份,自雙方簽字后生效,待承攬合同工程款付清后自行失效。
甲方 :___________
乙方 :___________
____ 年 _____ 月 _____ 日
承攬合同范本11
定作方:_________(簡稱甲方)
承攬方:_________(簡稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
_________。
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
_________。
3.履行的期限、地點和方式:
_________。
4.驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
_________。
5.結(jié)算方式:
_________。
6.違約責(zé)任:
除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計等,賠償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的',償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
_________。
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式_________份,正本雙方各執(zhí)_________份,副本送工商行政管理局存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。
甲方(蓋章):_______________乙方(蓋章):___________________
甲方代表簽名:_______________乙方代表簽名:___________________
地址:_______________________地址:___________________________
電話:_______________________電話:___________________________
傳真:_______________________傳真:___________________________
日期:______年______月_____日日期:_______年_______月_______日
承攬合同范本12
委托人(以下簡稱甲方):
受托人(以下簡稱乙方):
合同簽訂地:
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國勞動合同法》和國家有關(guān)法律法規(guī),甲乙雙方在平等、自愿、公平和誠實信用的原則基礎(chǔ)上,就乙方向甲方提供安保服務(wù)事宜簽訂如下協(xié)議,以資共同遵守:
一、合同概況
1.1合同名稱: ;
1.2服務(wù)地點: ;
1.3承攬內(nèi)容: 負責(zé) 園園區(qū)及辦公區(qū)域等甲方指定區(qū)域的安全保衛(wèi)及防范工作;
1.4安保服務(wù)內(nèi)容:安全保衛(wèi)服務(wù)包括但不限于附件《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》中所列的保安服務(wù)、巡邏服務(wù)、門衛(wèi)服務(wù)、守護服務(wù)、押運服務(wù)、技術(shù)防范服務(wù)等內(nèi)容,服務(wù)工作應(yīng)是包括針對人為和自然條件等所有情況下的安全保衛(wèi)。乙方實際服務(wù)范圍由雙方在本合同1.3條中書面確定;
二、組成文件
合同文件應(yīng)能相互解釋,互為說明。除專用條款另有約定外,組成本合同的文件及優(yōu)先解釋順序如下:
1)、本合同簽訂后雙方形成的合同變更及補充協(xié)議
2)、本合同協(xié)議書
3)、本合同專用條款
4)、本合同通用條款
5)、履行本合同的相關(guān)文件(含雙方往來函件、會審記錄、會議紀要、簽證等與本合同相關(guān)的修正文件)
6)、合同清單
7)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范及有關(guān)技術(shù)文件
上述各項合同文件包括合同當(dāng)事人就該項合同文件所作出的補充和修改,屬于同一類內(nèi)容的文件,應(yīng)以最新簽署的為準(zhǔn)。
三、服務(wù)質(zhì)量:
安保服務(wù)應(yīng)當(dāng)符合本合同約定及所附附件的要求;且應(yīng)符合國家及地方政府指導(dǎo)性文件精神并符合園區(qū)甲方要求。乙方應(yīng)對所提供的安保人員資質(zhì)和能力進行審查,不符合安保要求的人員,不得報甲方確認,不得分派現(xiàn)場執(zhí)行安全保衛(wèi)工作。
四、服務(wù)時間
4.1總服務(wù)期:暫定3個月;安保服務(wù)啟動日期由甲方書面通知為依據(jù);
4.2服務(wù)方式:乙方提供的安保人員按約定采用輪班制開展安保工作。乙方人員工作12小時后休息24小時,再開展第二次12小時任務(wù),以此規(guī)則輪換執(zhí)勤;
五、合同價格
本合同約定乙方出勤的經(jīng)甲方確認上崗的保安員服務(wù)費每人每月為(人民幣) 4600元,每月暫定安排保安員人數(shù)為50人,合同總價暫定為:¥690000元(大寫:人民幣陸拾玖萬元整);保安員具體人數(shù)由甲方需求通知確定,最終結(jié)算時按實際安排人數(shù)計算。
本合同為全費用清單單價合同,綜合單價包含乙方保安員執(zhí)勤期間可能產(chǎn)生的一切費用,乙方應(yīng)為保安員購買保險,且相關(guān)期間發(fā)生的安保傷害和風(fēng)險防范及保險支出均由乙方全權(quán)負責(zé)承擔(dān),甲方不再支付除此之外的任何款項;合同執(zhí)行期間,單價不做調(diào)整。
六、付款方式:
每月 5日前,乙方根據(jù)甲方安保付款資料要求申報上月服務(wù)費用,在當(dāng)期服務(wù)經(jīng)甲方確認符合當(dāng)期要求后,服務(wù)費按甲方現(xiàn)場管理部統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為基礎(chǔ)依據(jù),由甲方合約部門審定后給付審定金額的90%,以電匯方式結(jié)算;剩余10%在服務(wù)期結(jié)束后由雙方統(tǒng)一核算全部服務(wù)期最終安保工作成果,確認安保工作合格,甲方出具書面意見后給付剩余全部款項;
七、發(fā)票開具
乙方在甲方支付相應(yīng)服務(wù)費前,需提供給甲方當(dāng)期付款同等金額的正規(guī)合格發(fā)票。甲方在收到對應(yīng)發(fā)票后支付相應(yīng)款項;
八、雙方權(quán)利及義務(wù)
8.1甲方權(quán)利及義務(wù)
8.1.1 甲方有權(quán)指派人員對保安員的工作進行監(jiān)督、檢查和指導(dǎo),有權(quán)要求調(diào)換不適合在甲方工作的安保人員。
8.1.2 若甲方同意為值勤保安員提供必要的通訊技術(shù)設(shè)備的,甲方仍有權(quán)要求乙方承擔(dān)相應(yīng)設(shè)備租賃使用費。
8.1.3 甲方有責(zé)任及時、認真研究解決乙方提出的安全問題,采取必要的改進和防范措施。
8.1.4 甲方有義務(wù)教育其員工尊重保安員的工作,對保安員履行職責(zé)的行為予以支持、配合,尊重和保障保安員的合法權(quán)益。
8.1.5甲方有權(quán)不予支付不符合安保要求的執(zhí)勤人員安保費用,是否符合安保要求以實際工作能力評價結(jié)果確定,不以乙方報甲方確認的上崗確認文件為準(zhǔn),但若乙方提供不符合要求的人員,造成甲方相關(guān)損失的,甲方有權(quán)向乙方進行索賠;
8.1.6甲方應(yīng)當(dāng)按照本合同的約定支付服務(wù)費用。
8.2乙方權(quán)利及義務(wù)
8.2.1乙方有權(quán)要求甲方支付本合同約定的服務(wù)費等相關(guān)費用。
8.2.2 乙方負責(zé)保安員的勤務(wù)指揮、人員調(diào)整和休假安排。
8.2.3 乙方對保安服務(wù)范圍內(nèi)的不安全隱患有權(quán)向甲方書面提出改進意見和建議。
8.2.4乙方指派的保安員的工資福利、社會保險、加班、工傷、年休假等依勞動合同法等規(guī)定全部由乙方負責(zé),并提供保安員執(zhí)勤所需的制式服裝、必要的執(zhí)勤裝備,如因未及時提供而造成甲方損失的,由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
8.2.5 乙方負責(zé)保安員的思想教育、業(yè)務(wù)培訓(xùn)等日常管理和違紀問題的處理。
8.2.6乙方保安人員應(yīng)當(dāng)遵守甲方的規(guī)章制度。
8.2.7乙方應(yīng)定期對指派的保安人員進行專業(yè)培訓(xùn)。
8.2.8乙方承諾在服務(wù)期內(nèi)對甲方工作人員進行二次安保專業(yè)知識和法規(guī)教育的培訓(xùn)工作。
8.2.9乙方與該保安員的勞動合同復(fù)印件必須交甲方備案一份。
8.2.10負責(zé)執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的安全防范措施的落實,做好人員進出登記,維護區(qū)域范圍內(nèi)的治安秩序和人身財產(chǎn)安全。
8.2.11妥善處理突發(fā)情況,對發(fā)生在執(zhí)勤區(qū)域內(nèi)的刑事案件、治安案件,及時采取有效措施將傷害減至最低,并配合公安機關(guān)的偵查工作。
8.2.12協(xié)助完成甲方安保監(jiān)管人安排的臨時性勤務(wù)、勤雜工作。
8.2.13乙方不得提供不符合安保條件要求的人員進行執(zhí)勤安保;若提供的安保人員不符合安保要求的,乙方需承擔(dān)因此造成的甲方損失;
九、違約責(zé)任
9.1在有效服務(wù)期內(nèi),除本合同約定或雙方協(xié)商解除外,任何一方單方解除合同,應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,并向?qū)Ψ街Ц哆`約金。違約金數(shù)額為合同暫定安保服務(wù)費總額的30%違約金。
9.2乙方安保服務(wù)不符合雙方約定或國家及地方要求的,由甲方視乙方人員違約情節(jié)嚴重程度,酌情給予罰款處罰;對乙方相關(guān)安保人員處罰為50~1000元/次,同時對乙方處以合同暫定總額0.5%~3%的罰款;罰款累計總額不超過合同額10%;乙方需同時承擔(dān)因乙方安保不力對甲方造成的相關(guān)損失的全額賠償責(zé)任;
十、合同變更、解除或終止
10.1經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,可以變更、解除或終止本合同。
10.2合同期滿后,如一方不要求續(xù)簽,應(yīng)在本合同屆滿前一個月內(nèi)提出,若不通知,則自動解除。
10.3當(dāng)出現(xiàn)以下情況時,甲方有權(quán)解除合同,并同時要求乙方承擔(dān)合同金額30%的違約責(zé)任,如乙方所造成的甲方損失超出違約金賠償額的,就超出部分乙方應(yīng)另行承擔(dān)賠償責(zé)任:
10.3.1乙方收到甲方進場通知后,超過要求進場時間7天仍無法安排到位進場執(zhí)勤的;
10.3.2乙方以自己的行為表示不再繼續(xù)提供安保服務(wù)的;
10.3.3乙方不解決實際安程中遇見的問題,在甲方催告的合理期限內(nèi)仍未解決完成的;
10.3.4乙方指派的人員不遵守甲方規(guī)章制度或甲方認為其不勝任工作的,經(jīng)向乙方提出更換乙方安保執(zhí)勤或管理人員,乙方未及時更換的,經(jīng)書面要求后7天內(nèi)仍拒不更換的,或乙方管理人員擅自離開執(zhí)勤崗位累計達7天的;
10.3.5乙方提供虛假的企業(yè)資質(zhì)、管理人員資料或者現(xiàn)場實際管理人員與所報人員不一致的;
