農(nóng)村道路施工合同（精選7篇）
依法成立的合同，受法律保護。依法成立的合同，僅對當事人具有法律約束力，但是法律另有規(guī)定的除外。下面是小編整理的農(nóng)村道路施工合同，歡迎大家分享。
農(nóng)村道路施工合同 篇1
發(fā)包人：(以下簡稱甲方)
承包人：(以下簡稱乙方)
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商，就本工程施工事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵照執(zhí)行。
一、工程項目
1、工程名稱：歸西村混凝土道路
2、工程地點：歸村西村
3、承包范圍：350米混凝土道路
4、承包方式：包工包料、包質(zhì)量、包工期、包安全、包文明施工及驗收通過。
5、合同價款：合同總價款15萬元。
二、技術(shù)要求
1、路面為18cm厚C25水泥混凝土路面，寬3.5米。
2、18cm厚3：7灰土墊層。
三、施工及質(zhì)量要求（房屋維修合同）
1、路基處理
在原有路基的基礎上，對高低不平路段，采用推土機或裝載機整平，并清除地表雜草，然后用壓路機壓實。
2、嚴格控制路面材料質(zhì)量，墊層必須夯實，否則返工。
四、雙方權(quán)利和義務
1、發(fā)包人主要工作：
負責場地三通一平；
2、承包人主要工作：
負責本工程施工范圍內(nèi)的施工安全工作。承包人應按有關規(guī)定嚴格實施安全防護措施，承擔由于自身安全措施不當造成事故的責任和因此而發(fā)生的費用；做好現(xiàn)場設備、材料的照管工作。
五、工程價款的支付
工程竣工拔工程總造價的98%。工程質(zhì)量保證金為總造價的2%，質(zhì)保期一年，質(zhì)保期自竣工驗收之日計算，期滿后一次性支付質(zhì)保金。
六、安全文明施工
承包人應按建設總承包單位工程施工現(xiàn)場管理規(guī)定及發(fā)包人統(tǒng)一管理制度的規(guī)定，精心組織、文明安全施工；發(fā)包人、總承包單位對承包人任何違反現(xiàn)場管理制度的`行為均有權(quán)予以制止，直至罰款和解除合同。
承包人在施工過程中發(fā)生的一切安全事故、質(zhì)量事故均有承包人自行負責并承擔相應的經(jīng)濟責任、法律責任及相應的一切經(jīng)濟賠償。
甲方：乙方：
20XX年x月xx日
農(nóng)村道路施工合同 篇2
甲方（委托方）：
乙方（承攬方）：
經(jīng)甲、乙方協(xié)商一致，乙方承攬位于泰安東岳大街西段道路開口工程項目中的施工：
為確保工期、質(zhì)量，雙方協(xié)議如下：
一、乙方負責泰安東岳大街西段道路開口工程。
二、乙方以自己的設備完成施工。自行解決臨時住房、水電等臨建設施。設備、材料堆放應服從甲方安排意見。
三、乙方聘用、雇用施工人員應當符合國家法律規(guī)定。乙方以自己所有的施工隊伍完成施工，不得將工程分包。乙方對自己的施工人員負有管理、指揮、處分的權(quán)利；對自己的施工人員的人身、財產(chǎn)安全負全部責任，甲方無權(quán)干涉。
四、承攬期限：自2013年4月25日始至2013年4月30日止。
五、承攬費用總計：人民幣叁萬元整（小寫：30000、00元）；
六、承攬費用支付方式：合同生效后，施工前一次性支付乙方全額工程款。此費用包含材料、人工、拆遷、施工等相關費用，不再產(chǎn)生任何費用。
七、質(zhì)保期：自竣工驗收后保修一年。
八、質(zhì)量要求：必須全部達到甲方提供的圖紙和設計文件標準。并保證一次驗收合格率達到100%，優(yōu)良率達到95%。
九、承攬期限內(nèi)，乙方負責協(xié)調(diào)相關管線、光纜等相關單位，并確保不影響相關單位的正常運營，甲方有權(quán)監(jiān)督檢查乙方的施工質(zhì)量。因乙方原因造成的質(zhì)量不合格，甲方有權(quán)要求乙方在規(guī)定的時間內(nèi)無償返工，達到質(zhì)量驗收標準。
十、工程涉及相關光纜線路以及熱力、通信、自來水、高壓線等各種管線、光纜等工程施工，應嚴格執(zhí)行泰安市的相關文件規(guī)定，因乙方施工造成管線光纜無法正常使用的，由乙方負責協(xié)調(diào)有關單位并負責賠償相關損失。
十一、乙方必須堅持文明施工，乙方做好施工現(xiàn)場環(huán)境保、勞動保護和安全生產(chǎn)。