10.3.6 因乙方的原因致使園區(qū)安保工作嚴重不達標(biāo),導(dǎo)致無法挽回或可挽回工作在甲方提出的合理期限內(nèi),乙方拒絕修正的;
10.3.7合同服務(wù)有效期間,存在重大隱患或乙方人員存在不廉潔自律的問題,索賄受賄的;
10.3.8因乙方原因,導(dǎo)致乙方指派的現(xiàn)場執(zhí)勤人員提起勞動仲裁、舉報、信訪等行為的。
10.3.9乙方違反合同約定或者不服從甲方管理,因管理責(zé)任被甲方處罰(包括違反本合同的處罰以及違反施工現(xiàn)場制度的處罰)后,甲方同時有權(quán)解除合同。
10.3.10因乙方原因?qū)е录追綗o法繼續(xù)履行合同或者繼續(xù)履行合同將給甲方造成損失的。
10.3.11甲方根據(jù)市場需要進行變更,導(dǎo)致相應(yīng)承包服務(wù)項目不存在時。甲方有權(quán)解除合同,并無需承擔(dān)任何違約或賠償責(zé)任。
10.4合同解除時,已完成的工作量由甲乙雙方書面確認,甲方對工作量確認后書面通知乙方,乙方48小時內(nèi)未提出書面異議,視為乙方認同確認結(jié)果。如乙方拒絕確認工程量,則以甲方委托的第三方咨詢機構(gòu)(包括監(jiān)理單位)確認的為準(zhǔn),乙方不得對抗該確認結(jié)果。
10.5甲方解除合同或者要求暫停服務(wù),在發(fā)出要求乙方撤離人員和設(shè)備的通知后48小時內(nèi),乙方須撤出施工場地。如乙方在甲方出具相關(guān)通知之日起超過48小時仍拒絕撤出施工場地,造成甲方不能清場的,乙方每延遲一日應(yīng)按合同總金額2%支付延遲履行金,如超出5天仍未清理完畢的,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)合同總金額30%的延遲退場賠償金,同時甲方有權(quán)將乙方遺留在工地的設(shè)備材料視為乙方遺棄物品,甲方可自己予以處理,如由此造成乙方任何損失的甲方無需承擔(dān)任何責(zé)任。
10.6乙方出借資質(zhì)與甲方簽定合同,甲方有權(quán)解除合同,并要求乙方對造成的所有后果承擔(dān)經(jīng)濟賠償外,補償甲方合同總額10%的違約金,并保留進一步索賠和法律追訴的權(quán)利;
10.7合同解除后,不影響雙方在合同中約定的結(jié)算和清理條款的效力。
十一、現(xiàn)場代表
為明確職權(quán),切實維護雙方利益,本合同約定雙方負責(zé)人員;
甲方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的甲方代表,負責(zé)聯(lián)系和溝通乙方相關(guān)安保服務(wù)事宜;甲方代表簽署的可能涉及經(jīng)濟性文件,還需通過甲方領(lǐng)導(dǎo)確認同意方可產(chǎn)生實際約束力;
乙方指定 (身份證號: ;聯(lián)系電話:)作為本次安保工作的乙方代表,負責(zé)對接甲方工作并反饋實際工作情況;乙方代表在乙方授權(quán)范圍內(nèi)有權(quán)簽署相關(guān)經(jīng)濟文件,并對乙方產(chǎn)生實際約束力;
雙方變更合同負責(zé)人應(yīng)提前7日書面告知對方,特殊情況無法提前7日書面告知的,應(yīng)盡可能通知至對方,避免造成不必要的損失;造成違約的,按合同約定處理;
十二、其他約定
12.1甲乙雙方必須遵守商業(yè)道德標(biāo)準(zhǔn),除法律要求或履行合同必須外,不得向除甲乙雙方外的任何第三方泄露任何有關(guān)本合同的內(nèi)容及相關(guān)商業(yè)信息資料。
12.2甲方不得直接向保安員布臵安保職責(zé)范圍以外的工作任務(wù),保安員有權(quán)拒絕執(zhí)行甲方的違法指令。甲方不得因保安員不執(zhí)行違法指令而解除本合同。
12.3保安人員在執(zhí)勤期間,因防止、制止甲方的財產(chǎn)遭受侵害而使自己受到損害的,按《民法通則》第109條規(guī)定協(xié)商解決辦法。
——【因見義勇為而變損時的損害賠償】因防止、制止國家的、集體的財產(chǎn)或者他人的財產(chǎn)、人身遭受侵害而使自己受到損害的,由侵害人承擔(dān)賠償責(zé)任,受益人也可以給予適當(dāng)?shù)难a償。
12.4保安員在執(zhí)勤時,屬職責(zé)范圍內(nèi)發(fā)生消防、治安及刑事案件,應(yīng)及時保護好現(xiàn)場,匯報甲方和相關(guān)公安機關(guān)。經(jīng)公安機關(guān)偵察認定是保安員工作失職所造成損失的(不包括現(xiàn)金、有價證券、金銀珠寶、古董字畫、郵票等),由甲乙雙方按合同約定處理,無約定的由雙方共同協(xié)商解決或參照現(xiàn)行的法律法規(guī)進行處理。
12.5因甲方單位技防、物防、人防實施不到位,經(jīng)乙方提出合理化建議,而未采取措施的,乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。屬甲方本單位工作人員監(jiān)守自盜,乙方不承擔(dān)賠償責(zé)任。
12.6 甲方指派保安員從事本合同約定以外工作,由此造成對保安員、甲乙雙方或第三方的經(jīng)濟賠償責(zé)任,由甲方承擔(dān)。
十三、附則
13.1甲乙雙方因履行本合同發(fā)生糾紛時,應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,協(xié)商不成的,任何一方均有權(quán)向本合同簽訂地人民法院提起訴訟。
13.2本合同未盡事宜,經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致,另行簽訂補充協(xié)議,補充協(xié)議同本合同具有同等法律效力。
13.3合同份數(shù):本合同正本 貳 份,甲乙雙方各持一份;副本暫定 陸 份,甲方持 伍 份,乙方持 壹份。副本數(shù)可根據(jù)實際需要增持,但若副本內(nèi)容與正本不一致的,以正本內(nèi)容為準(zhǔn);
13.4本合同自甲乙雙方法人代表或授權(quán)代表(需提供授權(quán)委托書)簽字并加蓋單位公章之日起正式生效。