十二、乙方對已完工的項目和安裝的設備，在驗收交接前應負責保管，保證其完好狀態(tài)。
十三、合同價款調(diào)整：本合同簽訂后任何一方不得擅自改變合同價款，但有下列情況之一的可作調(diào)整：
1、自然災害造成的不可抗力損失。
2、經(jīng)雙方認可的承攬項目數(shù)量增減的。
十四、違約責任
1、乙方違反承攬期限，每拖延一日，按合同總價款的'承擔甲方的經(jīng)濟損失。
2、項目質(zhì)量達不到驗收標準，經(jīng)返工后仍達不到的，乙方應承擔因此給甲方造成的經(jīng)濟損失，并無權(quán)要求甲方支付工程款。
3、甲方未按合同約定履行義務，給乙方造成經(jīng)濟損失的，應予賠償。
十五、驗收：乙方完成承攬工作后，由乙方負責相關政府單位進行驗收，并確保工程驗收合格。因施工不合格造成的損失由乙方自行承擔。
十六、安全：乙方在完成承攬項目過程中，對于因自己的行為造成的己方或他方人員的人身及、財產(chǎn)損害，乙方承擔全部善后責任和經(jīng)濟損失。
十七、對于不可抗力給對方造成的危害后果，雙方互不承擔責任。損害由各方自行承擔。
十八、爭議解決辦法：協(xié)商。協(xié)商不成，由甲方所在地法院裁決。十九、合同生效與終止：本合同自甲、乙雙方蓋章之日起生效，施工完畢后，經(jīng)相關單位驗收合格即告終止。
二十、補充協(xié)議：本合同未盡事宜，雙方簽定書面補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等的法律效力。
二十一、本合同正本、副本各兩份，甲乙雙方各執(zhí)正本一份，副本六份。
甲方：（蓋章）乙方：（蓋章）
經(jīng)辦人：_________（簽字）經(jīng)辦人：_________（簽字）
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
農(nóng)村道路施工合同 篇3
甲方 （全稱）： （以下簡稱甲方）
乙方 （全稱）： （以下簡稱乙方）
為加快我鎮(zhèn)新農(nóng)村建設步伐，圓滿完成各村道路硬化任務，保證施工質(zhì)量，根據(jù)有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本施工事項協(xié)商一致，訂立本合同。
一、工程概況：
村內(nèi)道路硬化工程硬化總面積約 平方米，其中主街面積約 平米，次街面積約 平米，門臺散水面積約 平米，路沿邊溝面積約 平米。工程內(nèi)容包括路基平整、夯實、水泥路面澆筑等，按主街每平米 元，次街每平米 元，門臺散水、路沿邊溝每平米 元，工程概算約為 萬元。
二、合同工期：
工程在 年 月 日前完工。
三、工程施工要求：
1、乙方工程施工隊，必須按照道路硬化標準進行施工作業(yè)：（未盡事宜以監(jiān)理和新農(nóng)村辦的施工要求為準）
�。�1）硬化前要對街道兩側(cè)房屋墻面進行拍照存檔，防止發(fā)生糾紛。
�。�2）道路硬化前要對路基進行清理、平整，切實做到夯實路基。升降放要必須考慮“三線合一”管溝深度。
�。�3）使用商混，混凝土強度C20。
（4）升降方后必須使用機械碾壓夯實，巷道可用人工夯實。
�。�5）道路硬化施工中要按設計厚度安裝模板，使用鋼模，鐵釬固定，防止跑模及漏漿。
（6）商混鋪平后要使用平板振動器振實，模板邊用振動棒充分振蕩、壓實，防止漏振出現(xiàn)蜂窩現(xiàn)象。使用電抹子抹平碾壓不少于3次，或人工碾壓不少于4次。
（7）散水必須在街道之后硬化，且預留伸縮縫。
�。�8）養(yǎng)護時要使用塑料薄膜鋪蓋，并有專人看護。
2、施工完成后要達到以下標準：主街道厚度20cm，次街厚度15cm，門臺散水、路沿邊溝厚度10cm，寬0。5米。
�。�1）路邊整齊，無里出外進，直線段直順，曲線段圓順。路面平整，坡度統(tǒng)一，不得有石子外露和浮漿、脫皮、印痕、積水、裂縫等現(xiàn)象，灌縫飽滿、密實，路的連接處縫面整齊。
（2）伸縮縫縫面垂直并全部貫通，縫內(nèi)不得有雜物，切縫寬、深、長應符合設計要求。
�。�3）特色路面與水泥路面銜接平整，處理得體，實用美觀。
（4）預留合理美觀的綠化用地。
3、乙方要確保施工質(zhì)量合格，由縣新農(nóng)村辦、監(jiān)理、鎮(zhèn)新農(nóng)村辦和村內(nèi)監(jiān)理小組人員驗收，必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。
4、乙方對村內(nèi)具體道路硬化工程施工隊負有監(jiān)督檢查的責任；負責對縣、鎮(zhèn)檢查驗收人員的迎檢工作；負責協(xié)調(diào)監(jiān)理人員、施工人員、村監(jiān)理小組等多方的溝通聯(lián)系工作。
5、甲方負責聯(lián)系攪拌站送灰，檢查督導乙方及施人員完成道路硬化任務，協(xié)調(diào)各方關系等。
四、付款方式：
乙方必須向繳納 萬元的工程保證金。其保證金在工程驗收合格后且縣級資金到位的`情況下予以退還，如乙方因自身原因中途退出或工程驗收不合格不予退還。甲方在經(jīng)鎮(zhèn)相關部門批準后，有支配使用保證金用于工程開展的權(quán)利。
工程全面完成，經(jīng)相關部門和人員驗收合格且上級撥款到位后付至總工程款 %；暫扣 %作為工程質(zhì)保證金，保證金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。（質(zhì)保期為完工后一年整）
五、獎罰措施：
1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰 元。
2、乙方必須接受甲方的監(jiān)督檢查，接受整改意見。
六、安全責任：
1、施工前由乙方負責協(xié)調(diào)清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物、私塔亂建、亂堆亂放等；施工期間有關政策處理糾紛由乙方負責。
2、在施工期間引起發(fā)生的人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經(jīng)濟補償均由乙方或村內(nèi)具體施工人員負責。甲方概不負責。
七、未盡事宜：
本合同未盡事宜可，雙方可另行協(xié)商補充，補充規(guī)定與本合同有同等效力。
八、本合同一式三份，甲方、乙方各執(zhí)一份，鎮(zhèn)新農(nóng)村建設服務中心存檔一份。
九、合同生效：
合同訂立時間： 年 月 日。
合同訂立地點：
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
甲方：（公章） 乙方：（公章）
負責人： 負責人：
電 話： 電 話：
農(nóng)村道路施工合同 篇4
發(fā)包人： (以下簡稱甲方)
承包人： (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就乙方承建甲方大渡口區(qū)“ 廣場土石方工程”二次平基事項協(xié)商一致，訂立本合同，共同遵守。
一、工程名稱：
二、施工地點：
三、承包范圍：
圖紙范圍(詳見附圖——20XX年中煤國際工程集團重慶設計研究院設計的 廣場平基土石方圖)內(nèi)土石方平基至設計規(guī)定之標高，土石方挖方、爆破、渣場尋找、外運棄渣、臨時道路的修建、沖洗管道的接入(甲方提供接口)、排水溝及水池的修建、土石方施工所需辦理相關手續(xù)的辦理等一切完成該項工程所需要的工作。
四、質(zhì)量要求
4.1按設計給定的平基高程，完成面各標高極差必須控制在-100mm——+100mm以內(nèi);
4.2嚴格按照土石方施工規(guī)范、爆破施工規(guī)范施工;
4.3嚴格控制施工范圍，在距完成面標高1米范圍內(nèi)的石方應采用非爆破方式進行施工，確保該工程的基礎完整性;
4.4渣土外運必須嚴格按照衛(wèi)生城市要求采用相應處理措施，保證環(huán)
4.5控制施工噪音，嚴禁擾民，控制爆破，保證周邊建筑及他人人身財產(chǎn)的安全;
4.6施工質(zhì)量要求按相關的施工及驗收規(guī)范。
五、合同工期
工程工期從監(jiān)理單位(或業(yè)主單位)的開工令所確定的'時間算起，合同總工期為60日歷日。
六、合同價款
6.1工程暫定總造價：人民幣約貳佰萬元整，最終以實際結(jié)算為準;
6.2綜合單價按人民幣32.8/M3)綜合包干使用，甲方不再增加任何費用;