13.5本合同及其附件是甲方與乙方經(jīng)過平等協(xié)商擬定,雙方對有疑義的條款已進行了充分的溝通和說明,乙方已充分理解和約定其全部條款的內(nèi)容,并對其無異議。
十四、合同附件
1、附件1-《安全保衛(wèi)服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
2、附件2-《_園區(qū)安全保衛(wèi)服務(wù)合同清單計價表》
甲方(公章): 乙方(公章):
住 所: 住 所:
法定代表人:
授權(quán)代表人:
合同經(jīng)辦人:
開戶銀行及賬號:
通訊地址:
電話:
合同簽訂時間: 年 月 法定代表人: 授權(quán)代表人: 合同經(jīng)辦人: 開戶銀行及賬號: 通訊地址: 電話: 日
承攬合同范本13
委托方:____ 紡織器材廠(甲方)
承攬方:____ 電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格 數(shù)量 價格、交貨期:
2.質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應(yīng):加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。
4.交貨方式:由乙方負責(zé)往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗收。
6.結(jié)算方式:通過銀行托收。
7.違約責(zé)任:甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔(dān)甲方的經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之 交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應(yīng)按實際損失賠償。
甲方:____ 紡織器材廠 乙方:____ 電鍍廠
法定代表人:____ (蓋章) 法定代表人:____ (蓋章)
地址:____ 地址:____
銀行帳號:____ 銀行帳號:____
____年____月____日
承攬合同范本14
甲方:
乙方:
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責(zé)任,依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關(guān)法律之相關(guān)規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結(jié)合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條:甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求、驗收方法(標(biāo)準(zhǔn))及地點:
1、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
。1)乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設(shè)計、制造模具。
。2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖;
②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求;
③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。
2、驗收方法(標(biāo)準(zhǔn)):
、侔醇追降膱D紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
、谀>呓Y(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條:原材料來源
1、原材料來源:模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔(dān)。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同
第四條:交(收)貨方法、地點及運雜費負擔(dān):
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所________________________。
3、交貨時間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔(dān)延期交貨給甲方造成的損失(每遲交1日,罰款200元)。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔(dān):由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔(dān)。
第五條:本合同模具總金額為_______萬元,共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法:_____________________。
付款方式:簽訂合同預(yù)付_______%,試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條:技術(shù)資料提供及保管:
1、甲方負責(zé)提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關(guān)約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條:質(zhì)量異議/違約責(zé)任:
1、對于乙方供應(yīng)的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應(yīng)的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應(yīng)之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務(wù),則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條:其他:
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料,具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款(3)規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目,乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應(yīng)商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關(guān)責(zé)任。
第九條:雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關(guān)查實證明,可免予承擔(dān)民事責(zé)任。
第十條:合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條:本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條:本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
乙方:
委托代理人:
地址:
電話:
開戶銀行:
賬號:
_________年____月____日
承攬合同范本15
發(fā)包方(以下簡稱甲方):________________________
承包方(以下簡稱乙方):________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員,對_____________大酒店有充分了解和熟悉,雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法律法規(guī),經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
第一條 乙方承包經(jīng)營________大酒店,_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設(shè)施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設(shè)施、設(shè)備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi),甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿,甲方有權(quán)收回該酒店,乙方應(yīng)如期交還。
乙方如要求續(xù)承包,則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方,經(jīng)甲方同意后,重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下:
A 分二次付款,自本同生效后________幾天內(nèi)付清,第一次應(yīng)交承包金_____元;第二次到_______時止,需交_______元。
B 一次性付清,至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條 承包期間相關(guān)費用及稅金
1.甲方應(yīng)承擔(dān)的費用:
(1)在承包期間,房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關(guān)部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關(guān)的費用,由甲方負擔(dān)。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用:
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔(dān)保),乙方的抵押(擔(dān)保)額為________元。
(2)乙方應(yīng)按時交納稅收及相關(guān)的費用,如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔(dān)責(zé)任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內(nèi),甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當(dāng)除外),其它所屬硬件設(shè)施的維修責(zé)任由乙方自行負責(zé)。
A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方,乙方應(yīng)積極協(xié)助配合。
B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務(wù)。
2.乙方應(yīng)合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設(shè)施。如因乙方使用不當(dāng)造成房屋及設(shè)施損壞的,乙方應(yīng)立即負責(zé)修復(fù)或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設(shè)置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設(shè)備,設(shè)計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任