6.3上述綜合單價是固定單價，該單價不分土石方及巖石堅硬程度、不分運距遠近、也不論是否存在棄渣和市政交通管制，即包含但不限于以下工作;含挖、場內(nèi)轉(zhuǎn)運、外運棄渣運輸費(不論距離遠近)、爆破、棄渣費、回填、碾壓費、淤泥、雜草清除、廢氣構(gòu)筑物拆除、施工用臨時便道興建、施工機械費、大型機械進出場費、設備進出場費、勞務費、質(zhì)檢費、材料費、采管費、運輸費、安裝及拆卸費、保險費、管理費、稅費、利潤和施工措施費、安全文明施工費土石方施工所辦理相關手續(xù)費用以及合同中明示或暗示的所有一切風險、責任和義務等全部完成該項工作所需要的工作內(nèi)容，只對可計量范圍的挖方量計量計價，其他任何工作均包含在挖訪之綜合單價內(nèi)，不計量計價。由于該工作面范圍內(nèi)有大量積水，甲方一次性補貼6000元人
6.4土石方工程量計算規(guī)則：土石方的工程量按實測算計量，施工前雙方確定實際狀況抄平計量并繪制現(xiàn)狀圖雙方予以確認，工程完工后乙方按可計量范圍實際挖方情況繪制竣工圖雙方予以確認，按雙方確認的現(xiàn)狀圖和竣工圖進行開挖工程量計算。
6.5竣工后的實際高程與設計高程的誤差必須控制在±100mm以內(nèi)，否則視為不合格。
七、竣工驗收
工程全部完工后，由乙方書面申請竣工驗收，在乙方配合的前期下，甲方在七個工作日內(nèi)完成竣工驗收。
八、付款方式
當工程全部完工并經(jīng)驗收合格后15個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方合同暫定總價的50%;當工程全部結(jié)算完畢后15個工作日內(nèi)，甲方支付給乙方至結(jié)算總價的80%，余款20%驗收合格之日起半年期滿后15個工作日內(nèi)甲方一次性支付給乙方。
九、雙方責任
9.1甲方責任
9.1.1甲方代表為：，負責施工階段的質(zhì)量監(jiān)督檢查及進度控制。
9.1.2向乙方提供必要的地下管線資料。
9.1.3組織對工程的竣工驗收。
9.1.4按合同約定及時辦清工程結(jié)算。
9.1.5按合同約定及時支付工程款。
9.1.6施工期間，工作時間內(nèi)(北京時間7：00—20：00)內(nèi)，如連續(xù)下雨超過8小時，工期順延(須乙方書面申請并經(jīng)甲方書面確認)但甲方不承擔因下雨及其他原因造成停工、窩工等產(chǎn)生的一切費用。
9.2乙方責任
9.2.1乙方委派楊才輝作為本工程項目經(jīng)理，負責工程項目管理。
9.2.2按施工圖及甲方有關要求組織施工，達到合同約定質(zhì)量標準。凡質(zhì)量不合格造成的返工費用均由乙方自行負責。
9.2.3遵守政府有關主管部門對施工場地的管理規(guī)定，并按規(guī)定辦理相關手續(xù)。
9.2.4乙方必須按甲乙雙方確認的總工期組織施工，并接受甲方的檢查、督促。
9.2.5保證文明施工、安全生產(chǎn)。在施工過程中，乙方應做好對現(xiàn)場管理人員及施工人員的安全教育，消除事故隱患，杜絕一切安全事故的發(fā)生。施工過程中所發(fā)生的一切安全事故，責任及經(jīng)濟損失全部由乙方承擔，并且工期不予順延。甲方及監(jiān)理有全對施工現(xiàn)場進行文明施工、安全檢查，如發(fā)現(xiàn)有不合格的必須立即整改，乙方接到通知后不執(zhí)行或執(zhí)行不徹底的，視同乙方為約，甲方有權(quán)處乙方每次20XX元的違約金。
9.2.6乙方嚴格按照國家現(xiàn)行標準、規(guī)范和甲方批準的施工組織設計以及本合同要求組織施工，隨時接受甲方的檢查，確保工程質(zhì)量。
9.2.7完工后，乙方必須書面報請甲方竣工驗收。
9.2.8工程施工中及時形成完整、準確、真實的工程技術(shù)資料，一式叁份，竣工驗收后提交給甲方。
9.2.9因非甲方造成的停工，由乙方承擔發(fā)生的費用，工期不予順延。
9.2.10乙方有義務承擔甲方委托的與該工程有關的任務，并且合同工期不予追加，合同單價也不變。
9.2.11乙方在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)不明管線等，應及時通知甲方，否則后果自負。
9.2.12施工現(xiàn)場涉及的施工用水、用電、臨時設施全部由乙方自行負責。
十、違約責任
10.1乙方必須嚴格按照本合同約定內(nèi)容如期完成本工程，如乙方無正當理由單方終止或解除合同，則應向甲方支付違約金30萬元(在已經(jīng)完成的工程結(jié)算款和履約保證金中扣除，不足部分由乙方補交)。 10.2乙方必須嚴格按照甲方的要求在紅線范圍內(nèi)平基至規(guī)定標高，如標高達不到要求，乙方應在10天內(nèi)返工直至達到合格，否則甲方將代為處理，其費用從乙方工程結(jié)算款中扣除，并處代為處理費用同等金額的違約金。
10.3乙方違背9.2.3、9.2.5條規(guī)定，承擔因自身原因違反有關規(guī)定造成的損失和罰款。
10.4乙方必須在第五條規(guī)定工期內(nèi)完成本工程，否則每延期一天，乙方將承擔工程總價5‰的違約金。
10.5乙方違背9.2.8條，在工程驗收后15天內(nèi)未向甲方移交所有工程技術(shù)檔案資料，每日承擔工程暫定總造價3‰的違約金。
10.6乙方擅自停工10天以上，甲方有權(quán)終止合同并另行委托施工單位，并由乙方向甲方支付合同總金額15%的違約金和由此造成的損失。
10.7若乙方不按9.2.6條款執(zhí)行(或前一道工序未經(jīng)驗收合格就進入下道工序施工)，視同乙方違約，甲方有權(quán)處乙方違約金：第一次處違約金5000元;第二次處違約金10000元;第三次處違約金20XX0元;三次以上甲方有權(quán)終至合同，由此引起的一切經(jīng)濟損失均由乙方承擔。
10.8甲方違背9.1.6條未按時支付工程費用，則按中國人民銀行同期利率向乙方支付利息。
10.9如乙方違約，經(jīng)甲方通知后仍不糾正或遲延履行達10日以上，甲方有權(quán)解除合同并處乙方違約金伍萬元。
十一、糾紛處理
本建設工程發(fā)生爭議，甲方與乙方應及時協(xié)商解決。也可由大渡口建設行政主管部門調(diào)解，調(diào)解不成時，雙方當事人同意由重慶市江北區(qū)人民法院訴訟判決。
十二、合同生效及其他
12.1因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期按國家有關規(guī)定執(zhí)行。
12.2本合同一式捌份，甲乙雙方蓋章簽字后即生效，甲方執(zhí)陸份，乙方執(zhí)貳份具有同等法律效力。待工程竣工驗收合格、尾款付清后自動失效。
12.3未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，可簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本合同具有同等法律效力。
立合同人：
發(fā)包人：法定代表人：聯(lián)系人：開戶行：帳號：聯(lián)系電話：
承包人： 法定代表人： 聯(lián)系人： 開戶行： 帳號： 聯(lián)系電話：
年月日：
農(nóng)村道路施工合同 篇5
甲方：x
乙方：x
依據(jù)《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)雙方協(xié)商意見一致，達成共識，訂立本協(xié)議，供雙方共同遵守執(zhí)行。
一、工程概況：
1.工程名稱：x
2.工程地點：x
3.工程范圍、規(guī)模：x
二、工作內(nèi)容：
1.乙方按甲乙雙方共同簽字認可的灰線范圍及指定深度進行開挖，并負責修邊檢底和將所挖土石方運出場外(棄土由乙方自行解決)。
2.此工程為包工包料。工程所需機械設備、油料均由乙方自備、承擔。
3.乙方負責修邊檢底應達到甲方或設計要求的深度和寬度。甲方不另支付費用。
4.施工過程要減少對周圍環(huán)境道路的影響，從車上掉下來的土石方造成的路面污染由乙方負責處理。如有出現(xiàn)因污染道路造成的罰款全部由乙方負責。
三、合同工期：
1.經(jīng)雙方協(xié)商確定，工期為 日歷天，自 年 月 日起至 年 月 日。
2.若施工過程中發(fā)生不可抗力情形或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。停工期間乙方應合理安排現(xiàn)場的人員、機械、設備，甲方不承擔因停工對乙方產(chǎn)生的一切損失。
四、工程價格及支付方式：
1.土方挖運綜合單價(開挖、外運等)為 元/立方米(天然實方計算,暫定 立方米);石方挖運綜合單價(開鑿、破碎、切割、外運等)為 元
2.場內(nèi)若需要回填，應按甲方指定回填，不計回填費用。
3.上述綜合單價為包干價，本價格包含本合同所有工作內(nèi)容：
(1)土石方開挖所使用的'全部人工、材料、機械、油料;
(2)土石方運輸過程中所采取的密閉措施，因現(xiàn)場條件限制須要修建的臨時道路及必要的措施(沉沙井及沖洗設施)等;