1.因正常原因解除合同或終止的,乙方對酒店的裝修費由甲方承擔(dān)_____%,乙方承擔(dān)_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導(dǎo)致合同無法履行的,乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔(dān)_____%;
2.因乙方過錯導(dǎo)致合同解除或終止的,甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種:
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復(fù)酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復(fù)工程實際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租
1.在承包期間,甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后,本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意,乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店,在________個月前書面通知乙方,在同等條件下,乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力,甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同,需要變更或解除時,須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的,乙方有權(quán)解除合同:
(1)提供不符合約定條件的酒店設(shè)施,嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務(wù),嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間,乙方有下列行為之一的,甲方有權(quán)解除合同,收回所承包給乙方的酒店:
(1)未經(jīng)甲方書面同意,轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意,拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設(shè)施,甲方提出的合理期限內(nèi)未修復(fù)的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意,不得應(yīng)用于酒店以外的用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應(yīng)當(dāng)由乙方交納的費用,已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導(dǎo)致合同無法履行或者無法完全履行時,甲、乙雙方協(xié)助商一致,可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應(yīng)保證承包期間酒店本身及附屬設(shè)施、設(shè)備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與,如對裝修、器物等設(shè)施有異議應(yīng)當(dāng)場提出。當(dāng)場難以檢測的,應(yīng)于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應(yīng)于承包期滿后,將承包酒店及附屬設(shè)備、設(shè)施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設(shè)施應(yīng)保持完好的狀態(tài),不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品,甲方有權(quán)處置。
第十一條 違約責(zé)任
1.甲、乙雙方應(yīng)全面實際履行 本合同,不履行或者不完全履行的應(yīng)負違約責(zé)任。
2.在承包期間,乙方有第九條第三款的行為之一的,甲方有權(quán)終止合同,收回酒店的經(jīng)營權(quán),乙方應(yīng)按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間,乙方逾期交納本合同約定應(yīng)由乙方負擔(dān)的費用,每逾期一天,則應(yīng)按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間,乙方未經(jīng)甲方同意,中途擅自退包的,乙方應(yīng)按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的,乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
4.在承包期滿,乙方應(yīng)如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還,則每逾期一日應(yīng)向甲方支付________元的滯納金。乙方還應(yīng)承擔(dān)因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內(nèi),乙方應(yīng)以甲方的名義,向保險公司投保如下的保險,并在保單上注明甲方是投保人,乙方是附加受保人。
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬的合同10-15
印刷承攬合同12-01
工程承攬合同10-15
承攬合同(條款)01-12
有關(guān)承攬合同10-24
安裝承攬合同10-08
關(guān)于承攬合同10-08
承攬加工合同10-08
加工承攬合同10-08
承攬合同范本08-29