(3)傾倒時渣場的費用;
(4)運渣車上路時與環(huán)衛(wèi)、交通、城管等相關部分協(xié)調(diào)的費用;
(5)管理費;
(6)利潤;
(7)安全文明施工費;
(8)稅金;
(9)各種保險費用;
(10)主管部門收取的費用或因市場因素發(fā)生的各種漲價及一切場內(nèi)場外安全文明施工等費用。
4.上述綜合單價為固定價格，不隨施工時間、次數(shù)、施工分層分段、所遇到土石方的類別、施工深度、施工天氣、道路狀況等任何因素而改變。
5.土石方工程量的確認：現(xiàn)場正式開挖前，甲方、乙方共同對現(xiàn)場地形標高進行測量、簽證，雙方簽字后保存基礎數(shù)據(jù);工程開挖結(jié)束，經(jīng)甲方、乙方驗收合格后，共同對現(xiàn)場地形標高進行測量、簽證，計算出總挖運土方和石方工程量，進行簽證確認，最終確認的數(shù)據(jù)為該工程總價結(jié)算的依據(jù)。
6.支付方式：乙方完成工程驗收合格并辦清結(jié)算雙方簽字生效后20日內(nèi)，甲方支付乙方工程款的50%，20XX年春節(jié)前支付結(jié)算總價的5%～20%,待甲方主體工程完工后60內(nèi)，甲方以支票方式結(jié)清工程款。
7.工程款支付前，須提供正規(guī)建安發(fā)票，否則，甲方可暫時拒絕支付，由此引起的責任由乙方承擔。
五、質(zhì)量要求：
乙方保證工程質(zhì)量達到驗收標準要求,乙方不聽從甲方現(xiàn)場代表指揮,工程質(zhì)量達不到驗收標準,由乙方負責并承擔未按要求到位的邊角處等的返工費用或超挖回填的返工費用，按未到位或超挖工程量1立方米扣已完工程量100立方米的比例在結(jié)算時扣減。
六、雙方責任和義務：
1.甲方責任和義務
(1)負責辦理好本項目開工所需的部分手續(xù)，施工期間所用水電費由甲方負責，水電表接至施工圍墻，表后的管線全部由乙方自行安裝布置，排污管由甲方提供管子，乙方組織安裝并負責維護。
(2)甲方派代表在工地進行技術(shù)、質(zhì)量監(jiān)督、檢查、辦理有關施工簽證，驗收手續(xù)等。
(3)工程變更：甲方以書面形式通知乙方，乙方應無條件執(zhí)行，如須要可簽訂補充合同或另外辦理施工簽證。
(4)工程竣工后，甲方應組織相關人員在乙方完工并申報后7日內(nèi)進行驗收。
2.乙方責任和義務
(1)乙方應制定相應安全措施，加強對現(xiàn)場施工人員的安全教育，如在施工中發(fā)生安全事故，造成人員傷亡和財產(chǎn)、經(jīng)濟損失，一切責任由乙方自負，甲方不承擔任何責任。
(2)除非發(fā)生不可抗拒的自然災害和甲方造成的原因之外，乙方不能隨意推遲工期，更不能隨意解除合同，否則后果自負。
(3)乙方應負責土石方挖運和石方開鑿外運的全部機械設備并合理組織施工和機械車輛調(diào)配，保證工程按期完成。
((4)乙方應服從甲方代表統(tǒng)一指揮，按照甲方要求進行施工工作，并嚴格控制場地內(nèi)的開挖設計深度和寬度，砂巖部份必須保證基底不得小于軸線外800mm。
(5)負責協(xié)調(diào)周邊關系，外部因素造成的一切問題產(chǎn)生的費用，由乙方承擔。
(6)施工單位在施工作業(yè)時應嚴格管理,杜絕安全事故的發(fā)生,如在施工過程中(不論是在施工場地內(nèi)還是運輸途中)發(fā)生任何安全事故均由施工單位負全部責任。
(7)棄土場由乙方負責協(xié)調(diào)處理，所產(chǎn)生的費用由乙方承擔。
七、違約責任：
1.乙方如不能按合同規(guī)定的時間和工程內(nèi)容完成，扣減工程價款的5%。如乙方單方不能履行，中途退場按實際完成部分的60%結(jié)算。
2.由于乙方原因造成工程質(zhì)量不合格，應及時補救，直到合格為止，其費用由乙方自行承擔。造成工期延誤及損失由乙方全部負責。若乙方不聽從甲方現(xiàn)場代表指揮,工程質(zhì)量達不到驗收標準，按本合同第五條執(zhí)行。
3.乙方未按期完成工程內(nèi)容，每逾期1日，乙方應向甲方支付本工程合
4.甲方有權(quán)在工程結(jié)算時，扣除因乙方原因所應由乙方承擔的費用、違約金。
5.乙方在合同簽訂后5天內(nèi)進場并開工，如延時進場開工，每延遲1天扣罰金為本工程合同總價的千分之一。
八、獎勵：
1.乙方在合同約定完工時間內(nèi)，安全且保質(zhì)保量完成本工程，甲方獎勵乙方15萬元。
2.乙方在本條第一款的基礎上，每提前一天甲方獎勵乙方2萬元人民幣，本項最高獎勵15萬元。
九、爭議解決方式：
1.本合同未盡事宜，由甲、乙雙方協(xié)商解決。
2.本合同引起的糾紛自行協(xié)商解決未果，訴訟當?shù)厝嗣穹ㄔ航鉀Q。
十、其他：
1.此合同一經(jīng)簽訂，即具有法律效力，立即生效，雙方不得違反。
2.此合同一試 伍 份，甲方執(zhí) 肆 份，乙方執(zhí) 壹 份，結(jié)清款項后本協(xié)議自動失效。
甲方(簽章)： 乙方(簽章)：
委托代理人： 委托代理人：
聯(lián)系方式： 聯(lián)系方式：
簽訂日期： 年 月 日
農(nóng)村道路施工合同 篇6
甲方:
乙方:
一、工程名稱:廣州市亞運城D地塊土方工程
二、工程地點:廣州番禺區(qū)亞運城
三、工作內(nèi)容:平基放線,勞動力及技術(shù)裝備的組織,土石方的爆破及開挖,地表清障,土石方的場內(nèi)調(diào)配及外運、棄渣,以及周邊建筑物、居民的安全防護設施,現(xiàn)場的安全文明施工措施,同周邊政府單位包括環(huán)衛(wèi)、城建、公安、交通、建委、街道辦事處、居委會及周邊企(事)業(yè)單位為保證工程質(zhì)量、進度而作的協(xié)調(diào)等工作。
四、工程范圍:
按甲方提供的施工圖紙和甲方批準的施工組織設計在現(xiàn)場指定區(qū)域內(nèi)進行施工,余土外運至渣場。
五、合同工期:
開工日期:20XX年3月1日;竣工日期:20XX年1月10日。合同工期總?cè)諝v天數(shù)310天。
六、合同價款:
本合同采用單價包干合同,即乙方完成合同約定承包范圍內(nèi)全部工程內(nèi)容和工作內(nèi)容所需要的.人工費、材料費、機械費(含機械設備等的進、出場費)、管理費、保險費、利潤、稅金以及環(huán)衛(wèi)出渣費、工程周邊社會關系協(xié)調(diào)等全部費用組成,其單價為:
1、場內(nèi)回填部分，按20元/m3(運距2公里內(nèi));
2、余土外運部分，按48元/m3
3、場內(nèi)回填工程量約為11萬立方，土石方外運工程量約為33萬立方米,合同金額暫定1804萬元。
七、工程結(jié)算:
工程完成5000m3時，甲方向乙方支付完成工程量80%，工程完工驗收合格。
八、工程質(zhì)量及技術(shù)要求:
本工程嚴格按照國家現(xiàn)行《土石方爆破工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》、《建筑工程質(zhì)量檢驗及評定標準》、《建筑地基與基礎工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范》等進行施工和驗收。同時,本合同約定:
1、土石方工程施工完成后的驗收標高與設計標高的誤差不大于±10cm,垂直面無偏坡。
2、進場施工前,必須提前7天向甲方分別提交:土石方調(diào)配及外運施工方案、安全文明施工方案及質(zhì)量進度保證措施。
3、場內(nèi)填筑部分必須分層碾壓密實,并優(yōu)先選擇頁巖以內(nèi)土石方回填,且在頁巖以內(nèi)土石方有剩的情況下,不得選用砂巖回填。
4、建筑物及其基礎外邊線 6m以外范圍內(nèi),回填土石方必須分層碾壓,密實度不得小于90%。
5、竣工資料為壹式伍套。
九、安全施工:
乙方應嚴格按照國家有關安全施工規(guī)范進行施工,采取嚴格有效的安全防護措施,在施工作業(yè)中,所遇任何與工程相關事故,均由乙方自行負責(不含地下市政設施)。
十、違約責任:
1、本合同工程不允許分包,若甲方核實乙方有分包行為,甲方有權(quán)單方面終止合同,乙方在接到甲方書面通知后3日內(nèi)必須無條件退場,并承擔該工程總工作量20%的違約金。
2、若乙方延誤工期,甲方按1000元 /天扣罰乙方工程款。
十一、本合同一式陸份,甲方肆份,乙方貳份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效,工程合格交驗結(jié)清尾款后自然失效。其它未盡事宜,雙方協(xié)商解決。
發(fā)包單位: 承包單位:
法定代表: 法定代表:
簽訂日期：簽訂日期：
農(nóng)村道路施工合同 篇7
發(fā)包人(全稱)：
承包人(全稱)：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規(guī)，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本施工事項協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況： 道路硬化工程硬化面積約_________平方米。工程內(nèi)容包括路基平整、水泥路面澆筑等，概算約為萬元。
二、合同工期：工程在 年 月 日前完工。
三、質(zhì)量要求及獎懲措施：
1、確保合格(由村兩委組織邀請專業(yè)人員驗收)，必須做到安全生產(chǎn)，文明施工。
2、村內(nèi)主干線路面按四級公路水泥混凝土路面標準建設，質(zhì)量目標合格。①水泥混凝土標號C25標號，板厚15cm，彎拉強度4.5Mp以上。②施工中的主要材料應進行各項物理性能指標試驗，其中粗骨料必須采用碎石，并符合國家有關標準規(guī)定，根據(jù)材料各項指標和水泥的實際標號，選擇最佳配合比(水泥要有出廠證明、質(zhì)保單);施工中試驗規(guī)程應嚴格按《公路工程水泥混凝土試驗規(guī)程》，不合格材料不得進場施工。③路面應采取橫向拉毛或機具壓槽等抗滑措施，其磨擦力應符合施工規(guī)范要求，路面與其他構(gòu)造相接應平順，做到路面邊緣不積水。④混凝土鋪筑后按施工規(guī)范要求養(yǎng)護;混凝土路面外觀無脫皮、印痕、裂紋、石子外露和缺邊掉角等病害，且符合規(guī)范和工藝要求。⑤工程檔案資料及試驗資料送_________村委會一份備查。
3、獎懲措施：承包人必須嚴格按有關規(guī)范、標準施工，確保工程質(zhì)量。工程質(zhì)量未達到合格必須無條件返工，承擔返工損失，保質(zhì)期為一周年。
四、工程承包方式：包工包料，竣工工程結(jié)算以承包價為基礎，其承包單價為水泥路面板厚15CM單價為40元/平方米;工程量按實結(jié)算。
五、付款方式：完成路面硬化工程50%付合同款20%;工程全面完成，經(jīng)驗收合格待上級撥款到位后付至總工程款90%，并返還履約保證金;暫扣10%作為工程質(zhì)保金，質(zhì)保金在質(zhì)保期滿后1月內(nèi)付清。
六、承包人向發(fā)包人提供履約擔保，擔保方式為：履約保證金弍萬元，履約保證金在工程驗收合格后退回。
七、獎罰措施：
1、工程在 年 月 日前竣工。除不可抗拒因素外，拖延工期一天罰100元。
2、承包人在決標后須向乙方遞交本工程投標時的項目管理班子詳細名冊，要求項目經(jīng)理到崗率每月不得少于20日。未事先征得發(fā)包方同意，抽查時發(fā)現(xiàn)擅自缺崗除責令到崗外，處以每人每天罰款100元。另外，在工程合同簽訂后不得轉(zhuǎn)包，否則視為棄標，履約保證金將不退還，該工程予以重新招投標。
3、承包人必須接受發(fā)包人的.監(jiān)督員監(jiān)督，接受整改意見。
八、安全責任：
1、施工前由發(fā)包人負責清理好在施工范圍內(nèi)的農(nóng)作物;施工期間有關政策處理糾紛由發(fā)包人負責。
2、承包人施工期間爆破作業(yè)人員必須持證上崗(三員三證齊全)，并做好安全保險等相關手續(xù)，若由承包人引起的發(fā)生人身安全和行車安全、群眾糾紛等大小事故，一切責任和經(jīng)濟補償均由承包人負責。
九、該工程的招標文件作為簽訂施工合同的附件，承包人應遵守建筑業(yè)法律、法規(guī)和各項有關政策。
十、該工程質(zhì)量保修責任與義務按國務院 年 月 日頒發(fā)的《建筑工程質(zhì)量管理條例》等有關法規(guī)執(zhí)行。
十一、本合同一式三份，承包人、發(fā)包人各執(zhí)一份,_________辦公室存檔一份。
十二、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點:
本合同雙方約定簽字蓋章后生效。
發(fā)包人：(公章) 承包人:
代表： 住所:
電話: 電話：
【農(nóng)村道路施工合同】相關文章：
道路施工合同10-13
規(guī)范道路施工合同03-24
鄉(xiāng)村道路施工合同02-02
道路硬化施工合同04-22
公路、道路施工合同03-07
農(nóng)村施工合同01-31
道路施工合同(精選15篇)04-07
道路施工合同范本09-15
道路施工合同 12篇02-19